工程合同中的工期延誤合同編號(hào)：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為工程項(xiàng)目業(yè)主，乙方為工程項(xiàng)目的承包商，雙方為了明確雙方在工程合同中的工期延誤問(wèn)題，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程總價(jià)：__________第二條工期延誤的定義及處理2.1工期延誤是指工程實(shí)際完成時(shí)間超過(guò)合同約定的工程竣工時(shí)間。（1）乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`；（2）不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤；（3）甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`。2.3乙方在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如提前完成，不影響乙方按照合同約定獲得相應(yīng)的工程款項(xiàng)。第三條工期延誤的違約金計(jì)算3.1乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)按照合同總價(jià)款的千分之五向甲方支付違約金。3.2不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，雙方互不追究違約責(zé)任。3.3甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，甲方應(yīng)按照合同總價(jià)款的千分之五向乙方支付違約金。第四條工期延誤的違約金支付4.1乙方應(yīng)在合同約定的工程竣工日期后五個(gè)工作日內(nèi)，將違約金支付給甲方。4.2甲方應(yīng)在合同約定的工程竣工日期后五個(gè)工作日內(nèi)，將違約金支付給乙方。第五條合同的解除和終止5.1雙方同意，提前解除或終止合同時(shí)，本合同約定的工期延誤違約金條款仍然有效。5.2甲方提前解除或終止合同的，應(yīng)按照合同總價(jià)款的百分之一向乙方支付違約金。5.3乙方提前解除或終止合同的，應(yīng)按照合同總價(jià)款的百分之一向甲方支付違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2雙方同意，爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本合同繼續(xù)有效。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程合同主體文件2.工程項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙3.工程項(xiàng)目的施工方案4.工程項(xiàng)目的預(yù)算報(bào)告5.工程項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃6.乙方資質(zhì)證明文件7.甲方授權(quán)代表證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`：乙方未能按照合同約定的時(shí)間完成工程。2.不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤：因自然災(zāi)害、社會(huì)事件等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免且不能克服的因素導(dǎo)致的工期延誤。3.甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`：甲方未能按照合同約定提供施工條件、支付工程款項(xiàng)等導(dǎo)致工期延誤的行為。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：指工程實(shí)際完成時(shí)間超過(guò)合同約定的工程竣工時(shí)間。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。3.不可抗力：指無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況。4.工程竣工驗(yàn)收合格：指工程項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范和合同約定要求完成，并通過(guò)甲方組織的驗(yàn)收。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方延誤工期：乙方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并根據(jù)實(shí)際情況采取措施加快施工進(jìn)度。2.不可抗力導(dǎo)致工期延誤：雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決，必要時(shí)可調(diào)整合同工期。3.甲方原因?qū)е鹿て谘诱`：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并采取措施解決問(wèn)題。4.合同解除或終止：按照合同約定處理違約金，并依法辦理合同解除或終止手續(xù)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.工程合同簽訂時(shí)，用于明確雙方在工期延誤問(wèn)題上的權(quán)利和義務(wù)。2.工程實(shí)施過(guò)程中