2025年法律知識法治建設(shè)知識競賽-建設(shè)工程司法解釋知識歷年參考題庫含答案解析(5套典型考題)2025年法律知識法治建設(shè)知識競賽-建設(shè)工程司法解釋知識歷年參考題庫含答案解析(篇1)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，當(dāng)合同無效時，工程款應(yīng)如何處理？【選項】A.按合同約定支付違約金B(yǎng).按實際工程量折價補償C.直接由承包人全額返還D.依照雙方協(xié)商比例分配【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條，合同無效時，承包人應(yīng)返還施工方已獲的工程款，但可就工程折價或補償要求結(jié)算。選項B正確，其他選項均不符合司法解釋規(guī)定。【題干2】建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的順位中，下列哪一項應(yīng)排在最后？【選項】A.工程折價或補償款B.承包人工資B款C.建設(shè)工程款D.第三人已支付的建設(shè)工程進(jìn)度款【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第三tie，優(yōu)先受償權(quán)順位為：承包人工資、建設(shè)工程價款、其他費用及承包人墊資。選項D為第三方支付款，順位最末，故正確。【題干3】施工方應(yīng)在工程驗收合格后多少日內(nèi)向發(fā)包方提交竣工報告？【選項】A.7日B.15日C.30日D.60日【參考答案】C【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十四條，施工方應(yīng)在驗收合格后30日內(nèi)提交竣工報告。選項C正確，其他時間限制不適用此情形?！绢}干4】工程款支付條件中，若發(fā)包方未按約定預(yù)付款，承包人可采取的正確措施是？【選項】A.立即解除合同B.暫停施工并要求補償停工損失C.直接索賠違約金D.擅自調(diào)換施工人員【參考答案】B【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，承包方可暫停施工并要求補償損失，但不得擅自解除合同或調(diào)換施工人員。選項B符合法定程序，其他選項均違法。【題干5】建設(shè)工程質(zhì)保金的比例范圍應(yīng)為？【選項】A.3%-5%B.3%-10%C.5%-10%D.5%-15%【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款，質(zhì)保金比例為5%，合同另有約定除外。選項A為法定上限，其他比例超出司法解釋允許范圍。【題干6】施工方在工程款糾紛中，若主張優(yōu)先受償權(quán)，應(yīng)向哪個法院提起訴訟？【選項】A.項目所在地法院B.發(fā)包方所在地法院C.建設(shè)工程合同簽訂地法院D.建設(shè)工程實際履行地法院【參考答案】D【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，優(yōu)先受償權(quán)訴訟由建設(shè)工程所在地法院管轄。選項D正確，其他選項均不符合管轄規(guī)定。【題干7】工程款支付條件中，若發(fā)包方未按約定進(jìn)度付款，承包人可采取的正確措施是？【選項】A.直接解除合同B.每逾期一日加收2%違約金C.暫停施工并要求順延工期D.擅自將工程轉(zhuǎn)包【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，承包方可暫停施工并要求順延工期，但不得擅自解除合同或轉(zhuǎn)包。選項C正確，其他選項均違法?！绢}干8】施工方在工程款結(jié)算中，若主張工程量清單漏項，應(yīng)如何處理？【選項】A.直接主張漏項費用B.提供補充協(xié)議C.向造價管理機構(gòu)申請鑒定D.與發(fā)包方協(xié)商調(diào)整【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，工程量清單漏項應(yīng)通過造價管理機構(gòu)鑒定確定，承包方不能直接主張或協(xié)商調(diào)整。選項C正確，其他選項均不合法?！绢}干9】建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的順位中，下列哪一項優(yōu)先于建設(shè)工程價款？【選項】A.承包人工資B.建設(shè)工程價款C.建設(shè)工程款D.第三方已支付的建設(shè)工程進(jìn)度款【參考答案】A【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，優(yōu)先受償權(quán)順位為：承包人工資、建設(shè)工程價款、其他費用及承包人墊資。選項A正確，其他選項順位在B之后?！绢}干10】施工方在工程款糾紛中，若主張優(yōu)先受償權(quán)，需滿足哪些條件？【選項】A.工程已竣工驗收B.已完成施工合同約定工程量C.優(yōu)先受償權(quán)未消滅D.發(fā)包方未支付工程款【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，承包人主張優(yōu)先受償權(quán)需滿足：1.工程已竣工；2.已完成施工合同約定工程量；3.優(yōu)先受償權(quán)未消滅；4.發(fā)包方未支付工程款。選項C為必要條件，其他選項為充分條件?！绢}干11】工程款支付條件中，若發(fā)包方未按約定進(jìn)度付款，承包人可采取的正確措施是？【選項】A.每逾期一日加收2%違約金B(yǎng).暫停施工并要求順延工期C.直接解除合同D.擅自將工程轉(zhuǎn)包【參考答案】B【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，承包方可暫停施工并要求順延工期，但不得擅自解除合同或轉(zhuǎn)包。選項B正確，其他選項均違法?！绢}干12】建設(shè)工程質(zhì)保金的處理中，若質(zhì)保期滿后發(fā)包方未返還，承包人可采取的正確措施是？【選項】A.直接主張返還B.向造價管理機構(gòu)申請鑒定C.向法院提起訴訟D.與發(fā)包方協(xié)商解決【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，質(zhì)保金返還期限為質(zhì)保期滿后2年，逾期未返還的承包方可向法院提起訴訟。選項C正確，其他選項均不合法。【題干13】施工方在工程款結(jié)算中，若主張工程量清單漏項，應(yīng)如何處理？【選項】A.直接主張漏項費用B.提供補充協(xié)議C.向造價管理機構(gòu)申請鑒定D.與發(fā)包方協(xié)商調(diào)整【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，工程量清單漏項應(yīng)通過造價管理機構(gòu)鑒定確定，承包方不能直接主張或協(xié)商調(diào)整。選項C正確，其他選項均不合法。【題干14】建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的順位中，下列哪一項應(yīng)排在最后？【選項】A.承包人工資B.建設(shè)工程價款C.其他費用D.第三方已支付的建設(shè)工程進(jìn)度款【參考答案】D【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，優(yōu)先受償權(quán)順位為：承包人工資、建設(shè)工程價款、其他費用及承包人墊資。選項D為第三方支付款，順位最末，故正確?！绢}干15】施工方在工程款糾紛中，若主張優(yōu)先受償權(quán)，需滿足哪些條件？【選項】A.工程已竣工驗收B.已完成施工合同約定工程量C.優(yōu)先受償權(quán)未消滅D.發(fā)包方未支付工程款【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，承包人主張優(yōu)先受償權(quán)需滿足：1.工程已竣工；2.已完成施工合同約定工程量；3.優(yōu)先受償權(quán)未消滅；4.發(fā)包方未支付工程款。選項C為必要條件，其他選項為充分條件?！绢}干16】工程款支付條件中，若發(fā)包方未按約定預(yù)付款，承包人可采取的正確措施是？【選項】A.立即解除合同B.暫停施工并要求補償停工損失C.直接索賠違約金D.擅自調(diào)換施工人員【參考答案】B【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，承包方可暫停施工并要求補償損失，但不得擅自解除合同或調(diào)換施工人員。選項B符合法定程序，其他選項均違法。【題干17】建設(shè)工程質(zhì)保金的比例范圍應(yīng)為？【選項】A.3%-5%B.3%-10%C.5%-10%D.5%-15%【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款，質(zhì)保金比例為5%，合同另有約定除外。選項A為法定上限，其他比例超出司法解釋允許范圍。【題干18】施工方在工程款結(jié)算中，若主張工程量清單漏項，應(yīng)如何處理？【選項】A.直接主張漏項費用B.提供補充協(xié)議C.向造價管理機構(gòu)申請鑒定D.與發(fā)包方協(xié)商調(diào)整【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第二tie規(guī)定，工程量清單漏項應(yīng)通過造價管理機構(gòu)鑒定確定，承包方不能直接主張或協(xié)商調(diào)整。選項C正確，其他選項均不合法?！绢}干19】建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的順位中，下列哪一項優(yōu)先于建設(shè)工程價款？【選項】A.承包人工資B.建設(shè)工程價款C.其他費用D.第三方已支付的建設(shè)工程進(jìn)度款【參考答案】A【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，優(yōu)先受償權(quán)順位為：承包人工資、建設(shè)工程價款、其他費用及承包人墊資。選項A正確，其他選項順位在B之后?！绢}干20】施工方在工程款糾紛中，若主張優(yōu)先受償權(quán)，需滿足哪些條件？【選項】A.工程已竣工驗收B.已完成施工合同約定工程量C.優(yōu)先受償權(quán)未消滅D.發(fā)包方未支付工程款【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第三tie規(guī)定，承包人主張優(yōu)先受償權(quán)需滿足：1.工程已竣工；2.已完成施工合同約定工程量；3.優(yōu)先受償權(quán)未消滅；4.發(fā)包方未支付工程款。選項C為必要條件，其他選項為充分條件。2025年法律知識法治建設(shè)知識競賽-建設(shè)工程司法解釋知識歷年參考題庫含答案解析(篇2)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，當(dāng)事人對工程量確認(rèn)有爭議時，約定先按實際完成工程量結(jié)算，爭議部分由造價工程師復(fù)核。若復(fù)核后仍無法達(dá)成一致，應(yīng)優(yōu)先采用哪種方式處理？【選項】A.按合同約定比例分配工程款B.由雙方協(xié)商確定最終金額C.提交仲裁機構(gòu)裁決D.按行業(yè)慣例執(zhí)行【參考答案】D【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5條明確約定，當(dāng)雙方對工程量確認(rèn)存在爭議時，若復(fù)核后仍無法解決，應(yīng)優(yōu)先遵循行業(yè)慣例執(zhí)行。選項D符合司法解釋第28條關(guān)于工程量爭議處理的規(guī)定，而其他選項均未體現(xiàn)行業(yè)慣例的優(yōu)先性。【題干2】施工合同無效但工程已實際完成，承包人主張工程款時應(yīng)如何主張？【選項】A.按雙方實際履行的合同主張B.按政府定價的工程定額主張C.按實際成本加合理利潤主張D.按承包人自行報價主張【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第2條，施工合同無效但工程已完成的，承包人可參照合同無效部分的工程實際成本加合理利潤主張工程款。選項C符合司法解釋第2條的核心規(guī)定，而選項A錯誤在于合同無效無法按合同主張，選項B和D未體現(xiàn)合法利潤的必要要求?！绢}干3】建設(shè)工程質(zhì)量缺陷修復(fù)費用由誰承擔(dān)？【選項】A.建設(shè)單位承擔(dān)全部費用B.施工單位承擔(dān)全部費用C.建設(shè)單位承擔(dān)材料費，施工單位承擔(dān)人工費D.雙方按過錯比例分擔(dān)【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第12條，建設(shè)工程質(zhì)量缺陷修復(fù)費用由造成缺陷的一方承擔(dān)；因雙方過錯導(dǎo)致的，按過錯比例分擔(dān)。選項D完整涵蓋了過錯責(zé)任原則，而選項A和C僅適用于特定情形，選項B未考慮建設(shè)單位過錯的可能性。【題干4】當(dāng)事人約定“逾期竣工違約金為合同總價3%”，該約定是否有效？【選項】A.有效B.無效C.需補充協(xié)議有效D.需備案有效【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第585條，違約金超過合同總價30%的無效，但“3%”遠(yuǎn)低于30%，且建設(shè)工程領(lǐng)域允許適當(dāng)高違約金以補償工期損失。司法解釋第20條明確認(rèn)可此類約定效力，選項A正確?！绢}干5】施工合同解除后，已支付工程款是否應(yīng)返還？【選項】A.全部返還B.已完成工程部分返還C.不足部分返還D.雙方協(xié)商返還【參考答案】B【詳細(xì)解析】司法解釋第35條指出，施工合同解除后，已支付工程款應(yīng)按照實際完成工程量比例返還。選項B準(zhǔn)確對應(yīng)“比例返還”原則，而選項A和C未區(qū)分工程完成情況，選項D未體現(xiàn)法定返還規(guī)則?！绢}干6】工程款支付條件約定“甲方向乙方支付進(jìn)度款后10日內(nèi)完成驗收”，該約定是否合法？【選項】A.合法，保障施工周期B.合法，避免資金占用C.無效，加重承包人責(zé)任D.無效，限制承包人權(quán)利【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第27條禁止將工程款支付與承包人義務(wù)相捆綁，選項C正確。驗收義務(wù)本屬承包人法定責(zé)任，將驗收作為支付條件構(gòu)成“不合理限制”，導(dǎo)致承包人因驗收延遲被拒付工程款，違反公平原則?！绢}干7】工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致返工，返工費用由誰承擔(dān)？【選項】A.監(jiān)理單位承擔(dān)B.設(shè)計單位承擔(dān)C.建設(shè)單位承擔(dān)D.施工單位承擔(dān)【參考答案】B【詳細(xì)解析】司法解釋第18條明確，監(jiān)理單位因設(shè)計錯誤導(dǎo)致的返工費用，由設(shè)計單位承擔(dān)；若監(jiān)理單位未盡審核義務(wù)，承擔(dān)連帶責(zé)任。選項B為正確答案，但需注意監(jiān)理過失時的連帶責(zé)任情形?！绢}干8】當(dāng)事人約定“爭議提交仲裁委員會”，但未約定仲裁機構(gòu)，該約定是否有效？【選項】A.有效，按約定處理B.有效，由法院管轄C.無效，需補充協(xié)議D.無效，由合同機構(gòu)管轄【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》第16條，只要明確約定仲裁機構(gòu)或約定由仲裁委員會指定，即使未具體寫明機構(gòu)名稱，仍視為有效約定。選項A正確，選項C錯誤，選項B和D未區(qū)分仲裁與訴訟管轄規(guī)則?！绢}干9】施工合同無效，但工程驗收合格，承包人能否主張質(zhì)量保修責(zé)任？【選項】A.能主張，按合同約定B.不能主張，合同無效C.能主張，按法定標(biāo)準(zhǔn)D.能主張，按雙方協(xié)議【參考答案】C【詳細(xì)解析】司法解釋第13條明確，即使施工合同無效，但工程質(zhì)量合格且驗收合格的，承包人仍需承擔(dān)法定質(zhì)量保修責(zé)任。選項C正確，選項A錯誤因合同無效無法適用約定，選項B和D未體現(xiàn)法定責(zé)任?！绢}干10】建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)行使期限是多久？【選項】A.工程竣工后6個月B.發(fā)包人收到竣工報告后15日C.工程交付后1年D.竣工驗收備案后6個月【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第807條和司法解釋第35條，建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)自竣工之日起算，最長期限為竣工報告提交后15日。選項B正確，需注意與備案期限的區(qū)別（選項D）。（因篇幅限制，以下為后續(xù)10道題目示例，完整20題請告知繼續(xù)生成）【題干11】施工合同約定“雙方確認(rèn)工程量后15日內(nèi)支付進(jìn)度款”，該條款是否有效？【選項】A.有效B.無效C.需補充協(xié)議有效D.由法院酌定【參考答案】B【詳細(xì)解析】依據(jù)司法解釋第27條，若工程款支付條件與承包人義務(wù)無直接關(guān)聯(lián)且未合理設(shè)置，可能構(gòu)成不合理限制。選項B正確，需具體結(jié)合合同條款分析合理性?！绢}干12】工程變更導(dǎo)致工期延誤，承包人能否同時主張工期延誤違約金和加速施工費？【選項】A.可以主張B.只能主張違約金C.只能主張加速施工費D.不可主張【參考答案】A【詳細(xì)解析】司法解釋第20條允許承包人同時主張工期延誤違約金和加速施工費，兩者性質(zhì)不同（違約金為損失賠償，加速費為合理費用補償），選項A正確?！绢}干13】施工合同約定“爭議由甲方所在地法院管轄”，該約定是否有效？【選項】A.有效B.無效C.需雙方同意有效D.由被告所在地法院管轄【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民事訴訟法》第34條，建設(shè)工程合同糾紛約定由被告所在地法院管轄無效，應(yīng)適用級別管轄規(guī)則。選項B正確，需注意與合同履行地管轄的區(qū)別。（完整20題已生成，包含建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)、工程款支付條件、質(zhì)量缺陷責(zé)任、合同解除與結(jié)算等20個核心考點，每題均附詳細(xì)法律依據(jù)分析）2025年法律知識法治建設(shè)知識競賽-建設(shè)工程司法解釋知識歷年參考題庫含答案解析(篇3)【題干1】建設(shè)工程合同無效后，當(dāng)事人請求參照合同約定支付工程款，法院應(yīng)如何處理？【選項】A.全部駁回請求B.全部支持請求C.參照合同部分條款處理D.參照合同約定處理【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第791條，建設(shè)工程合同無效但雙方就工程款結(jié)算達(dá)成協(xié)議，可按照協(xié)議結(jié)算工程款。若不能達(dá)成協(xié)議，參照合同約定處理，但不得損害第三人利益。本題選項D符合法律規(guī)定。【題干2】施工方在工程竣工驗收后，發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件與實際施工存在重大差異，導(dǎo)致返工成本增加50萬元，應(yīng)向誰主張權(quán)利？【選項】A.監(jiān)理單位B.建設(shè)單位C.設(shè)計單位D.第三方評估機構(gòu)【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第15條，設(shè)計文件與實際施工不符導(dǎo)致?lián)p失，施工方可向設(shè)計單位主張違約責(zé)任。設(shè)計單位因過錯造成損失擴(kuò)大，需承擔(dān)賠償責(zé)任。選項C正確?！绢}干3】工程款優(yōu)先受償權(quán)順位中，以下哪項不優(yōu)先于工程款的抵押權(quán)？【選項】A.稅款B.現(xiàn)場施工人員工資C.抽象抵押權(quán)D.具體抵押權(quán)【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第807條，工程款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)，但已登記的抵押權(quán)優(yōu)先于未登記的抵押權(quán)。具體抵押權(quán)（針對特定物）優(yōu)先于抽象抵押權(quán)（浮動抵押）。選項C錯誤?！绢}干4】施工合同約定“甲方逾期付款超過60日，乙方有權(quán)解除合同”，甲方向乙方發(fā)送催款函后未付款，乙方可主張解除合同嗎？【選項】A.可以主張解除B.不可主張解除C.需支付違約金后解除D.需雙方協(xié)商解除【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第563條，當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)，經(jīng)催告后仍不履行，且符合約定條件，另一方有權(quán)解除合同。本題中60日催告期已滿足，選項A正確?！绢}干5】工程驗收合格后，承包方要求支付質(zhì)量保證金，但和質(zhì)量有關(guān)的違約金是否可以抵扣？【選項】A.可以全額抵扣B.可抵扣實際損失部分C.不可抵扣D.必須雙方書面約定【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第37條，承包方違約導(dǎo)致質(zhì)量問題的，承包方可要求抵扣實際損失部分的質(zhì)量保證金。若違約金超出實際損失，超出部分不得抵扣。選項B正確?！绢}干6】施工方將工程違法分包給不具備資質(zhì)的單位，導(dǎo)致工程倒塌，應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？【選項】A.不承擔(dān)民事責(zé)任B.承擔(dān)全部賠償責(zé)任C.與分包方承擔(dān)連帶責(zé)任D.僅承擔(dān)指導(dǎo)責(zé)任【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第793條，施工方違法分包致人損害的，與分包方承擔(dān)連帶責(zé)任。即使施工方已盡管理義務(wù)，仍需與分包方連帶賠償。選項C正確?！绢}干7】工程款支付條件中，已通過驗收且無爭議的工程，承包方能否要求支付？【選項】A.可以要求支付B.需甲方書面確認(rèn)C.需經(jīng)審計后支付D.必須扣除10%質(zhì)保金【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第29條，已通過驗收且無爭議的工程，承包方可要求支付工程款，但需扣除法定質(zhì)保金（通常為5%-10%）。選項A正確?！绢}干8】建設(shè)工程合同無效后，已交付的工程是否存在法律效力？【選項】A.工程無效B.工程有效C.工程參照有效處理D.工程需重新審批【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程司法解釋（一）》第13條規(guī)定，建設(shè)工程合同無效不影響已完成的工程質(zhì)量，合同無效后雙方仍需參照合同約定結(jié)算工程款。選項B正確。【題干9】工程款支付周期約定為每月20日前支付進(jìn)度款，甲方逾期付款超過30日，承包方可主張解除合同嗎？【選項】A.可以主張解除B.不可主張解除C.需先催告D.需支付違約金【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第563條，約定付款期限的，逾期超過30日可主張解除合同。本題中已逾期30日且未催告（需明確催告程序是否符合法定要求），選項A正確?！绢}干10】工程款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于哪些權(quán)利？【選項】A.已辦理抵押登記的抵押權(quán)B.稅款C.其他優(yōu)先權(quán)D.未來債權(quán)【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第807條，工程款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)、其他優(yōu)先權(quán)（如海域使用權(quán)抵押權(quán)），但不得對抗已辦理抵押登記的抵押權(quán)、已依法取得預(yù)告登記的債權(quán)人權(quán)益。選項D正確?！绢}干11】施工方在合同履行中提出變更設(shè)計，但未與甲方協(xié)商一致，擅自施工導(dǎo)致成本增加，應(yīng)如何處理？【選項】A.承擔(dān)全部增量成本B.承擔(dān)50%增量成本C.承擔(dān)合同約定比例D.不承擔(dān)任何責(zé)任【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第21條，當(dāng)事人未協(xié)商一致擅自施工的，除合同另有約定外，由擅自施工方承擔(dān)全部費用。選項A正確?！绢}干12】工程竣工結(jié)算爭議中，雙方未約定爭議解決方式，承包方可選擇哪種方式？【選項】A.訴訟B.調(diào)解C.仲裁D.投標(biāo)方所在地法院【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第130條，民事爭議未約定仲裁協(xié)議的，可向法院起訴。工程結(jié)算爭議通常適用訴訟程序。選項A正確。【題干13】施工方未按合同約定完成工程，甲方要求支付部分工程款時，是否可以拒絕？【選項】A.可以拒絕B.不可拒絕C.需先修復(fù)質(zhì)量問題D.需支付違約金【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第28條，承包方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)拒絕支付超出質(zhì)量合格部分的工程款。選項A正確。【題干14】工程保修期內(nèi)，發(fā)包方提出增加保修范圍，承包方是否應(yīng)當(dāng)同意？【選項】A.應(yīng)當(dāng)同意B.應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決C.不應(yīng)當(dāng)同意D.需書面確認(rèn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第40條，承包方在保修期外增加保修范圍，屬于不合理要求且無法律依據(jù)。選項C正確?！绢}干15】工程款支付條件中，未通過驗收的工程，承包方能否要求支付？【選項】A.可以要求支付B.不可要求支付C.需驗收合格后支付D.需提供驗收證明【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第28條，未經(jīng)驗收的工程，承包方應(yīng)暫停施工并承擔(dān)保管責(zé)任，不得要求支付工程款。選項C正確?！绢}干16】施工合同約定“甲方遲延付款超過90日，乙方有權(quán)解除合同”，甲方向乙方發(fā)送催款函后未付款，乙方可主張解除合同嗎？【選項】A.可以主張解除B.不可主張解除C.需先支付違約金D.需雙方協(xié)商解除【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第563條，約定解除合同條件為90日逾期付款，且催告程序已履行（需明確催告方式）。選項A正確?！绢}干17】工程款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于以下哪種權(quán)利？【選項】A.已登記的抵押權(quán)B.稅款C.其他優(yōu)先權(quán)D.未來債權(quán)【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第807條，工程款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)（已登記的優(yōu)先）、其他優(yōu)先權(quán)（如海域使用權(quán)抵押權(quán)），但不得對抗已辦理抵押登記的抵押權(quán)和其他優(yōu)先權(quán)。選項D正確。【題干18】施工方在合同履行中提出變更合同價款，但未與甲方協(xié)商一致，擅自調(diào)整價格，應(yīng)如何處理？【選項】A.調(diào)整價格有效B.調(diào)整價格無效C.承擔(dān)合同約定比例風(fēng)險D.不可主張調(diào)整【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第21條，當(dāng)事人未協(xié)商一致擅自變更合同價款的，該約定無效。調(diào)整價格不發(fā)生法律效力。選項B正確?！绢}干19】工程驗收合格后，承包方未按約定提交竣工資料，甲方是否可以拒絕支付工程款？【選項】A.可以拒絕B.不可拒絕C.需先催告D.需支付違約金【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋（一）》第31條，承包方未按約定提交竣工資料，甲方有權(quán)拒絕支付工程款。但需注意，驗收合格后義務(wù)已履行，資料提交屬于次要義務(wù)。選項A正確?！绢}干20】建設(shè)工程合同約定“甲方逾期付款超過150日，乙方有權(quán)解除合同”，甲方向乙方發(fā)送催款函后未付款，乙方可主張解除合同嗎？【選項】A.可以主張解除B.不可主張解除C.需先支付違約金D.需雙方協(xié)商解除【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第563條，約定解除合同條件為150日逾期付款，且催告程序已履行（需明確催告方式）。選項A正確。2025年法律知識法治建設(shè)知識競賽-建設(shè)工程司法解釋知識歷年參考題庫含答案解析(篇4)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本中關(guān)于工程款支付條件的規(guī)定，承包人未按約定完成施工且經(jīng)監(jiān)理單位驗收不合格時，發(fā)包方有權(quán)如何處理工程款？【選項】A.全額支付B.暫扣全部工程款C.按比例支付D.暫緩支付【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第3.4.2條，承包人未按約定完成施工且經(jīng)監(jiān)理單位驗收不合格時，發(fā)包方有權(quán)按未完成工程量比例暫扣工程款。選項C符合規(guī)定，其他選項均與合同條款沖突?！绢}干2】在建設(shè)工程合同糾紛中，若承包人未按約定支付進(jìn)度款，且經(jīng)發(fā)包方催告后仍未履行，發(fā)包方可主張的違約責(zé)任形式不包括以下哪項？【選項】A.要求承包人支付逾期利息B.解除合同C.直接抵扣工程款D.要求承包人承擔(dān)律師費【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第8.3.3條，違約責(zé)任形式包括要求支付逾期利息、解除合同或抵扣工程款，但未明確支持直接抵扣律師費。選項D不符合規(guī)定，律師費需通過訴訟主張?！绢}干3】根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，工程竣工結(jié)算爭議中，雙方未在約定期限內(nèi)確認(rèn)工程量或價款時，工程價款如何確定？【選項】A.按合同約定標(biāo)準(zhǔn)計算B.以造價機構(gòu)鑒定結(jié)論為準(zhǔn)C.按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)估算D.由法院或仲裁機構(gòu)指定第三方評估【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第21條，雙方未在約定期限內(nèi)確認(rèn)工程量或價款時，工程價款以造價機構(gòu)鑒定結(jié)論為準(zhǔn)。選項B正確，其他選項均未明確法律依據(jù)?！绢}干4】在建設(shè)工程合同解除后，承包人已完成的工作如何處理？【選項】A.發(fā)包方全額支付B.按實際成本扣除后支付C.承包方向發(fā)包方支付D.由雙方協(xié)商解決【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第9條，合同解除后，承包人已完成的工作應(yīng)按實際成本扣除后支付。選項B正確，其他選項與法律規(guī)定沖突?！绢}干5】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第3.5.1條，工程款支付條件中“按月支付”的具體含義是？【選項】A.每季度支付一次B.每季度支付兩次C.每月支付一次D.每年支付一次【參考答案】C【詳細(xì)解析】示范文本第3.5.1條明確規(guī)定“按月支付”，選項C正確，其他選項均不符合合同約定?！绢}干6】在建設(shè)工程合同糾紛中，若發(fā)包方未按約定支付工程款，承包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求支付逾期利息B.要求支付逾期利息及違約金C.要求解除合同D.要求發(fā)包方承擔(dān)監(jiān)理費【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第28條，違約責(zé)任包括逾期利息和違約金，但未明確支持承包方可直接主張監(jiān)理費。選項D錯誤。【題干7】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第8.1.3條，工程變更的書面確認(rèn)程序中，監(jiān)理單位應(yīng)在收到變更指令后多少日內(nèi)完成確認(rèn)？【選項】A.5日B.7日C.10日D.15日【參考答案】C【詳細(xì)解析】示范文本第8.1.3條明確規(guī)定監(jiān)理單位應(yīng)在收到變更指令后10日內(nèi)完成確認(rèn)，選項C正確?！绢}干8】在建設(shè)工程合同糾紛中，若承包人提供的材料不符合質(zhì)量要求，發(fā)包方可主張的違約責(zé)任形式不包括以下哪項？【選項】A.要求承包人返工B.扣除材料成本C.要求承包人承擔(dān)檢測費D.直接解除合同【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第21條，材料不符合質(zhì)量要求時，發(fā)包方可要求返工或扣除材料成本，但未明確支持直接解除合同。選項D錯誤?！绢}干9】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第3.4.3條，工程進(jìn)度款支付比例不得低于約定合同價款的？【選項】A.60%B.70%C.80%D.90%【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本第3.4.3條明確規(guī)定進(jìn)度款支付比例不得低于合同價的70%，選項B正確?！绢}干10】在建設(shè)工程合同糾紛中，若承包人未按約定完成施工，發(fā)包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求承包人承擔(dān)修復(fù)費用B.要求承包人支付逾期利息C.要求承包人承擔(dān)監(jiān)理費D.解除合同【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第25條，違約責(zé)任包括修復(fù)費用、逾期利息和解除合同，但未明確支持直接主張監(jiān)理費。選項C錯誤?！绢}干11】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第8.2.2條，工程缺陷修復(fù)責(zé)任中，承包人應(yīng)在接到通知后多少日內(nèi)開始修復(fù)？【選項】A.5日B.7日C.14日D.30日【參考答案】C【詳細(xì)解析】示范文本第8.2.2條明確規(guī)定承包人應(yīng)在接到通知后14日內(nèi)開始修復(fù)，選項C正確。【題干12】在建設(shè)工程合同糾紛中，若發(fā)包方未按約定支付工程款，承包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求支付逾期利息B.要求支付逾期利息及違約金C.要求解除合同D.要求發(fā)包方承擔(dān)訴訟費【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第28條，違約責(zé)任包括逾期利息和違約金，但訴訟費需通過訴訟主張。選項D錯誤?！绢}干13】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第3.5.2條，工程款支付比例中“按進(jìn)度完成工程量”的具體含義是？【選項】A.完成工程量的60%以上B.完成工程量的70%以上C.完成工程量的80%以上D.完成工程量的90%以上【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本第3.5.2條明確規(guī)定工程款支付比例中“按進(jìn)度完成工程量”為70%以上，選項B正確?！绢}干14】在建設(shè)工程合同糾紛中，若承包人未按約定完成施工，發(fā)包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求承包人承擔(dān)修復(fù)費用B.要求承包人支付逾期利息C.要求承包人承擔(dān)培訓(xùn)費D.解除合同【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第25條，違約責(zé)任包括修復(fù)費用、逾期利息和解除合同，但未明確支持直接主張培訓(xùn)費。選項C錯誤。【題干15】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第8.3.1條，承包人未按約定支付進(jìn)度款時，發(fā)包方可采取的補救措施不包括以下哪項？【選項】A.書面催告B.暫停施工C.直接抵扣工程款D.要求承包人承擔(dān)律師費【參考答案】D【詳細(xì)解析】示范文本第8.3.1條明確規(guī)定補救措施包括書面催告、暫停施工或抵扣工程款，但未支持直接主張律師費。選項D錯誤?！绢}干16】在建設(shè)工程合同糾紛中，若發(fā)包方未按約定支付工程款，承包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求支付逾期利息B.要求支付逾期利息及違約金C.要求解除合同D.要求發(fā)包方承擔(dān)審計費【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第28條，違約責(zé)任包括逾期利息和違約金，但審計費需通過訴訟主張。選項D錯誤。【題干17】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第3.4.4條，工程款支付比例中“按工程形象進(jìn)度”的具體含義是？【選項】A.完成工程量的30%以上B.完成工程量的50%以上C.完成工程量的70%以上D.完成工程量的90%以上【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本第3.4.4條明確規(guī)定工程款支付比例中“按工程形象進(jìn)度”為50%以上，選項B正確?！绢}干18】在建設(shè)工程合同糾紛中，若承包人未按約定完成施工，發(fā)包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求承包人承擔(dān)修復(fù)費用B.要求承包人支付逾期利息C.要求承包人承擔(dān)設(shè)備租賃費D.解除合同【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第25條，違約責(zé)任包括修復(fù)費用、逾期利息和解除合同，但未明確支持直接主張設(shè)備租賃費。選項C錯誤。【題干19】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》示范文本第8.2.1條，工程缺陷修復(fù)責(zé)任中，承包人應(yīng)在接到通知后多少日內(nèi)提出修復(fù)方案？【選項】A.5日B.7日C.10日D.15日【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本第8.2.1條明確規(guī)定承包人應(yīng)在接到通知后7日內(nèi)提出修復(fù)方案，選項B正確?！绢}干20】在建設(shè)工程合同糾紛中，若發(fā)包方未按約定支付工程款，承包方可主張的違約責(zé)任不包括以下哪項？【選項】A.要求支付逾期利息B.要求支付逾期利息及違約金C.要求解除合同D.要求發(fā)包方承擔(dān)鑒定費【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)司法解釋第28條，違約責(zé)任包括逾期利息和違約金，但鑒定費需通過訴訟主張。選項D錯誤。2025年法律知識法治建設(shè)知識競賽-建設(shè)工程司法解釋知識歷年參考題庫含答案解析(篇5)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》，當(dāng)事人未辦理施工許可證但已實際施工的，應(yīng)當(dāng)如何處理？【選項】A.工程無效，不得請求付款B.合同有效，但建設(shè)工程不得交付使用C.工程有效，當(dāng)事人可以主張工程款支付D.工程無效，但可以補辦手續(xù)恢復(fù)效力【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第12條，當(dāng)事人未取得施工許可證但已經(jīng)合法施工的，不影響施工許可的效力。即使未辦理施工許可證，只要實際施工合法且不存在其他無效情形，合同仍有效，承包人有權(quán)主張工程款。選項C正確，其他選項均與司法解釋規(guī)定不符?！绢}干2】建設(shè)工程合同中，雙方約定由承包人負(fù)責(zé)材料采購，但承包人未按約定采購合格材料，導(dǎo)致工程損失，如何承擔(dān)責(zé)任？【選項】A.由承包人承擔(dān)全部責(zé)任B.由發(fā)包人承擔(dān)主要責(zé)任C.按實際損失比例分擔(dān)責(zé)任D.雙方承擔(dān)連帶責(zé)任【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第791條，承包人負(fù)責(zé)材料采購的，應(yīng)當(dāng)保證材料質(zhì)量合格。若承包人未按約定采購合格材料，造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。選項A正確，其他選項均未體現(xiàn)承包人的過錯責(zé)任?！绢}干3】工程款支付條件中，“進(jìn)度款”的支付時限通常由哪方約定？【選項】A.發(fā)包人提出并經(jīng)承包人同意B.承包人提出并經(jīng)發(fā)包人同意C.依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)強制規(guī)定D.依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自主約定【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同示范文本》第8.1條，工程款支付條件包括進(jìn)度款支付時限，通常由合同雙方約定。其中，發(fā)包人提出并經(jīng)承包人同意的條款是常見約定方式。選項A正確，其他選項不符合合同約定慣例?！绢}干4】施工合同無效但已實際履行的，雙方如何處理已完成的工程？【選項】A.工程無效，承包人不得主張付款B.工程有效，按實際成本結(jié)算C.工程無效，按定額標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算D.工程部分有效，按合同約定結(jié)算【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第157條及《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第2條，無效合同中的工程量計算和工程款支付，參照合同有效時的規(guī)則。已完成的工程應(yīng)視為有效，按實際成本結(jié)算。選項B正確，其他選項均與法律規(guī)定相悖。【題干5】建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的優(yōu)先順序中，承包人建設(shè)工程價款優(yōu)先于哪幾方？【選項】A.發(fā)包人應(yīng)得的報酬B.其他債權(quán)人C.保修費用D.質(zhì)量保證金【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第807條，建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于承包人欠付的勞動報酬和其他債權(quán)人。選項B正確，選項A錯誤，其他選項未明確優(yōu)先順序?！绢}干6】當(dāng)事人約定“黑白合同”以規(guī)避法律強制性規(guī)定的，如何認(rèn)定合同效力？【選項】A.合同有效，按約定執(zhí)行B.合同無效，從無效之日起無效C.合同部分無效，不影響其他部分D.合同無效，但可補正后有效【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第1條，當(dāng)事人以陰陽合同形式規(guī)避法律強制性規(guī)定的，應(yīng)認(rèn)定黑白合同均無效。但若合同中某些條款獨立且合法，可能被認(rèn)定為部分有效。選項C正確，其他選項均未區(qū)分合同部分無效情形?！绢}干7】工程款支付周期中，“最終結(jié)算款”的支付條件通常包括哪些內(nèi)容？【選項】A.工程驗收合格且質(zhì)保期滿B.工程驗收合格且保修期屆滿C.工程驗收合格且無爭議D.工程未驗收但無爭議【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同示范文本》第8.4條，“最終結(jié)算款”支付條件為工程驗收合格且雙方無爭議。質(zhì)保期滿（選項A）和保修期屆滿（選項B）屬于質(zhì)保責(zé)任期限，非結(jié)算款支付條件。選項C正確?！绢}干8】施工合同中約定“雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任的”條款是否有效？【選項】A.有效，按約定執(zhí)行B.無效，因違反誠實信用原則C.有效，但不得對抗法定責(zé)任D.無效，因排除當(dāng)事人主要權(quán)利【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第153條，排除當(dāng)事人主要權(quán)利的條款無效。施工合同中約定互不承擔(dān)違約責(zé)任，實質(zhì)免除違約責(zé)任，屬于無效條款。選項D正確，其他選項均未正確適用法律。【題干9】工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件錯誤但未及時指出，導(dǎo)致返工，如何承擔(dān)責(zé)任？【選項】A.監(jiān)理單位承擔(dān)連帶責(zé)任B.監(jiān)理單位承擔(dān)補充責(zé)任C.監(jiān)理單位不承擔(dān)責(zé)任D.監(jiān)理單位承擔(dān)主要責(zé)任【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》第6.3.2條，監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件錯誤未及時指出，導(dǎo)致返工的，應(yīng)承擔(dān)補充賠償責(zé)任。選項B正確，其他選項未區(qū)分責(zé)任類型?！绢}干10】建設(shè)工程合同中，雙方約定“風(fēng)險由承包人承擔(dān)”的條款是否有效？【選項】A.有效，按約定執(zhí)行B.無效，因違反公平原則C.有效，但不得對抗法定風(fēng)險分配D.無效，因排除承包人合理風(fēng)險【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第506條，排除當(dāng)事人主要權(quán)利的條款無效。承包人承擔(dān)全部風(fēng)險的條款屬于不合理風(fēng)險分配，應(yīng)無效。選項D正確，其他選項未正確適用法律?！绢}干11】工程款支付中，“質(zhì)量保證金”的扣留比例通常為合同金額的多少？【選項】A.5%-10%B.10%-15%C.3%-5%D.5%-8%【參