2025商業(yè)辦公空間裝飾裝修工程承攬合同第一條工程概況1.1工程名稱：。1.2工程地點：。1.3工程內容：。1.4承包方式：。1.5工程范圍：。1.6工程質量要求：。第二條發(fā)包人義務2.1發(fā)包人應提供施工場地，并協助承包人辦理施工所需的審批手續(xù)。2.2發(fā)包人應按時支付工程款，并提供施工所需的材料或設備。2.3發(fā)包人應指派代表與承包人進行溝通，協調施工進度及質量問題。第三條承包人義務3.1承包人應按照合同約定的工期完成工程，并確保施工質量符合合同要求。3.2承包人應嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范，確保施工過程中無安全事故發(fā)生。3.3承包人應按照發(fā)包人的要求進行施工，并接受發(fā)包人的監(jiān)督和檢查。第四條工期及延誤4.1合同工期為天，自年月日起至年月日止。4.2因發(fā)包人原因導致的停工，工期相應順延，承包人不承擔由此造成的損失。4.3因承包人原因導致的工期延誤，每延誤一天，承包人應向發(fā)包人支付違約金元。第五條工程質量及驗收5.1工程質量標準：。5.2承包人應按照合同約定的質量標準進行施工，并提供相應的施工記錄和驗收資料。5.3工程竣工后，發(fā)包人應在日內組織驗收，驗收合格后雙方簽署《竣工驗收報告》。5.4驗收不合格的，承包人應按照發(fā)包人的要求進行整改，整改費用由承包人承擔。第六條合同價款及支付方式6.1合同總金額為人民幣元（大寫：）。6.2工程款支付方式：。6.3承包人應在每次收款前向發(fā)包人提供合法有效的發(fā)票。第七條材料供應7.1工程所需的材料由（發(fā)包人/承包人）提供，材料清單見附件。7.2所供材料必須符合國家相關質量標準，并提供相應的質量證明文件。7.3材料進場后，雙方應共同進行驗收，發(fā)現問題及時處理。第八條變更與簽證8.1施工過程中，如需對施工方案或工程內容進行變更，雙方應協商一致，并簽署書面《變更協議》。8.2因變更導致的額外費用由（發(fā)包人/承包人）承擔，具體金額以雙方確認的簽證為準。第九條保修條款9.1工程質量保修期為年，自《竣工驗收報告》簽署之日起計算。9.2在保修期內，如出現施工質量問題，承包人應免費進行維修。9.3保修期內，因使用不當或不可抗力造成的損壞，承包人不承擔維修責任。第十條違約責任10.1發(fā)包人未按合同約定支付工程款的，每逾期一天，按逾期金額的%向承包人支付違約金。10.2承包人未按合同約定完成工程的，每逾期一天，按合同總金額的%向發(fā)包人支付違約金。10.3因承包人施工質量問題導致發(fā)包人損失的，承包人應賠償發(fā)包人的直接經濟損失。第十一條保險與擔保11.1承包人應為其施工人員購買相關保險，費用由承包人承擔。11.2承包人應向發(fā)包人提供（質保金/履約保證金），金額為元，于時繳納，工程竣工驗收合格后無質量問題退還。第十二條不可抗力12.1因不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方可協商解除合同或變更合同內容。12.2因不可抗力造成的損失，由雙方各自承擔相應責任。第十三條爭議解決13.1因本合同引起的爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式份，雙方各執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第十五條簽署發(fā)包人（蓋章）：地址：法定代表人（簽字）：聯系方式：日期：承包人（蓋章）：地址：