2024掛靠工程合同協(xié)議書范本合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為具備相關(guān)資質(zhì)的施工單位，具備承攬工程的能力，乙方具備相應(yīng)的施工條件和技術(shù)能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方掛靠甲方承攬工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程性質(zhì)：__________1.5工程總價(jià)：__________二、掛靠關(guān)系及職責(zé)劃分2.1乙方作為掛靠方，應(yīng)具備國(guó)家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)條件，并承擔(dān)掛靠工程的所有施工責(zé)任。2.2甲方作為被掛靠方，應(yīng)對(duì)乙方的施工行為進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求得到滿足。2.3甲方應(yīng)向乙方提供必要的施工圖紙、技術(shù)資料、工程規(guī)范等相關(guān)信息，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。2.4乙方應(yīng)按照甲方的要求，組織施工人員，確保工程按期完成，并符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.5乙方應(yīng)承擔(dān)工程款項(xiàng)的支付、人員工資的發(fā)放等經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2甲方應(yīng)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行審核，確保工程符合相關(guān)要求。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將工程資料、施工圖紙等相關(guān)資料完整移交甲方。四、工程款支付及結(jié)算4.1工程總價(jià)款為：__________元（大寫：__________元整）。4.2甲方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后，向乙方支付工程總價(jià)款的__________%，作為進(jìn)度款。4.3剩余工程款應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后__________日內(nèi)支付給乙方。4.4乙方應(yīng)按照甲方要求，提供合法的稅務(wù)發(fā)票。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：工程總價(jià)款的__________%/天。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)按照逾期天數(shù)向甲方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的__________%/天。5.3雙方因違反本協(xié)議導(dǎo)致工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程圖紙和技術(shù)資料2.施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)3.工程量和報(bào)價(jià)明細(xì)表4.稅務(wù)發(fā)票及相關(guān)財(cái)務(wù)資料5.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.工程進(jìn)度計(jì)劃和時(shí)間表7.合同履行過(guò)程中的通信記錄和會(huì)議紀(jì)要二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，構(gòu)成違約。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，或未提供合同約定的施工條件和技術(shù)支持的，構(gòu)成違約。3.雙方因違反協(xié)議導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面問(wèn)題的，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.違約行為的認(rèn)定應(yīng)基于合同條款和實(shí)際情況，由違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.掛靠：指無(wú)資質(zhì)的單位或個(gè)人與有資質(zhì)的單位簽訂協(xié)議，以有資質(zhì)的單位名義承攬工程的行為。2.被掛靠方：指接受掛靠方掛靠的具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。3.掛靠方：指進(jìn)行掛靠的單位或個(gè)人。4.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由相關(guān)方進(jìn)行的質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查評(píng)定。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)積極協(xié)商，合理調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停工整改，并根據(jù)實(shí)際情況追究責(zé)任。3.工程款支付爭(zhēng)議：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行付款義務(wù)，如有爭(zhēng)議，可通過(guò)協(xié)商或法律途徑解決。4.合同糾紛：發(fā)生合同糾紛時(shí)，雙方應(yīng)嘗試協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.乙方具備施工能力但無(wú)相應(yīng)資質(zhì)時(shí)，與有資質(zhì)的甲方簽訂掛靠合同，共同承攬工程。2.甲方作為有資質(zhì)的施工單位，需要乙方提