2021-2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制綜合練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共80題）1、下列關(guān)于預(yù)應(yīng)力張拉描述錯誤的是（）。A.張拉千斤頂?shù)念~定張拉力宜為所需張拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.與千斤頂配套使用的壓力表應(yīng)選用防振型產(chǎn)品，其最大讀書應(yīng)為張拉力的1.5～2.0倍，標定精度應(yīng)不低于1.0級C.張拉次數(shù)超過200次，應(yīng)重新進行標定D.預(yù)應(yīng)力筋張拉控制應(yīng)力的精度為±1.5%【答案】C2、招標控制價的審核工作由編制人負責，如果建設(shè)單位需要監(jiān)理工程師事先參與，（）應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位進行審核。A.設(shè)計單位B.監(jiān)理工程師C.建設(shè)主管部門D.政府監(jiān)督機構(gòu)【答案】B3、我國安全生產(chǎn)工作的基本方針是（）。A.安全生產(chǎn)重于泰山B.安全第一，以人為本，綜合治理C.安全第一，重在預(yù)防D.安全第一，預(yù)防為主，綜合治理【答案】D4、底基層、基層的材料不包括（）。A.石灰穩(wěn)定土B.水泥穩(wěn)定土C.粉煤灰穩(wěn)定土D.級配碎石【答案】C5、下列不屬于特種作業(yè)人員的是（）。A.建筑電工B.建筑架子工C.建筑起重機械司機D.抹灰工【答案】D6、以下與橋梁布直和結(jié)構(gòu)有關(guān)的主要尺寸和術(shù)語名稱中描述錯誤的是（）A.低水位指在枯水季節(jié)的最低水位B.高水位指在洪峰季節(jié)河流中的最高水位C.設(shè)計洪水位指橋梁設(shè)計中按規(guī)定的設(shè)計洪水頻率計算所得的低水位D.對于有支座的橋梁，計算跨徑是指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離A選項，低水位:枯水季節(jié)的最低水位。B選項，高水位:洪峰季節(jié)河流中的最高水位。C選項，設(shè)計洪水位:橋梁設(shè)計中按規(guī)定的設(shè)計洪水頻率計算所得的高水位。D選項，計算跨徑:對于有支座的橋梁,是指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離;對于拱式橋，是兩相鄰拱腳截面形心點之間的水平距離?！敬鸢浮緾7、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B8、當延期事件發(fā)生以后，（）應(yīng)根據(jù)合同約定及時進行妥善處理。A.監(jiān)理工程師B.建設(shè)單位C.施工單位D.分包人【答案】A9、下列關(guān)于橋梁施工縫的處理，說法錯誤的是（）。A.施工縫的位置應(yīng)在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小并便于施工的部位B.對處理層混凝土的強度，當采用水沖洗鑿毛時，應(yīng)達到2.5MPaC.有抗?jié)B要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設(shè)置止水帶D.重要部位及有抗震要求的混凝土結(jié)構(gòu)或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，宜在施工縫處補插錨固鋼筋【答案】B10、下列屬于工藝參數(shù)的有（）。A.施工過程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A11、對重大風(fēng)險制定動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)，（）不少于1次，并單獨建檔。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C12、對于鋼筋混凝土梁橋施工質(zhì)量要求，下列說法錯誤的是（）。A.梁（板）體的橫、縱向聯(lián)結(jié)件開裂、斷裂、開焊，可采取更換、補焊、幫焊等措施修補B.當裂縫寬度在限值范圍內(nèi)時，可不予處理C.當裂縫寬度大于限值規(guī)定時，應(yīng)采用壓力灌漿法灌注環(huán)氧樹脂膠或其他符合要求灌縫材料D.當裂縫發(fā)展嚴重時，應(yīng)加強觀測，查明原因，按照有關(guān)規(guī)定采取措施進行加固處理【答案】B13、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的，應(yīng)當將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員（）管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。A.統(tǒng)一B.分工管理C.互帶D.分別【答案】A14、常用的支座不包括（）。A.板式橡膠支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D15、施工單位在有延期理由的情況下，應(yīng)在發(fā)生此類事件的（）天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出延期意向通知書。A.14B.28C.30D.42【答案】B16、下列關(guān)于橋梁施工縫的處理，說法錯誤的是（）。A.施工縫的位置應(yīng)在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小并便于施工的部位B.對處理層混凝土的強度，當采用水沖洗鑿毛時，應(yīng)達到2.5MPaC.有抗?jié)B要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設(shè)置止水帶D.重要部位及有抗震要求的混凝土結(jié)構(gòu)或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，宜在施工縫處補插錨固鋼筋【答案】B17、混凝土應(yīng)按一定的厚度、順序和方向分層澆筑，且應(yīng)在下層混凝土初凝或能重塑前澆筑完成上層混凝土；上下層同時澆筑時，上層與下層的前后澆筑距離應(yīng)保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C18、下列進度控制的措施中，不屬于技術(shù)措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案B.編制進度控制工作細則C.嚴格控制合同變更D.建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段【答案】C19、（）的專項施工方案，施工單位可以不組織專家進行論證、審查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.防腐工程【答案】D20、支付證書簽署確認表是（）的聯(lián)合用表。A.監(jiān)理單位和建設(shè)單位B.監(jiān)理單位和施工單位C.施工單位和建設(shè)單位D.施工單位和設(shè)計單位【答案】A21、鋼筋混凝土橋、預(yù)應(yīng)力混凝土橋、木橋是按（）來劃分的。A.主要承重結(jié)構(gòu)所用的材料B.使用性質(zhì)C.承重構(gòu)件受力體系D.跨越障礙的性質(zhì)【答案】A22、以下關(guān)于工程量清單計量規(guī)則的說明，錯誤的是（）A.凡以質(zhì)量計量或以質(zhì)量作為配合比設(shè)計的材料，都應(yīng)在精確與批準的磅秤上B.搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等，單獨另行計量C.對于面積在1m2以下的固定物（如檢查井等）不予扣除D.土方體積可采用平均斷面面積法計算B選項，搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等,不予另行計量?！敬鸢浮緽23、關(guān)于招標控制價的編制要求，下列說法正確的是（）。A.招標控制價應(yīng)由招標投標管理部門編制B.招標人可以自行決定是否編制標底C.開標前標底可以保密，也可以公開D.招標人可以規(guī)定最低投標限價【答案】B24、采用刻槽法制作宏觀構(gòu)造時，刻槽機最小刻槽寬度不應(yīng)小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B25、某建設(shè)項目驗收質(zhì)量評分為75分，則該建設(shè)項目評定等級為（）。A.優(yōu)良B.極差C.合格D.不合格【答案】C26、某工業(yè)項目年設(shè)計能力為生產(chǎn)某種產(chǎn)品32萬件，單位產(chǎn)品售價55元，單位產(chǎn)品可變成本為35元（含稅），年固定成本400萬元，則以產(chǎn)量、生產(chǎn)能力利用率、單位產(chǎn)品價格表示的盈虧平衡點分別是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C27、招標控制價的審核工作由（）負責。A.編制人B.招標人C.投標人D.監(jiān)理人【答案】A28、安全生產(chǎn)條件是公路水運工程項目開工應(yīng)當具備法律法規(guī)和技術(shù)標準規(guī)定、滿足合同約定的基礎(chǔ)條件，不得有不符合項。其中安全生產(chǎn)條件由（）組成。A.2B.3C.4D.1【答案】A29、某施工單位年度施工產(chǎn)值為2.5億元，應(yīng)配置（）名專職安全生產(chǎn)管理人員。A.2B.3C.4D.5【答案】D30、若T表示質(zhì)量標準要求的界限，B代表實際質(zhì)量特性值分布范圍，下列說明工序能力過大、不經(jīng)濟的情況是（）。A.B在T中間B.B過分小于TC.B與T相重合，實際分布太寬D.B過分偏離T的中心【答案】B31、公路工程中，安全生產(chǎn)費按建筑安裝工程費乘以安全生產(chǎn)費費率計算，費率按不少于（）計取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B32、建設(shè)單位承擔的責任是（）。A.首要責任B.主體責任C.監(jiān)督責任D.行政責任【答案】A33、對于橋涵構(gòu)造物的臺背回填，其實測項目包括壓實度和填土長度。分層壓實厚度宜不大于（），壓實度應(yīng)不小于（），填筑長度應(yīng)不小于設(shè)計值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D34、小橋涵的地基檢驗，可以采用（）。A.超聲波檢測B.觸探C.鉆探D.土質(zhì)試驗E.荷載試驗【答案】B35、填土路堤施工過程中，每填筑高（）m宜檢測路線中線和寬度。A.2B.3C.4D.5【答案】A36、產(chǎn)品設(shè)計過程中的評審、驗證和確認，生產(chǎn)過程中的過程檢驗和試驗，過程質(zhì)量審核，為實施SPC和質(zhì)量改進而進行的過程因素、過程輸出抽樣測量等活動屬于（）。A.過程策劃（P）B.過程實施（D）C.過程監(jiān)測（C）D.過程改進（A）【答案】C37、特別重大事故的批復(fù)期限最長可能為（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D38、某工程合同價為500萬元，合同價的60％為可調(diào)部分?？烧{(diào)部分，人工費占35％，材料費55％，其余占10％。結(jié)算時，人工費價格指數(shù)增長10％，材料費價格指數(shù)增長20％，其余未發(fā)生變化。按照調(diào)值公式法計算，該工程的結(jié)算工程價款為（）萬元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B39、如果監(jiān)理人根據(jù)檢查或檢驗結(jié)果，確定材料或設(shè)備有缺陷或不符合合同要求，監(jiān)理人可以拒收材料或設(shè)備，相應(yīng)拒付材料和設(shè)備的預(yù)付款，這屬于監(jiān)理人員在費用監(jiān)理中的（）。A.工程計量權(quán)、付款審批權(quán)和付款簽證權(quán)B.工程變更的單價確認權(quán)和變更工程造價的確定權(quán)C.施工索賠事件發(fā)生后的費用審查權(quán)、物價上漲現(xiàn)象發(fā)生時的價格調(diào)整權(quán)D.在質(zhì)量控制、進度控制等工作中的拒付權(quán)、扣款權(quán)【答案】D40、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設(shè)置。A.向上傾斜30°B.向下傾斜30°C.水平D.垂直【答案】C41、對于梁式橋標準跨徑是指（）A.橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩支座中心之間的距離B.相鄰兩個橋墩中心之間的距離C.相鄰橋墩（臺）間凈距D.梁板的長度【答案】B42、新設(shè)項目法人融資的特點包括（）。A.項目投資者承擔項目風(fēng)險B.項目融資成本較高C.用于支持貸款的信用結(jié)構(gòu)固定D.貸款人可以追索項目以外的任何資產(chǎn)【答案】B43、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預(yù)制裝配式施工法【答案】A44、糾偏和預(yù)防改進屬于（）。A.計劃P（Plan）B.實施D（Do）C.檢查C（Check）D.處理A（Action）【答案】D45、將邊坡高度大于（）m的填方路基稱為高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C46、下列情況下，需要監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令的是（）。A.存在安全事故隱患的B.工程質(zhì)量缺陷、質(zhì)量不合格的工程C.工程違反有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、未按合同要求落實環(huán)保措施，情況嚴重的D.危險性較大工程未按專項施工方案實施【答案】C47、關(guān)于水泥混凝土路面的水泥選用原則，正確的是（）。A.重交通荷載等級的公路面層應(yīng)采用旋窯生產(chǎn)的道路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥B.高溫期施工應(yīng)采用早強型水泥C.低溫期施工應(yīng)采用普通型水泥D.采用滑模攤鋪機鋪筑時，應(yīng)選用袋裝水泥【答案】A48、政府投資交通建設(shè)項目實行（），企業(yè)投資交通建設(shè)項目實行（）。A.審批制、審核制B.審核制、核準制C.審批制、核準制D.核準制、審批制【答案】C49、某公路山嶺隧道穿越的巖層主要是極硬巖，巖體較完整，塊狀或厚層狀結(jié)構(gòu)，該圍巖的初步分級應(yīng)該是（）級。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A50、某技術(shù)方案進行單因素敏感性分析的結(jié)果是：產(chǎn)品售價下降10%時內(nèi)部收益率的變化率為55%；原材料價格上漲10%時內(nèi)部收益率的變化率為39%；建設(shè)投資上漲10%時內(nèi)部收益率的變化率為50%；人工工資上漲10%時內(nèi)部收益率的變化率為30%.則該技術(shù)方案的內(nèi)部收益率對（）最敏感。A.人工工資B.產(chǎn)品售價C.原材料價格D.建設(shè)投資【答案】B51、工業(yè)廢渣路堤填筑應(yīng)采用細粒土進行包邊防護，包邊土應(yīng)與工業(yè)廢渣同步施工，寬度宜不小于（）m，包邊土底部0.5m范圍宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A52、為發(fā)揮路面的功能，保證汽車安全和經(jīng)濟地行駛，即路面表面應(yīng)具有和保持一定的（），使汽車在高速行駛中需要緊急制動時不致因路滑而產(chǎn)生側(cè)向或超長的縱向滑移，乃至沖撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.強度【答案】A53、下列不屬于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程與生物措施相結(jié)合，綜合防治B.取土場部分進行防護處理C.棄土、石渣得到有效攔擋或利用D.最大限度控制泥沙不進入下游河道和海域【答案】B54、土石路堤是指用石料含量占總質(zhì)量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B55、在項目的預(yù)可行性研究階段，是按項目的建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模等，估算建設(shè)項目所需要的投資額。其對投資估算精度的一般要求為誤差控制在（）以內(nèi)，因此，其可塑性是比較大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A56、當延期事件發(fā)生以后，（）應(yīng)根據(jù)合同約定及時進行妥善處理。A.監(jiān)理工程師B.建設(shè)單位C.施工單位D.分包人【答案】A57、對有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強度和最大力下總伸長率的實測值的規(guī)定，說法錯誤的是（）。A.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25B.鋼筋的抗壓強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25C.鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應(yīng)大于1.30D.鋼筋的最大力下總伸長率不應(yīng)小于9％【答案】B58、根據(jù)《關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通知》規(guī)定，公路項目固定資產(chǎn)投資的最低資本金比例為（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C59、掛籃前移及在其上澆筑混凝土?xí)r，抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)應(yīng)不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B60、發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時不能確定價格的材料的金額稱為（）。A.暫估價B.暫列金額C.生產(chǎn)費用D.特定估價【答案】A61、對于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B62、橋梁中的橋墩和橋臺底部的奠基部分稱屬于（）。A.下部結(jié)構(gòu)B.支座C.上部結(jié)構(gòu)D.附屬設(shè)施【答案】A63、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應(yīng)不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B64、根據(jù)《公路工程標準施工招標文件》（2018年版.第三冊）第八章“工程量清單計量規(guī)則”第100章的規(guī)定，在未設(shè)最高投標限價的情況下安全生產(chǎn)費按投標價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B65、當混凝土發(fā)生離析、泌水嚴重時，需進行二次攪拌。關(guān)于“二次攪拌”的說法，正確的是（）。A.二次攪拌時不得加水B.可同時加水、相應(yīng)的膠凝材料和外加劑并保持其原水膠比不變C.泌水較多時，添加減水劑攪拌D.二次攪拌時，添加水泥與緩凝劑攪拌【答案】B66、應(yīng)用價值工程進行功能評價時，如果評價對象的價值系數(shù)Vi>1，則說明（）。A.功能現(xiàn)實成本與實現(xiàn)功能所必需的最低成本大致相當B.現(xiàn)實成本偏低，也可能存在不必要功能C.評價對象的功能水平應(yīng)提高D.功能現(xiàn)實成本大于功能評價值【答案】B67、公路工程施工階段監(jiān)理的起止時間為（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程竣工之日B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程竣工之日D.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日【答案】D68、竣工驗收建設(shè)項目綜合評分采取加權(quán)平均法計算，其中竣工驗收工程質(zhì)量得分權(quán)值為（），參建單位工作評價得分權(quán)值為0.3（項目法人占0.15，設(shè)計、施工、監(jiān)理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C69、在推進交通強國建設(shè)過程中，交通運輸工程專業(yè)的監(jiān)理單位或監(jiān)理工程師應(yīng)把"建設(shè)（）工程"作為開展監(jiān)理工作的總目標。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品質(zhì)工程D.品質(zhì)工程【答案】C70、隧道淺埋地段地下水位較高且影響隧道施工時，應(yīng)采取井點降水措施，下列檢查規(guī)定錯誤的是（）。A.降水井應(yīng)布置在隧道兩側(cè)井底高程應(yīng)在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期間圍巖地下水位應(yīng)保持在開挖線以下C.工作水泵的排水能力應(yīng)不小于預(yù)測抽水量的1.2倍D.應(yīng)設(shè)置水位觀測井，監(jiān)測水位高程，掌握水位變化情況，調(diào)整降水參數(shù)【答案】B71、某項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為50萬件，年固定成本為300萬元，單位產(chǎn)品可變成本為80元/件，單位產(chǎn)品增值稅金及附加為5元/件。則以單位產(chǎn)品價格表示的盈利點是（）元。A.91.00B.86.00C.95.00D.85.00【答案】A72、關(guān)于暫列金額，下列說法中正確的是（）。A.用于必須要發(fā)生但暫時不能確定價格的項目B.用于在簽訂協(xié)議書時尚未確定或不可預(yù)見變更的施工及其所需材料、工程設(shè)備、服務(wù)等的金額C.暫列金額不包括以計日工方式支付的金額D.暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先是可以確定的【答案】B73、橋梁拓寬橋面鋪裝時，對既有橋梁原鋪裝層的結(jié)合面應(yīng)進行處理，鑿除原結(jié)構(gòu)表面的浮漿，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用機械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C74、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），駐地辦應(yīng)對已完成的（）進行質(zhì)量評定。A.分項工程B.分部工程C.單位工程D.合同段工程【答案】B75、關(guān)于工程進度曲線（“S”曲線）特點的說法，錯誤的是（）。A.一般情況下，項目施工初期的曲線斜率是逐漸增大的B.一般情況下，項目施工后期的曲線為凹型C.審批施工進度計劃時，用S曲線判斷施工單位編制的施工進度計劃是否合理D.S曲線可用于工程費用監(jiān)理中工程計量及費用支付的依據(jù)【答案】B76、下列不屬于土的試驗項目的是（）。A.天然含水率試驗B.液塑限試驗C.擊實試驗D.抗壓強度試驗【答案】D77、依法屬于國有的士地有()。.A.城市市區(qū)的土地B.依法不屬于集體所有的荒地C.農(nóng)村宅基地D.國家建設(shè)征收的土地E.自留地【答案】A78、施工前應(yīng)由（）對控制性樁點進行現(xiàn)場交樁，并應(yīng)在復(fù)測原控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)施工需要適當加密、優(yōu)化，建立施工測量控制網(wǎng)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.勘察設(shè)計單位D.施工單位【答案】C79、（）是安全生產(chǎn)的核心、是改進安全狀況的根本途徑、基本方法和工作平臺。A.安全生產(chǎn)責任制度B.安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度C.安全事故報告制度D.雙重預(yù)防機制建設(shè)制度【答案】A80、監(jiān)理工程師應(yīng)要求對導(dǎo)線樁點進行不定期檢查和定期復(fù)測，復(fù)測周期應(yīng)不超過（）個月，并做好抽檢工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B多選題（共35題）1、對于路面基層（底基層）施工準備階段的質(zhì)量控制，以下說法正確的有（）。A.混合料拌和場的位置.拌和設(shè)備以及運輸車輛能否滿足質(zhì)量要求及連續(xù)施工的要求B.混合料配合比設(shè)計試驗報告，檢查原材料的試驗結(jié)果及混合料的擊實試驗.承載比.抗壓強度的試驗結(jié)果C.在正式開工前至少一個月，承包人應(yīng)在監(jiān)理工程師批準的地點自費鋪筑一段面積為400～600m2的基層（底基層）試驗路段D.檢驗承包人提出施工方案和施工方法的適用性E.承包人應(yīng)提供用于試驗路段的原材料.混合料組成設(shè)計，以及備料.拌和.攤鋪.碾壓.養(yǎng)生設(shè)備一覽表和施工程序.施工工藝及操作計劃等詳細書面說明，并報總監(jiān)理工程師審核批準【答案】ABD2、隧道洞口坍塌的預(yù)防措施有（）。A.隧道開挖進洞前應(yīng)盡早完成洞口排水系統(tǒng)B.自上而下逐段開挖，不得掏底開挖或上下重疊開挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破開挖邊（仰）坡E.做好壓漿工作【答案】ABCD3、要以（）為原則作為應(yīng)急救援培訓(xùn)與演習(xí)的指導(dǎo)思想。A.加強基礎(chǔ)B.居安思危C.邊練邊戰(zhàn)D.安全第一E.逐步提高【答案】AC4、雨期施工，應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.在已經(jīng)填筑的路堤路肩外，應(yīng)設(shè)置臨時的縱向的擋水土埂B.路堤填筑的每一層表面，應(yīng)設(shè)置1%～4%的排水橫坡C.雨期施工應(yīng)綜合規(guī)劃，合理設(shè)置防排水系統(tǒng)，及時引出D.雨期路重開挖施工，應(yīng)分層開挖，每開挖一層均應(yīng)設(shè)置縱橫向排水坡及臨時排水溝E.路堤應(yīng)縱向分層填筑，并及時碾壓【答案】ACD5、下列安全隱患排查治理的說法正確的有（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營單位是隱患治理的責任主體B.隱患分為重大隱患和一般隱患兩個等級C.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全負責人對本單位隱患治理工作全面負責D.施工單位應(yīng)建立事故隱患排查制度E.施工單位應(yīng)落實事故隱患排查治理和防控責任制度【答案】ABD6、下列屬于不良地質(zhì)地段的是（）。A.滑坡B.崩塌C.膨脹地層D.偏壓地層E.含水未固結(jié)圍巖【答案】ABD7、關(guān)于鋪設(shè)電纜線的注意事項，下列選項正確的有（）。A.開挖溝槽邊緣與埋設(shè)電纜溝槽邊緣的安全距離不得小于0.5mB.地下埋設(shè)電纜應(yīng)設(shè)防護管C.架空鋪設(shè)電纜應(yīng)沿墻或電桿做絕緣固定D.水上的岸電應(yīng)用絕緣物架設(shè)，電纜線應(yīng)留有余量E.開挖溝槽邊緣與埋設(shè)電纜溝槽邊緣的安全距離不得小于0.3m【答案】ABCD8、跨徑較大的拱圈或拱肋，應(yīng)沿拱跨方向分段對稱澆筑。分段的位置宜設(shè)置在（）。A.拱頂B.1/2跨徑C.拱腳D.拱架節(jié)點處E.施工縫【答案】ACD9、關(guān)于特殊地域管轄，下列說法錯誤的有：A.原告就被告是民事訴訟管轄的基本原則，因此所有特殊地域管轄的法律規(guī)定都列明被告住所地是有權(quán)管轄的法院地之一B.因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄，當然，票據(jù)載明付款地是票據(jù)支付地明確存在的前提C.鐵路運輸合同糾紛由鐵路運輸法院管轄，只是涉及鐵路運輸?shù)囊话闱謾?quán)糾紛則應(yīng)由一般人民法院管轄D.債權(quán)人申請支付令的，由債務(wù)人住所地或者應(yīng)支付財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄【答案】ABCD10、當事人李某在二審判決生效后又向上一級法院提出申請再審，原因是一審法院負責本案的書記員是對方當事人的老同學(xué)，完全有可能存在偏向，卻沒有回避。再審法院的立案庭對此問題進行了審查，對此，你認為下列說法不正確的是：()A.二審沒有提出該事由，現(xiàn)在提出再審不予受理，駁回申請B.書記員回避與否無關(guān)緊要，不予受理，駁回申請C.應(yīng)該受理，這是重要的程序要求D.再審只針對實體問題，不能因為回避問題而受理【答案】ABD11、根據(jù)受力要求，橋梁施工的拱架和支架應(yīng)具有必要的（）。A.強度B.剛度C.穩(wěn)定性D.厚度E.長度【答案】ABC12、根據(jù)路面結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性，分為（）。A.柔性路面B.混凝土路面C.剛性路面D.瀝青路面E.半剛性路面【答案】AC13、按照使用的材料不同劃分，水泥混凝土路面可分為（）。A.普通水泥混凝土面層B.鋼筋混凝土面層C.連續(xù)配筋混凝土面層D.鋼纖維混凝土面層E.預(yù)制混凝土塊的砌塊型路面【答案】ABCD14、被告朱某在庭審過程中發(fā)現(xiàn)書記員與原告代理律師顯得很熟悉，事后查明二人乃大學(xué)同寢室的同學(xué)。第二次開庭時，朱某申請該書記員回避，對此法院則應(yīng)當如何處理？()A.本案應(yīng)中止審理B.本案可延期審理C.朱某之申請已逾法定期限，庭審照常進行D.審判長有權(quán)決定該書記員是否回避【答案】BD15、關(guān)于后張法孔道壓漿的說法正確的有（）。A.應(yīng)對壓漿設(shè)備進行清洗，清洗后的設(shè)備內(nèi)不應(yīng)有殘渣和積水B.壓漿時，對曲線孔道和豎向孔道應(yīng)從最低點的壓漿孔壓入C.同一管道的壓漿應(yīng)連續(xù)進行，一次完成D.漿液自拌制完成至壓入孔道的延續(xù)時間不宜超過60minE.壓漿時，每一工作班應(yīng)制作留取不少于3組試樣，標準養(yǎng)護28d【答案】ABC16、依照民事訴訟法及相關(guān)司法解釋，下列說法正確的是：A.人民法院通知支付人停止支付后，支付人拒不支付的，在對支付人采取強制措施后，支付人可以不承擔支付義務(wù)B.終結(jié)公式催告程序的裁定書，應(yīng)當由審判員、書記員署名，加蓋人民法院印章C.利害關(guān)系人因正當理由不能在判決前向人民法院申報的，自知道或者應(yīng)當知道判決公告之日起一年內(nèi)，可以向作出判決的人民法院起訴，人民法院可以按照票據(jù)糾紛適用普通程序?qū)徖鞤.人民法院結(jié)束公示催告程序后，公示催告申請人或者申報人向人民法院提起訴訟的，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄【答案】ABCD17、公路隧道機電設(shè)施組成包括（）。A.通風(fēng)設(shè)施B.照明設(shè)施C.緊急呼叫設(shè)施D.火災(zāi)探測報警設(shè)施E.收費站監(jiān)控室視頻設(shè)備【答案】ABCD18、關(guān)于日常性檢查，下列說法正確的有（）。A.日常性檢查，企業(yè)一般每年進行1～4次B.工程項目組每月至少進行1次C.車間每月至少進行1次D.班組每周、每班次都應(yīng)進行檢查E.日常性檢查，企業(yè)一般每年進行1～3次【答案】ABCD19、水泥混凝土路面施工中，拌合站的攪拌能力配置指標包括（）。A.最小生產(chǎn)能力B.最大生產(chǎn)能力C.總設(shè)計標稱攪拌能力D.拌合機規(guī)格E.料倉大小【答案】AC20、關(guān)于合同案件的特殊管轄規(guī)定，下列說法正確的有：A.被告深圳一家“三來一補”企業(yè)接受投資后在廣州履行了該補償貿(mào)易合同的主要義務(wù)，那么該合同糾紛的管轄法院可以是深圳或者廣州的法院B.甲乙的買賣合同約定在上海交貨，實際卻是在北京交貨，那么最后關(guān)于這筆買賣合同的糾紛上海的法院如果不是被告住所地法院的話就沒有管轄權(quán)C.李某與趙某約定在A市履行買賣合同的交貨手續(xù)，但是李某將貨物改賣他人，趙某一氣之下告上法庭。李某住在B市而趙某住在A市，因此本案糾紛不能由A市法院審理D.當事人一方是軍人或者軍隊單位，且合同履行地或者標的物所在地在營區(qū)內(nèi)的合同糾紛，當事人書面約定由軍事法院管轄，不違反法律關(guān)于級別管轄、專屬管轄和專門管轄規(guī)定的，可以由軍事法院管轄【答案】ABD21、國家有關(guān)法律法規(guī)明確要求，在處理事故時必須堅持和實施“四不放過”原則包括（）。A.事故發(fā)生原因未查清不放過B.事故責任者和職工群眾沒有受到教育不放過C.安全隱患沒有整改預(yù)防措施不放過D.事故責任者不處理不放過E.事故未上報不放過【答案】ABCD22、張中陽因房屋出租與王輝發(fā)生糾紛并訴至法院，法院判決王輝一個月內(nèi)遷出張中陽的房屋。一個月后王輝拒不騰房，張中陽向法院申請強制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中張中陽欲與王輝和解，將房子賣給王輝，他就有關(guān)事宜詢問了法院的執(zhí)行人員。執(zhí)行人員的下列解答哪些是正確的？A.判決已經(jīng)生效，當事人要和解就必須先撤回執(zhí)行申請B.雙方當事人應(yīng)在執(zhí)行完畢后簽訂新合同而不應(yīng)在執(zhí)行過程中和解C.雙方當事人可以在執(zhí)行中自愿達成和解協(xié)議D.如果王輝不履行和解協(xié)議的內(nèi)容，張中陽可以申請恢復(fù)執(zhí)行【答案】CD23、按照受力體系分類，橋梁基礎(chǔ)體系有（）。A.梁式橋B.剛架橋C.拱式橋D.斜拉橋E.懸索橋【答案】AC24、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應(yīng)遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期，若只是局部工程受到影響，承包人應(yīng)考慮可否采取其他措施予以彌補，而不應(yīng)考慮推遲工程項目的總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關(guān)鍵線路上，若是非關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序，監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長總工期D.惡劣氣候條件造成工程延期，監(jiān)理工程師審批時應(yīng)考慮整個分項工期內(nèi)良好氣候予以的補償E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后7天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求【答案】ABCD25、