共同承攬合同(標準版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定，就甲乙雙方共同承攬?zhí)囟üこ添椖渴乱藚f(xié)商一致，訂立合同如下：

一、承攬項目概況

1、項目名稱：__________________。

2、項目地點：__________________。

3、項目內容：甲方委托乙方完成本合同約定的工程承攬任務，包括但不限于設計施工、設備安裝、材料供應及后續(xù)維護等。

4、工程范圍：乙方需按照甲方提供的圖紙、技術標準及行業(yè)規(guī)范，完成工程項目的全部或部分承攬工作，具體范圍以雙方確認的工程清單及施工方案為準。

二、合同價款及支付方式

1、合同總價款：人民幣__________________元（大寫：__________________元整）。該價款包含但不限于人工費、材料費、設備租賃費、運輸費、稅費及其他與承攬項目相關的費用。

2、支付方式：

（1）預付款：合同簽訂后3個工作日內，甲方支付合同總價款的30%作為預付款，即人民幣__________________元。

（2）進度款：乙方完成工程進度至雙方確認的節(jié)點后，甲方支付至合同總價款的50%，即人民幣__________________元。

（3）尾款：工程竣工驗收合格后10個工作日內，甲方支付剩余20%尾款，即人民幣__________________元。

3、支付條件：乙方需提供等額的發(fā)票或財政票據(jù)，甲方在收到合規(guī)票據(jù)后10個工作日內完成支付。

三、雙方權利義務

（一）甲方的權利和義務

1、甲方有權對乙方的承攬工作進行全面監(jiān)督，包括施工進度、質量標準、安全生產等，乙方應積極配合甲方的檢查工作。

2、甲方需按合同約定提供必要的施工條件，包括場地移交、水電接入、技術文件及施工許可等，并承擔相關費用。

3、甲方應確保提供的圖紙及技術文件真實有效，若因文件錯誤導致乙方返工或損失，甲方應承擔賠償責任。

4、甲方需及時確認乙方的工程進度及質量驗收結果，任何延誤確認行為不視為對乙方工作的認可。

（二）乙方的權利和義務

1、乙方應具備相應的承攬資質，所有施工人員需持證上崗，并遵守國家及地方的安全生產法規(guī)。

2、乙方需嚴格按照合同約定的技術標準和施工方案進行作業(yè)，確保工程質量達到國家一級驗收標準。

3、乙方需自行承擔施工期間的人員保險、設備保險及意外事故責任，并配備必要的安全生產防護措施。

4、乙方應建立健全現(xiàn)場管理制度，保證施工人員及第三方的人身財產安全，如發(fā)生安全事故，乙方需承擔全部責任。

5、乙方需按時提交工程進度報告及階段性驗收申請，甲方未及時驗收不影響乙方繼續(xù)施工的權利。

四、工程變更及索賠

1、任何一方提出工程變更時，需以書面形式通知對方，雙方協(xié)商一致后方可實施變更。變更產生的費用及工期調整由提出方承擔不利后果。

2、因不可抗力（如地震、洪水等）導致工程停工，雙方應根據(jù)實際影響協(xié)商工期順延或費用減免，乙方需提供相關證明材料。

五、質量保證及驗收

1、乙方承諾所承攬工程符合國家及行業(yè)驗收標準，若驗收不合格，乙方需在30日內無條件返工至合格，費用由乙方承擔。

2、驗收程序：工程完工后，乙方提交驗收申請，甲方組織第三方檢測機構或行業(yè)協(xié)會進行驗收，驗收合格后雙方簽署驗收報告。

六、違約責任

1、若甲方未按時支付工程款，每逾期一日，應按逾期金額的萬分之五向乙方支付違約金；逾期超過30日，乙方有權暫停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工程的80%作為違約補償。

2、若乙方施工質量不符合約定，甲方有權要求乙方無償修復或降低工程價款，因修復或降價造成的損失由乙方承擔。

3、任何一方無故單方解除合同，需向對方支付合同總價款10%的違約金；若違約金不足以彌補對方損失的，還需補足差額。

七、爭議解決

本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。

八、其他事項

1、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

2、合同附件（包括但不限于工程清單、施工圖紙、技術規(guī)范等）為本合同不可分割的一部分。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收合格后自動終止。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：