承攬合同工期補充協(xié)議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲乙雙方于[原承攬合同簽訂日期]簽訂了《承攬合同》（合同編號：__________________，以下簡稱"原合同"），現(xiàn)因[工期變更原因]，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，就原合同的工期事宜達成如下補充協(xié)議：一、補充協(xié)議背景及目的甲乙雙方在履行原合同過程中，由于[具體原因]導致原合同約定的工期無法按時完成。為確保項目順利進行，保障雙方的合法權益，特簽訂本補充協(xié)議對工期進行調(diào)整和明確。二、標的物或服務具體描述1.承攬項目名稱：[具體項目名稱]2.項目內(nèi)容及要求：[詳細描述承攬工作的具體內(nèi)容，包括但不限于工作范圍、質(zhì)量標準、技術要求等，應與原合同保持一致或根據(jù)實際變更情況詳細說明][對于工作成果的交付形式、驗收標準等進行明確約定，確保雙方對工作成果的要求清晰明確]3.交付地點：[明確約定工作成果的交付地點]三、工期調(diào)整及相關約定1.原合同工期：原合同約定的工期為自合同生效之日起[X]個工作日，預計開始日期為[原預計開始日期]，預計結束日期為[原預計結束日期]。2.工期變更：現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致，將工期調(diào)整為自本補充協(xié)議生效之日起[X]個工作日，預計開始日期為[新預計開始日期]，預計結束日期為[新預計結束日期]。乙方應按照調(diào)整后的工期安排，合理組織人員、設備和材料，確保按時完成承攬工作。3.工期順延：在履行本補充協(xié)議過程中，如遇下列情形之一的，工期相應順延：因不可抗力因素導致無法正常施工的，如自然災害（地震、洪水、臺風等）、政府行為（征收、拆遷、禁令等）、社會異常事件（戰(zhàn)爭、罷工、騷亂等），乙方應在不可抗力事件發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)書面通知甲方，并提供相關證明文件。工期順延的期限以不可抗力事件影響的實際天數(shù)為準。因甲方原因導致乙方無法按照原計劃施工的，如甲方提供的設計變更、技術資料不全、場地條件不具備等，甲方應承擔相應的責任，并給予乙方合理的工期順延。乙方應在甲方造成延誤的情形發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)書面通知甲方，工期順延的期限由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，但最長不超過[X]個工作日。因甲方同意的其他合理原因導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，工期順延的期限由雙方協(xié)商確定。乙方應在上述情形發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方提交工期順延申請報告，并附上相關證明材料。甲方應在收到報告后的[X]個工作日內(nèi)予以審核確認。如甲方逾期未確認或不同意乙方的順延申請，乙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟，要求確認工期順延。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的承攬工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議，乙方應予以配合。有權按照本補充協(xié)議及原合同的約定，對乙方交付的工作成果進行驗收，如發(fā)現(xiàn)工作成果不符合約定標準，有權要求乙方返工、修理或承擔相應的違約責任。2.義務：按照本補充協(xié)議及原合同的約定，及時向乙方支付報酬及相關費用。為乙方的承攬工作提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供場地、資料、設備等，確保乙方能夠順利開展工作。按照約定的時間和方式，對乙方提交的工期順延申請報告進行審核確認，如因甲方原因導致工期延誤，應承擔相應的責任。（二）乙方權利義務1.權利：有權按照本補充協(xié)議及原合同的約定，要求甲方支付報酬及相關費用。在遇到不可抗力或甲方原因導致工期延誤等情形時，有權要求甲方給予工期順延。2.義務：按照本補充協(xié)議調(diào)整后的工期及原合同的要求，精心組織施工，確保工作質(zhì)量和進度，按時完成承攬工作并交付合格的工作成果。自行承擔完成承攬工作所需的設備、材料、人工等費用，但甲方提供的設備、材料除外。在工作過程中，應嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保施工安全，如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任。接受甲方的監(jiān)督檢查，按照甲方的合理要求及時調(diào)整工作安排。對于甲方提出的意見和建議，應認真聽取并積極改進。在工期順延情形發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方提交工期順延申請報告，并附上相關證明材料。工作成果交付前，負責對工作成果進行質(zhì)量檢驗和自查，確保工作成果符合約定標準。交付時，應向甲方提供完整的技術資料、質(zhì)量檢驗報告等相關文件。五、報酬及支付方式1.報酬總額：本補充協(xié)議項下的報酬總額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），此報酬已包含乙方完成承攬工作所需的全部費用，除本協(xié)議另有約定外，甲方無需再向乙方支付其他任何費用。2.支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付報酬：預付款：在本補充協(xié)議生效后的[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付報酬總額的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。進度款：在乙方完成工作總量的[X]%后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方向乙方支付報酬總額的[X]%作為進度款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在申請進度款前向甲方提交已完成工作的詳細報告及質(zhì)量驗收資料。尾款：在乙方按照本補充協(xié)議及原合同約定完成全部承攬工作并經(jīng)甲方驗收合格后的[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付報酬總額的[X]%作為尾款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。如因乙方未及時提供發(fā)票導致甲方付款延遲，責任由乙方自行承擔。六、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照本補充協(xié)議及原合同的約定按時支付報酬及相關費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金，同時工期相應順延。若因甲方原因導致乙方無法按照調(diào)整后的工期完成承攬工作，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。損失賠償范圍包括但不限于乙方的直接經(jīng)濟損失、預期利益損失等。2.乙方違約責任：若乙方未按照本補充協(xié)議調(diào)整后的工期完成承攬工作，每逾期一日，應按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本補充協(xié)議及原合同，并要求乙方返還已支付的預付款及進度款，同時乙方應按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應承擔賠償責任。若乙方交付的工作成果不符合約定標準，甲方有權要求乙方返工、修理或采取其他補救措施，由此產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔。如乙方在甲方指定的合理期限內(nèi)仍未達到約定標準，甲方有權解除本補充協(xié)議及原合同，并要求乙方返還已支付的預付款及進度款，同時乙方應按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應承擔賠償責任。乙方違反本補充協(xié)議及原合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決1.本補充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本補充協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本補充協(xié)議是對原合同工期條款的補充和完善，與原合同具有同等法律效力。本補充協(xié)議與原合同約定不一致的，以本補充協(xié)議為準；本補充協(xié)議未涉及的內(nèi)容