承攬合同樣書的范文9篇篇1甲方（定作人）：_________乙方（承攬人）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬_________項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：_________項(xiàng)目地點(diǎn)：_________項(xiàng)目內(nèi)容：_________二、承攬方式及要求1.乙方應(yīng)以專業(yè)的態(tài)度和先進(jìn)的技術(shù)承攬本項(xiàng)目，確保項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。2.乙方應(yīng)自備必要的工具和材料，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。3.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保項(xiàng)目過程中的安全。4.乙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督和管理，確保項(xiàng)目的合規(guī)性。三、合同價(jià)款及支付方式1.本項(xiàng)目的合同價(jià)款為人民幣_(tái)________元整（￥_________）。該價(jià)款已包括乙方的全部費(fèi)用，甲方無需再支付其他費(fèi)用。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后向乙方支付合同價(jià)款的50%作為預(yù)付款，即人民幣_(tái)________元整（￥_________）。剩余50%的合同價(jià)款將在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付。3.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后盡快安排項(xiàng)目開工，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。四、項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快制定詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并提交甲方審核。甲方應(yīng)在收到計(jì)劃后盡快確認(rèn)并反饋乙方。2.乙方應(yīng)按照確認(rèn)后的計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。3.項(xiàng)目完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請。甲方應(yīng)在收到申請后盡快安排驗(yàn)收，確保項(xiàng)目的合格性。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照合同條款和甲方要求進(jìn)行。如項(xiàng)目未達(dá)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改并重新提交驗(yàn)收申請。五、違約責(zé)任及賠償1.甲方和乙方應(yīng)共同遵守合同條款，確保合同的順利實(shí)施。如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.因乙方的過錯(cuò)導(dǎo)致項(xiàng)目未能按時(shí)完成或質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.甲方應(yīng)按時(shí)支付合同價(jià)款，如未能按時(shí)支付，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、不可抗力及合同變更1.因不可抗力因素導(dǎo)致項(xiàng)目無法按時(shí)完成的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如需調(diào)整合同價(jià)款或項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。2.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議或解除協(xié)議。七、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他部分，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。八、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同條款，確保合同的順利實(shí)施。2.本合同自項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起終止。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決與項(xiàng)目相關(guān)的事宜，確保項(xiàng)目的圓滿結(jié)束。九、其他約定事項(xiàng)1.雙方應(yīng)妥善保管本合同及相關(guān)資料，確保合同的完整性和安全性。未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自泄露合同內(nèi)容或相關(guān)信息。2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。兩份合同具有同等法律效力，自雙方簽字或蓋章之日起生效。篇2合同編號(hào)：XXX甲方（定作人）：XXX乙方（承攬人）：XXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬的事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬事項(xiàng)1.甲方委托乙方承攬的事項(xiàng)為：XXX。2.承攬事項(xiàng)的具體要求如下：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。二、合同價(jià)款及支付方式1.本合同價(jià)款為：XXX元。2.甲方應(yīng)在簽訂合同后，向乙方支付合同價(jià)款的XX%作為預(yù)付款，即：XXX元。剩余款項(xiàng)在驗(yàn)收合格后支付。3.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后，向甲方開具發(fā)票。三、交付與驗(yàn)收1.乙方應(yīng)在簽訂合同后，按照甲方要求的時(shí)間、地點(diǎn)完成承攬事項(xiàng)，并交付成果。2.甲方應(yīng)在收到成果后，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收報(bào)告。3.如因乙方原因未能按時(shí)完成承攬事項(xiàng)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證與售后服務(wù)1.乙方應(yīng)保證承攬事項(xiàng)的質(zhì)量符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.如因乙方原因造成承攬事項(xiàng)存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.乙方應(yīng)提供必要的售后服務(wù)，確保承攬事項(xiàng)能夠正常使用。五、保密條款1.甲乙雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容及履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將保密信息披露給第三方。3.保密信息的披露可能給對方造成損失的，披露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲乙任何一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的全部損失，包括但不限于直接損失和間接損失。3.違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、支付賠償金等。具體承擔(dān)方式及數(shù)額應(yīng)根據(jù)違約情況確定。七、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的其他條款。3.因不可抗力導(dǎo)致雙方無法履行本合同的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決方案。如協(xié)商不成的，任何一方均可解除本合同，并無需承擔(dān)違約責(zé)任。但遭受不可抗力的一方應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)證明材料。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行本合同中的各項(xiàng)義務(wù)。如需變更或解除本合同，應(yīng)協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議。書面協(xié)議未達(dá)成之前，本合同依然有效。如需重新訂立合同，應(yīng)依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。篇3合同編號(hào)：XXXXXX一、合同雙方承攬方：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXX。定作方：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXX。二、合同標(biāo)的本次承攬事項(xiàng)為：XXXXXX。具體工作內(nèi)容包括但不限于：XXXXXX。三、合同條款1.承攬方式承攬方應(yīng)以自己的名義，獨(dú)立承擔(dān)并完成本次承攬事項(xiàng)。在承攬過程中，承攬方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，以及定作方的相關(guān)規(guī)定和要求。2.工作期限本次承攬事項(xiàng)的工作期限為XX天。自承攬方收到定作方的書面確認(rèn)之日起算。承攬方應(yīng)在工作期限內(nèi)完成本次承攬事項(xiàng)，并交付定作方驗(yàn)收。3.報(bào)酬及支付方式本次承攬事項(xiàng)的報(bào)酬為人民幣XX元。支付方式如下：XXXXXX。4.違約責(zé)任若承攬方未能按時(shí)完成本次承攬事項(xiàng)，或交付的工作成果不符合定作方的要求，則視為承攬方違約。在這種情況下，承攬方應(yīng)支付違約金人民幣XX元。若違約金不足以彌補(bǔ)定作方的損失，承攬方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.爭議解決如雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守中國的法律法規(guī)，并尊重法院的判決結(jié)果。6.合同生效與終止本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。若一方違反本合同的約定，另一方有權(quán)終止本合同并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、其他條款1.保密條款雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容以及在本合同履行過程中獲知的對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露。2.適用法律本合同的解釋和履行應(yīng)適用中華人民共和國的法律。凡因本合同引起的爭議，應(yīng)以中華人民共和國的法律為準(zhǔn)據(jù)法。3.管轄法院因本合同產(chǎn)生的糾紛或爭議，雙方同意由有管轄權(quán)的人民法院管轄。具體管轄法院根據(jù)原告就被告的原則確定。4.文書送達(dá)雙方同意以本合同中提供的聯(lián)系方式進(jìn)行文書送達(dá)。如需變更聯(lián)系方式，應(yīng)及時(shí)書面通知對方。因聯(lián)系方式變更導(dǎo)致文書未能及時(shí)送達(dá)的，視為已送達(dá)。5.合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。六、合同生效及終止條款：XXXX年XX月XX日，該合同生效，XXXX年XX月XX日終止。在合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商處理未完成的工作和已支付的費(fèi)用。若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守中國的法律法規(guī)，并尊重法院的判決結(jié)果。此外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容以及在本合同履行過程中獲知的對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露。最后，本合同的解釋和履行應(yīng)適用中華人民共和國的法律。凡因本合同引起的爭議，應(yīng)以中華人民共和國的法律為準(zhǔn)據(jù)法。篇4合同編號(hào)：XXX甲方（承攬方）：XXX，地址：XXX，聯(lián)系方式：XXX。乙方（委托方）：XXX，地址：XXX，聯(lián)系方式：XXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方委托的事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬事項(xiàng)1.甲方承攬乙方委托的以下事項(xiàng)：2.具體承攬事項(xiàng)和要求詳見合同附件。二、合同價(jià)款及支付方式1.本合同價(jià)款為人民幣（大寫）XXX元整（￥XXX），具體金額詳見合同附件。2.乙方應(yīng)在合同簽訂后向甲方支付合同價(jià)款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣（大寫）XXX元整（￥XXX）。3.甲方完成承攬事項(xiàng)并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方支付剩余款項(xiàng)，即人民幣（大寫）XXX元整（￥XXX）。三、承攬期限及進(jìn)度安排1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年。2.甲方應(yīng)在合同生效之日起XX個(gè)工作日內(nèi)開始承攬工作，并在合同有效期內(nèi)完成承攬事項(xiàng)。3.具體進(jìn)度安排詳見合同附件。四、質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.甲方應(yīng)保證承攬工作的質(zhì)量符合乙方的要求，具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見合同附件。2.乙方應(yīng)在收到甲方提交的承攬成果后進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見。3.如果承攬成果存在質(zhì)量問題，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行修正或重新承攬。五、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬工作，應(yīng)按照合同價(jià)款的XX%向乙方支付違約金。2.乙方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付預(yù)付款或剩余款項(xiàng)，應(yīng)按照未支付款項(xiàng)的XX%向甲方支付違約金。3.如果因甲方的過錯(cuò)導(dǎo)致承攬成果存在質(zhì)量問題，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。七、其他約定事項(xiàng)1.甲方在承攬過程中應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，不得損害乙方的合法權(quán)益。2.乙方在支付款項(xiàng)時(shí)應(yīng)向甲方提供合法有效的發(fā)票或憑證。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.未盡事宜，可由雙方協(xié)商后補(bǔ)充約定。補(bǔ)充約定與本合同具有同等法律效力。5.雙方同意以本合同為準(zhǔn)，之前雙方就本合同相關(guān)事項(xiàng)所達(dá)成的任何口頭或書面協(xié)議均作廢。6.雙方同意本合同期滿后可以續(xù)簽或重新簽訂新合同，但本合同期限屆滿后并不必然導(dǎo)致雙方合作關(guān)系終止。如一方希望終止合作關(guān)系，應(yīng)提前XX個(gè)工作日書面通知對方。篇5合同編號(hào)：XXX甲方（承攬方）：XXX，地址：XXX，聯(lián)系方式：XXX。乙方（委托方）：XXX，地址：XXX，聯(lián)系方式：XXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方委托的事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬事項(xiàng)甲方承攬乙方委托的下列事項(xiàng)：1.事項(xiàng)名稱：XXX2.事項(xiàng)內(nèi)容：XXX3.事項(xiàng)要求：XXX二、承攬方式甲方應(yīng)按照以下方式完成承攬事項(xiàng)：1.甲方應(yīng)以專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)完成承攬事項(xiàng)，確保工作質(zhì)量符合乙方的要求。2.甲方應(yīng)按時(shí)向乙方交付工作成果，如遇特殊情況需及時(shí)與乙方溝通，協(xié)商解決。3.甲方應(yīng)保證工作成果的合法性，不得侵犯任何第三方的合法權(quán)益。三、承攬期限本合同的承攬期限為XX天，自合同簽訂之日起計(jì)算。甲方應(yīng)在承攬期限內(nèi)完成承攬事項(xiàng)，并交付工作成果。如遇特殊情況需延長承攬期限的，應(yīng)事先取得乙方的同意。四、報(bào)酬及支付方式1.甲方完成承攬事項(xiàng)的報(bào)酬為人民幣XX元整（￥XX）。該報(bào)酬已包含稅金及一切其他費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在合同簽訂后XX天內(nèi)向甲方支付全部報(bào)酬。甲方在收到報(bào)酬后應(yīng)向乙方提供合法有效的發(fā)票。3.如因甲方原因未能完成承攬事項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方退還已支付的報(bào)酬。如因乙方原因未能完成承攬事項(xiàng)，乙方應(yīng)繼續(xù)向甲方支付未支付的報(bào)酬。五、違約責(zé)任1.甲方如未能按時(shí)完成承攬事項(xiàng)，每逾期一天需向乙方支付違約金人民幣XX元整（￥XX）。如逾期超過XX天，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方退還已支付的報(bào)酬。2.甲方如未能保證工作成果的合法性，導(dǎo)致乙方受到任何損失或罰款，應(yīng)由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。3.乙方如未能按時(shí)支付報(bào)酬，每逾期一天需向甲方支付違約金人民幣XX元整（￥XX）。如逾期超過XX天，甲方有權(quán)解除合同。4.乙方如未能保證提供必要的工作條件或資料，導(dǎo)致甲方無法按時(shí)完成承攬事項(xiàng)，應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。七、其他條款1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.甲方在完成承攬事項(xiàng)后，應(yīng)向乙方提供必要的工作成果交付憑證。乙方在收到工作成果后，應(yīng)向甲方出具書面確認(rèn)函。4.甲乙雙方在合同終止時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。未盡事宜按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。5.本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。附件包括：雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等。6.甲乙雙方在簽訂合同時(shí)已充分閱讀并理解本合同的全部內(nèi)容。雙方同意以最大誠信原則履行本合同的所有條款和條件。7.甲方在簽訂合同后需向乙方提交相關(guān)資料，包括但不限于身份證復(fù)印件、企業(yè)資質(zhì)證明等。乙方在收到相關(guān)資料后應(yīng)妥善保管并合理使用。篇6甲方（定作人）：地址：電話：乙方（承攬人）：地址：電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬的事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬事項(xiàng)1.甲方委托乙方承攬的事項(xiàng)為：具體工作內(nèi)容包括：2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成承攬事項(xiàng)，并交付工作成果。二、合同價(jià)款及支付方式1.本合同價(jià)款為：人民幣元整（大寫：圓整）。具體金額根據(jù)承攬事項(xiàng)的實(shí)際情況確定。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，向乙方支付合同價(jià)款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣元整（大寫：圓整）。預(yù)付款在合同價(jià)款中扣除。3.乙方完成承攬事項(xiàng)并交付工作成果后，甲方應(yīng)支付剩余合同價(jià)款，即人民幣元整（大寫：圓整）。三、交付期限和方式1.乙方應(yīng)在合同簽訂后，按照甲方要求的交付期限完成承攬事項(xiàng)，并交付工作成果。交付期限和方式在合同中明確約定。2.如因甲方原因，導(dǎo)致交付期限無法按時(shí)完成的，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并協(xié)商解決。四、質(zhì)量保證和售后服務(wù)1.乙方應(yīng)保證承攬事項(xiàng)的工作質(zhì)量符合甲方的要求。如因乙方原因，導(dǎo)致工作質(zhì)量不符合要求的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)承攬事項(xiàng)存在質(zhì)量問題或故障，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)盡快修復(fù)或解決。如因乙方原因，導(dǎo)致修復(fù)或解決不及時(shí)的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.如因甲方原因，導(dǎo)致合同無法按時(shí)履行或無法履行的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合同實(shí)際情況確定。2.如因乙方原因，導(dǎo)致合同無法按時(shí)履行或無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合同實(shí)際情況確定。六、爭議解決方式及管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院。具體爭議解決方式及管轄法根據(jù)合同實(shí)際情況確定。篇7合同編號(hào)：2025-001甲方（承攬方）：北京某科技有限公司乙方（委托方）：上海某有限公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方項(xiàng)目一事，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬項(xiàng)目1.項(xiàng)目名稱：上海某有限公司網(wǎng)站開發(fā)與維護(hù)2.項(xiàng)目內(nèi)容：網(wǎng)站策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、維護(hù)等全流程服務(wù)3.項(xiàng)目期限：自合同簽訂之日起至2025年12月31日二、合同價(jià)款及支付方式1.合同總價(jià)款：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.付款時(shí)間：合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)支付預(yù)付款伍拾萬元整（￥500,000.00），項(xiàng)目驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)支付尾款伍拾萬元整（￥500,000.00）三、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)（1）甲方需按照合同約定，按時(shí)交付項(xiàng)目成果，并保證項(xiàng)目質(zhì)量符合乙方要求。（2）甲方需對項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤和維護(hù)，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行。（3）甲方需嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，確保項(xiàng)目的合法性和合規(guī)性。2.乙方權(quán)利義務(wù)（1）乙方需按照合同約定，按時(shí)支付合同價(jià)款。（2）乙方需向甲方提供必要的支持和協(xié)助，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。（3）乙方需對項(xiàng)目成果進(jìn)行驗(yàn)收，并確認(rèn)項(xiàng)目是否符合合同要求。四、違約責(zé)任及賠償1.甲方違約責(zé)任及賠償（1）甲方未能按照合同約定交付項(xiàng)目成果或交付的項(xiàng)目成果不符合乙方要求的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給乙方造成的實(shí)際損失。（2）甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中存在過錯(cuò)或過失，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常運(yùn)行或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任及賠償（1）乙方未能按照合同約定支付合同價(jià)款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。（2）乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中存在過錯(cuò)或過失，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常運(yùn)行或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭議解決及法律適用1.爭議解決方式：因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。六、合同的生效、變更與解除1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同變更：如需對合同進(jìn)行變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議生效前，原合同繼續(xù)有效。協(xié)議生效后，原合同自動(dòng)終止。3.合同解除：如需解除本合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議生效前，本合同繼續(xù)有效。協(xié)議生效后，本合同自動(dòng)終止。如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。篇8合同編號(hào)：XXXXXX一、合同雙方1.承攬方：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXX。2.委托方：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXX。二、合同背景鑒于委托方需要完成XXXXXX項(xiàng)目，經(jīng)與承攬方協(xié)商，承攬方同意按照委托方的要求，提供XXXXXX服務(wù)。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特制定本合同。三、合同內(nèi)容1.項(xiàng)目名稱：XXXXXX2.項(xiàng)目地點(diǎn)：XXXXXX3.項(xiàng)目范圍：XXXXXX4.項(xiàng)目要求：XXXXXX5.服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至項(xiàng)目完成之日止。6.服務(wù)費(fèi)用：委托方需向承攬方支付服務(wù)費(fèi)用，具體金額根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜度和工作量進(jìn)行協(xié)商。7.付款方式：雙方協(xié)商確定付款方式，一般可選擇銀行轉(zhuǎn)賬或支票支付。8.違約責(zé)任：如一方違反合同約定，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。四、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同終止：在合同履行過程中，如一方有違約行為，另一方有權(quán)要求終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。五、其他條款1.保密條款：雙方應(yīng)對合同履行過程中涉及的國家機(jī)密、商業(yè)秘密等保密信息保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力條款：如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法按時(shí)履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決方案。3.適用法律條款：本合同適用中華人民共和國法律。4.爭議解決條款：具體見第三條第9點(diǎn)。六、合同文本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。合同文本為中文，具有同等法律效力。七、合同簽字及蓋章雙方簽字或蓋章確認(rèn)本合同內(nèi)容。具體格式如下：（承攬方）：XXXXXX（簽字或蓋章）日期：XXXX年XX月XX日（委托方）：XXXXXX（簽字或蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇9甲方（定作人）：地址：電話：乙方（承攬人）：地址：電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬的事項(xiàng)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬事項(xiàng)及要求1.甲方委托乙方承攬的事項(xiàng)為：________。2.承攬事項(xiàng)的具體要求如下：（1）________；（2）________；（3）________。二、合同價(jià)款及支付方式1.本合同價(jià)款為：________元。2.甲方應(yīng)在簽訂合同后，向乙方支付合同價(jià)款的____%作為預(yù)付款，即________元。剩余款項(xiàng)_______