建筑施工合同范本填寫1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱為XXX建筑公司，成立于20XX年，總部位于中國XX省XX市，法定代表人為張三，聯(lián)系方式為電話：123456789，郵箱：xxx@。公司主要從事建筑工程的設計、施工和監(jiān)理等業(yè)務。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱為XXX施工公司，成立于20XX年，總部位于中國XX省XX市，法定代表人為李四，聯(lián)系方式為電話：987654321，郵箱：yyy@。公司主要從事建筑施工業(yè)務，具有豐富的施工經(jīng)驗和良好的業(yè)績。

合同簡介：

雙方本著平等、自愿、互利的原則，甲方將位于中國XX省XX市的某建筑工程項目的施工任務委托給乙方，乙方愿意承擔該項目的施工任務。雙方通過友好協(xié)商，就項目的施工事宜達成一致，簽訂本建筑施工合同。本合同的簽訂旨在確保項目施工的順利進行，保障雙方的合法權益，共創(chuàng)美好未來。

本合同所涉及的建筑工程項目位于中國XX省XX市，項目內容包括：土建工程、安裝工程、裝飾工程等。項目工期為2023年1月1日至2023年12月31日。合同總金額為人民幣XX萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）。

根據(jù)項目需求，乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務，保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。同時，甲方應按照約定時間支付工程款，為乙方提供施工所需的現(xiàn)場條件等。

在本合同履行過程中，雙方應嚴格遵守國家法律法規(guī)，履行合同義務，共同維護合同的合法權益。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向項目所在地的人民法院提起訴訟。

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為2023年1月1日至2023年12月31日。合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約一年。

一、雙方權利與義務

（一）甲方的權利與義務

1.甲方應按照合同約定，向乙方支付工程款。

2.甲方應提供施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、水電供應、交通保障等。

3.甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督，確保工程質量符合國家相關標準和甲方要求。

4.甲方應按照約定時間接收工程，如因甲方原因導致工程延遲接收，甲方應承擔相應的違約責任。

（二）乙方的權利與義務

1.乙方應按照合同約定，按時完成施工任務，保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。

2.乙方應遵守國家法律法規(guī)，合法經(jīng)營，不得損害甲方合法權益。

3.乙方應按照甲方要求，對施工過程中的安全事故、質量問題等進行及時整改。

4.乙方應按照約定時間向甲方提交工程進度報告和工程驗收資料。

二、價格與支付條件

1.本合同總金額為人民幣XX萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）。

2.甲方支付工程款的方式為進度付款，具體支付比例和時間雙方另行商定。

3.甲方支付工程款后，乙方應及時開具相應的發(fā)票。

三、履行期限

1.本合同約定的項目工期為2023年1月1日至2023年12月31日。

2.乙方應按照甲方要求，按時完成施工任務。

四、違約責任

1.如甲方未按照約定時間支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金金額為合同總金額的5%。

2.如乙方未按照約定時間完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金金額為合同總金額的5%。

3.如雙方因違反本合同而導致?lián)p失，責任方應承擔相應的賠償責任。

五、不可抗力

1.如因不可抗力導致合同無法履行，雙方均不承擔違約責任。

2.不可抗力包括但不限于自然災害、社會事件等。

六、爭議解決

如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向項目所在地的人民法院提起訴訟。

七、其他條款

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為2023年1月1日至2023年12月31日。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

八、附則

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

甲方（買方/出租方/委托方）：

____________年____________月____________日

乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

____________年____________月____________日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是確立甲方（買方/出租方/委托方）與乙方（賣方/承租方/服務提供方）之間的合作關系，確保乙方按照甲方的要求，按時完成位于中國XX省XX市的某建筑工程項目的施工任務，并保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。本合同涉及的具體內容包括土建工程、安裝工程、裝飾工程等。

第二條定義

為本合同所述，以下術語具有以下含義：

1.甲方：指合同一方，全稱為XXX建筑公司，成立于20XX年，總部位于中國XX省XX市，法定代表人為張三。

2.乙方：指合同另一方，全稱為XXX施工公司，成立于20XX年，總部位于中國XX省XX市，法定代表人為李四。

3.工程項目：指位于中國XX省XX市的某建筑工程項目，包括土建工程、安裝工程、裝飾工程等。

4.工程質量：指工程項目符合國家相關標準和甲方要求的質量標準。

5.工程款：指甲方根據(jù)乙方的施工進度和質量，按照合同約定支付給乙方的款項。

第三條雙方權利與義務

（一）甲方的權利與義務

1.甲方應按照合同約定，向乙方支付工程款。

2.甲方應提供施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、水電供應、交通保障等。

3.甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督，確保工程質量符合國家相關標準和甲方要求。

4.甲方應按照約定時間接收工程，如因甲方原因導致工程延遲接收，甲方應承擔相應的違約責任。

（二）乙方的權利與義務

1.乙方應按照合同約定，按時完成施工任務，保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。

2.乙方應遵守國家法律法規(guī)，合法經(jīng)營，不得損害甲方合法權益。

3.乙方應按照甲方要求，對施工過程中的安全事故、質量問題等進行及時整改。

4.乙方應按照約定時間向甲方提交工程進度報告和工程驗收資料。

第四條價格與支付條件

本合同總金額為人民幣XX萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）。甲方支付工程款的方式為進度付款，具體支付比例和時間如下：

1.工程開工后，甲方應按照乙方的工程進度，支付已完成工程價款的50%。

2.工程中期，甲方應支付已完成工程價款的30%。

3.工程竣工驗收合格后，甲方應支付剩余的20%工程價款。

甲方支付工程款后，乙方應及時開具相應的發(fā)票。

第五條履行期限

本合同約定的項目工期為2023年1月1日至2023年12月31日。乙方應按照甲方要求，按時完成施工任務。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。

第六條違約責任

1.如甲方未按照約定時間支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金金額為合同總金額的5%。

2.如乙方未按照約定時間完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金金額為合同總金額的5%。

3.如一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失，責任方應承擔相應的賠償責任。

4.如雙方因違反本合同而導致?lián)p失，責任方應承擔相應的賠償責任。

5.如因不可抗力導致合同無法履行，雙方均不承擔違約責任。

6.乙方向甲方保證，所提供的施工材料和設備符合國家相關標準和甲方要求，如因質量問題導致工程質量不合格，乙方應承擔返工、維修等費用，并支付甲方相應的賠償金。

7.甲方應按照約定時間接收工程，如因甲方原因導致工程延遲接收，甲方應承擔相應的違約責任。

8.乙方應按照約定時間向甲方提交工程進度報告和工程驗收資料，如未按時提交，乙方應承擔相應的違約責任。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂、罷工等）。

2.發(fā)生不可抗力事件的一方應立即通知對方，并盡最大努力采取措施減輕不可抗力事件的影響。

3.雙方應共同協(xié)商，根據(jù)不可抗力事件的影響，決定是否繼續(xù)履行合同，以及調整合同履行期限和方式等。

4.如不可抗力事件導致合同無法繼續(xù)履行，雙方均不承擔違約責任。

5.一方因不可抗力事件導致無法履行合同的，應及時向對方提供相關證明文件，以便對方核實。

6.不可抗力事件結束后，雙方應繼續(xù)履行本合同的剩余條款，除非雙方協(xié)商一致決定終止合同。

第八條爭議解決

1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向項目所在地的人民法院提起訴訟。

2.雙方也可以約定仲裁條款，如提交XXX仲裁委員會進行仲裁。

3.雙方應遵守仲裁裁決或法院判決，不得再就同一事項提起訴訟或仲裁。

4.在爭議解決過程中，除爭議事項外，雙方仍應繼續(xù)履行本合同的其他條款。

5.雙方應盡力避免因爭議而給對方造成損失，如因爭議導致對方損失的，損失方有權要求對方承擔相應的賠償責任。

6.爭議解決過程中，雙方應保持溝通，確保爭議得到妥善處理。

第九條其他條款

1.雙方應通過電子郵件或書面形式發(fā)送通知，確保通知的及時性和有效性。

2.本合同的變更、終止或解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。

3.任何一方不得將本合同的全部或部分權利義務轉讓給第三方，除非得到對方的書面同意。

4.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為2023年1月1日至2023年12月31日。

5.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

6.本合同的附件、補充協(xié)議等，均為本合同不可分割的一部分，與本