二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識題庫第一部分單選題(500題)1、建設單位擬修建一條輕軌線路，部分路段臨近居民住宅區(qū)，為了盡量減少環(huán)境噪聲的污染，應當采取的措施是()。A.建設單位提交的環(huán)境影響報告書中，應當有項目所在地單位和居民的意見B.輕軌項目投入試運營后，建設單位根據(jù)噪聲檢測結果決定是否修建聲屏障C.聲屏障由建設單位組織設計、施工、監(jiān)理單位驗收后即可以投入使用口.在輕軌項目運營中，聲屏障拆除的，必須在施工前15日內報環(huán)境保護主管部門備案【答案】：A2、取得建造師資格證書并經(jīng)()后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經(jīng)理。A.登記8.注冊C.備案D.所在單位考核合格【答案】：B3、甲在乙擁有使用權的土地上設立地役權并辦理了登記，乙將自己的土地使用權轉讓給丙。關于各方權利的說法，正確的是()。A.甲的地役權因辦理登記而設立B.乙轉讓土地使用權應經(jīng)甲同意C.甲的地役權對丙具有約束力D.土地所有權人設立地役權不必經(jīng)乙同意【答案】：C4、某施工企業(yè)在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重，有權作出行政罰款的主管部門是（ ）。A.該村的村民委員會B.建設行政主管部門C.生態(tài)環(huán)境主管部門D.規(guī)劃行政主管部門【答案】：C5、某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程，獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關于該合同關系的說法，正確的是（）。A.甲、乙應承擔連帶賠償責任B.甲與乙屬于聯(lián)合體投標C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任【答案】：A6、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，不屬于監(jiān)理工作主要的依據(jù)是（）A.法律、法規(guī)8.有關技術標準C.設計文件D.建設工程監(jiān)理合同【答案】：D7、招標人下列行為中，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的是（）。A.拒收未通過資格預審的投標人提交的投標文件B.依法必須進行招標的項目以特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件C.設定與合同履行有關的資格條件D.對不同的投標人采取相同的資格審查標準【答案】：B8、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）。A.完成建設工程設計和合同約定的各項內容B.有完整的技術檔案和施工管理資料C.建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結算文件D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件【答案】：C9、根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》的規(guī)定，以下錯誤的是（）。A.非國有資金投資的建筑工程招標的，應當設有最高投標限價B.招標人設有最高投標限價的，應當在招標時公布最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。.全部使用國有資金投資的建筑工程，應當采用工程量清單計價D.非國有資金投資的建筑工程，鼓勵采用工程量清單計價【答案】：A10、（2015年真題）關于合同示范文本的說法，正確的是（）。A.示范文本能夠使合同的簽訂規(guī)范和條款完備B.示范文本為強制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【答案】：A11、下列選項中，可以申請行政復議的情形有（）。A.對行政機關作出的沒收違法所得的行政處罰決定不服的B.對行政機關作出的處分決定不服C.認為某市人大作出的規(guī)定不合理的D.認為工程所在地建設行政管理部門關于竣工驗收資料備案的規(guī)定不合法的【答案】：A12、關于女職工特殊勞動保護的說法，正確的是（）。A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動B.禁止安排女職工從事高處、低溫、冷水作業(yè)C.用人單位應當對女職工定期進行健康檢查D.女職工懷孕6個月的，可以安排夜班工作【答案】：D13、經(jīng)批準需要使用國有建設用地的建設項目，申請建設用地須經(jīng)（）批準。A.縣級以上土地行政主管部門B.當?shù)厝嗣裾瓹.土地行政主管部門的同級人民政府D.土地行政主管部門的上級土地管理部門【答案】：A14、趙某跟隨包工頭周某進城務工兩年。現(xiàn)趙某欲對拖欠其工資3萬元的包工頭周某提起訴訟，此案原則上應由（）管轄。A.中級人民法院B.趙某住所地人民法院C.周某戶籍所在地人民法院D.周某經(jīng)常居住地人民法院【答案】：D15、（2018年真題）關于代理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任B.同一代理事項有數(shù)位代理人的，應當推選牽頭人C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止D.表見代理是有權代理【答案】：C16、甲單位與采購員乙因矛盾解除代理關系，但有兩份蓋有甲公章的空白授權書未收回。乙為泄憤，持授權書向供應商丙、丁高價采購材料。丙丁均及時發(fā)貨至施工現(xiàn)場。經(jīng)查，丙不知乙離職，而丁知道乙離職。關于本案，說法正確的是（）。人.甲有權拒絕向丙、丁承擔責任B.由于甲單位存在過失，兩份合同均屬于表見代理C.由于乙行為違法，兩份合同均屬于無效合同D.甲對丙應承擔付款義務【答案】：D17、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》的規(guī)定，申請人有下列情形的，不予注冊（）。A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止已滿5年的B.3年前被吊銷注冊證書的C.在申請注冊之日前4年擔任項目經(jīng)理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的D.受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的【答案】：D18、招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當按照招標文件的要求提交。履約保證金不得超過中標合同金額的（）。A.2％B.5％C.10％D.20％【答案】：C19、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，工程監(jiān)理單位的安全責任包括（）。A.編制基坑支護專項施工方案B.及時提出預防生產安全事故的措施和建議C.審查施工組織設計是否符合工程建設強制性標準D.依法實施拆除工程備案【答案】：C20、暫時不能開工的建設用地，超過（）的，應當進行綠化，鋪裝或者遮蓋。1個月3個月2個月6個月【答案】：B21、憲法是由（）依照特別程序制定的具有最高效力的根本法。A.國務院B.全國人民代表大會常務委員會C.省級人民政府D.全國人民代表大會【答案】：D22、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑企業(yè)資質的，不予受理并給予警告，申請人在（）內不得再次申請。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】：A23、可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷的機構是（）。A.人民法院B.建設行政主管部門C.工商行政主管部門D.監(jiān)理單位【答案】：A24、建設單位甲將工程發(fā)包給施工總承包企業(yè)乙，施工總承包乙將部分的專業(yè)工程給了包工頭李某。李某帶領施工隊完成了該工程，并且驗收合格?？墒且覅s突然翻臉不支付約定的工程款。隨后李某對建設單位甲提起上訴，要求其支付工程款。但是乙發(fā)現(xiàn)甲支付給李某的款項超過了約定的工程款，從而損害了自己的利益。在這個案件中，乙的角色是（）。A.共同訴訟人8.原告C.被告D.第三人【答案】：D25、某建設項目工程款遲遲不到位，施工企業(yè)為了索要工程款，聘請律師代為訴訟。該行為屬于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表見代理【答案】：A26、在建設工程竣工驗收后，向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案的主體是（）。A.施工單位B.設計單位C.監(jiān)理單位D.建設單位【答案】：D27、在承攬合同中，除當事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是（）。A.留置權B.抵押權C.所有權D.處分權【答案】：A28、行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A.最高人民法院B.國務院C.全國人民代表大會D.全國人民代表大會常務委員會【答案】：B29、關于行政行為特征的說法，錯誤的是（）。A.行政行為的主體是法定的B.實施行政行為具有單方意志性C.行政行為多屬于無償?shù)男袨镈.行政行為具有不可裁量性【答案】：D30、關于中華人民共和國境內用人單位投保工傷保險的說法，正確的是（）。A.需為本單位全部職工繳納工傷保險費8.只需為與本單位訂有書面勞動合同的職工投保0.只需為本單位的長期用工繳納工傷保險費口.可以只為本單位危險作業(yè)崗位人員投?！敬鸢浮浚篈31、2010年2月1日，某建設單位領取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開工。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，申請延期應在（）前進行。A.2010年3月1日B.2010年4月1日C.2010年5月1日D.2010年8月1日【答案】：C32、根據(jù)《關于進一步加強建設施工現(xiàn)場消防安全工作的通知》關于施工現(xiàn)場消防安全的說法。正確的是（）A.禁止在施工現(xiàn)場動用明火B(yǎng).施工企業(yè)應當在施工組織設計中編制消防安全技術措施和專項施工方室C.施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)在滿足防火要求的前提下可以混合設置D.不得在尚未竣工的建筑物內設置作業(yè)區(qū)【答案】：B33、總承包單位甲公司經(jīng)建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質量問題，建設單位要求乙賠償，下列責任賠償?shù)恼f法中，能夠成立的是（）。A.乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設單位損失，則甲可對不屬于自己責任的那部分賠償向乙追償C.該質量問題是乙造成的，與甲無關D.對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償?shù)?0%【答案】：B34、（2014年真題）某工地施工揚塵嚴重，市環(huán)保局接到群從舉報并進行查實后，依法判其作出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業(yè)認為處罰過高，可以向（）申請行政復議。A.市環(huán)保局B.省建設廳C.市人民政府D.省人民政府【答案】：C35、關于知識產權的說法，正確的是（）。A.知識產權是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利B.知識產權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權C.知識產權只保護財產權D.構成我國知識產權的主體是發(fā)現(xiàn)權、發(fā)明權以及科技成果權【答案】：A36、（2016年真題）根據(jù)《民事訴訟法》，關于證據(jù)的說法，正確的是（）。A.書證只能提交原件B.涉及商業(yè)秘密的證據(jù)需要在法庭出示的，應當在公開開庭時出示C.經(jīng)過公證證明的文書，人民法院可以作為認定事實的根據(jù)D.證據(jù)應當在法庭上出示，并由當事人互相質證【答案】：D37、甲公司投資的某公建項目招標，乙公司以8200萬工程報價中標，甲、乙雙方按中標價簽訂了合同并按規(guī)定備了案。開工前，甲要求乙降低合同價，乙無奈同意，二者訂立了協(xié)議，工程價款改為7600萬，工程完工后，乙要求按合同進行結算，甲堅持按協(xié)議結算。正確的處理是（）。A.合同無效，協(xié)議也無效，按無效合同處理B.合同有效，協(xié)議有效，但應以協(xié)議為結算依據(jù)C.合同有效，協(xié)議無效，以合同為結算依據(jù)D.合同無效，協(xié)議有效，以協(xié)議為結算依據(jù)【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：C38、采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構成犯罪的，應承擔的法律責任是（）。A.責令停止施工，對建設單位和施工單位分別處以罰款B.由原發(fā)證機關收回施工許可證法，責令停止施工，對責任單位處以罰款C.宣布該施工許可證無效，責令停止施工，沒收非法所得D.責令停止施工，沒有違法所得的，處以5000元以上30000元以下的罰款【答案】：B39、下列選項中不屬于招標代理機構的工作事項是（）。A.審查投標人資格B.編制標底C.組織開標D.進行評標【答案】：D40、根據(jù)《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規(guī)定》，若工程項目實行總承包，則總承包企業(yè)應當與分包企業(yè)為明確雙方的安全生產責任，簽訂（）。A.分包合同B.安全生產協(xié)議C.安全生產責任書D.安全生產合同41、下列關于土地承包經(jīng)營權的期限的說法，正確的是（）。A.耕地的承包期為50年B.草地的承包期為50年至70年C.林地的承包期為30年至70年D.承包期限屆滿，由土地承包經(jīng)營權人不得再承包【答案】：C42、當事人可以請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷合同的情形是（ ）。A.代理人超越代理權訂立的合同B.造成對方人身傷害、財產損失可以免責的合同C.因重大誤解而訂立的合同D.以合法形式掩蓋非法目的的合同【答案】：C43、下列變更中，屬于完全狹義的合同變更的是（）。A.主體、客體均變更B.主體、內容均變更C.客體、內容均變更D.形式、主體均變更【答案】：C44、（2019年真題）關于效力待定合同的說法，正確的是（）。A.善意相對人對合同有追認權B.權利人有撤銷的權利C.限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同，無需追認D.撤銷應當向人民法院或仲裁機構申請【答案】：C45、關于安全生產許可證與施工許可證的說法，正確的有（）。A.兩個證件的申請主體相同B.兩個證件的申請條件均需要人員考核合格C.兩個證件的申請對象級別一致D.兩個證件的批準均屬于建設行政主管部門的行政許可【答案】：D46、下列選項中，屬于轉包工程的是（）。A.分包工程將其承包的建設工程再分包B.總承包單位未經(jīng)建設單位認可，將部分建設工程交由其他單位完成C.建筑企業(yè)允許他人以自己的名義承攬工程D.總承包單位將全部工程交由其他單位完成【答案】：D47、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，應當由（），并出具合格證明。A.安裝單位質檢合格B.建設單位檢查驗收C.建設行政主管部門檢查驗收D.監(jiān)理單位檢查驗收【答案】：A48、下列關于節(jié)假日加班工資的說法，正確的是（）。A.用人單位安排勞動者日常工作應支付150%的加班費B.用人單位休息日安排勞動者工作又不能安排補休的，支付不低于工資200%的加班費C.用人單位安排勞動者延長工作時間的，支付不低于工資報酬的250%加班費D.法定休息日安排勞動者工作的，支付不低于400%的工資報酬【答案】：B49、《建設工程質量管理條例》規(guī)定，關于建設工程在超過合理使用年限后的說法，正確的是（）。A.建設工程超過合理使用年限后，應當報廢或拆除B.應當委托原勘察、設計單位鑒定C.不經(jīng)鑒定、加固等而違法繼續(xù)使用，產生后果由產權所有人負責D.應當委托原勘察、設計單位制定加固措施【答案】：C50、 （2015年真題）甲房地產公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區(qū)建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業(yè)公司，關于A地塊權利的說法，正確的是（）。A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權C.甲公司給定的權利自合同公正后獲得口.甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利【答案】：A51、行政法規(guī)的制定主體是（）。A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務委員會C.國務院D.最高人民法院【答案】：C52、關于招標投標活動的投訴與處理，下列說法中，正確的是（）。A.投標人認為招標投標活動違法，可以自知道之日起的15日內投訴B.投標人對招標過程和評標結果有異議的，應依法先向招標人提出C.行政監(jiān)管部門收到投訴后應在30個工作日內決定是否受理D.行政監(jiān)管部門處理投訴，不得責令暫停招標投標活動【答案】：B53、關于刑事責任的說法，錯誤的是（）。4拘役是刑罰主刑的一種B.罰款是刑罰附加刑的一種C.主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用D.死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種【答案】：B54、一般保證的保證人與債權人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】：B55、下列選項中，不屬于我國建造師注冊類型的是（）。A.初始注冊B.年檢注冊C.變更注冊D.增項注冊【答案】：B56、建筑工程質量的缺陷責任期從實際通過竣（交）工驗收之日起計。如果由于發(fā)包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣（交）工驗收的，在承包人提交竣（交）工驗收報告（）天后，工程自動進入缺陷責任期。A.30B.90C.120D.150【答案】：B57、（2019年真題）關于效力待定合同的說法，正確的是（）。A.善意相對人對合同有追認權B.權利人有撤銷的權利C.撤銷應當向人民法院或仲裁機構申請D.限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同，無需追認【答案】：D58、某施工企業(yè)與甲材料供應商訂立了材料買賣合同，但該施工企業(yè)誤將應當支付給甲的貨款支付給了乙材料供應商。關于該貨款處理的說法，正確的是（）。A.乙應當將收到的貨款還給甲B.甲可以向乙主張返還貨款C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業(yè)D.該施工企業(yè)可以向乙主張返還貨款【答案】：D59、招標投標違法行為記錄公告，絕對禁止公開涉及（）的記錄。A.國家秘密B.個人隱私C.商業(yè)秘密D.政府信息【答案】：A60、下列建設項目中，可以不招標的是（）。A.個人捐的教育項目中合同估算價為180萬元的監(jiān)理合同B.使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為180萬元的材料采購合同C.外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同D.上市公司投資的商品房項目中估算價為500萬元的材料采購合同【答案】：B61、某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業(yè)義務的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)應當對塔吊部件進行維修B.施工企業(yè)應當對塔吊做相應改造C.施工企業(yè)轉租塔吊后，應當將相關情況通知租賃公司D.施工企業(yè)應當承擔塔吊部件的損害賠償責任【答案】：D62、（2019年真題）因設計優(yōu)化使得施工總承包項目現(xiàn)場暫時停止施工的，增加的現(xiàn)場防護費用由（）承擔。A.建設單位B.設計單位C.總承包單位D.分包單位【答案】：A63、根據(jù)《綠色施工導則》，關于臨時用地保護的說法，正確的是（ ）。A.工程完工后，及時對紅線外占地恢復原地形、地貌B.優(yōu)化基坑施工方案，保持對土地的擾動C.紅線外臨時占地不得占用農田和耕地D.施工周期無論長短，均按臨時綠化處理【答案】：A64、注冊建造師延續(xù)執(zhí)業(yè)，應申請延續(xù)注冊，按照有關規(guī)定，下列關于延續(xù)注冊的表述中正確的是（）。A.延續(xù)注冊申請應在注冊有效期滿前3個月內提出B.申請延續(xù)注冊只需提供原注冊證書C.延續(xù)注冊有效期為3年D.延續(xù)注冊執(zhí)業(yè)期間不能申請變更注冊【答案】：C65、（2017年真題）關于運輸合同的說法，正確的是（）。A.托運人違反包裝規(guī)定的，承運人不得拒絕運輸B.貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，已收取運費的，托運人不得要求返還C.貨物運輸?shù)竭_后，承運人知道收貨人的，應及時通知收貨人D.聯(lián)運合同中，損失發(fā)生在某一區(qū)段的，僅由該區(qū)段的承運人向托運人承擔責任【答案】：C66、不屬于法律法規(guī)規(guī)定的部分公民放假及紀念日的是（）。A.兒童節(jié)B.婦女節(jié)C.青年節(jié)D.中國共產黨建黨節(jié)【答案】：D67、建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括（）。A.架子工B.鋼筋工C.起重信號工D.起重機械司機【答案】：B68、當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，關于人民法院認定竣工日期的說法，正確的是（）。A.建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期8.承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期C.建設工程未經(jīng)竣工驗收，承包人向發(fā)包人交付工程，發(fā)包人拒絕接收的，以承包人申請交付為竣工日期D.建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人通知承包人交付工程，并實際占有使用工程，以發(fā)包人通知到達之日為竣工日期【答案】：B69、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于勘察設計單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）。A.從事勘察、設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質證書B.勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確C.設計單位應當根據(jù)勘察成果文件進行建設工程設計D.勘察、設計單位不得分包所承攬的工程【答案】：D70、建設用地使用權自（）時設立。A.占用B.登記C.申請D.使用【答案】：B71、（2018年真題）根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定裁定中止執(zhí)行情形的是（）。A.執(zhí)行案件申請人撤銷申請的B.作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產可供執(zhí)行，又無義務承擔人的C.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件的權力人死亡的D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的【答案】：D72、（2021年真題第2批）關于工程質量檢測的說法，正確的是（ ）。A.檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬B.應當由施工企業(yè)委托具有相應資質的檢測機構進行檢測C.檢測機構可以監(jiān)制建筑材料、構配件和設備D.D檢測報告經(jīng)設計單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位歸檔【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：A73、下列評標活動說法，正確的是（）。A.評標委員會在評標過程發(fā)現(xiàn)招標文件規(guī)定的評標標準和方法不合理，進行適當調整B.甲企業(yè)投標報價明顯低于標底合理幅度，評標委員會書面通知其作出說明C.乙企業(yè)因為工程量漏項，主動書面提出了對投標文件的補充，評標委員會予以接受D.評標委員會確定3名中標候選人，由招標人進行排序【答案】：B74、包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質與甲公司簽訂一建設工程施工合同。施工結束后，工程竣工驗收質量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關于該案處理的說法，正確的是（）。A.合同無效，不應支付工程價款B.合同無效，應參照合同約定支付工程款C.合同有效，應按照合同約定支付工程款D.合同有效，但不應支付工程價款【答案】：B75、根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，招標方式分為（）A.公開招標和邀請招標B.公開招標和議標C.邀請招標和議標口.公開招標、邀請招標和議標76、建設單位因為施工單位違約，暫停了工程的施工，對于暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋；超過（）的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】：B77、（2019年真題）甲施工企業(yè)與乙簽訂了機動車買賣合同，該車輛所有權自（）時發(fā)生移轉。A.交付B.合同成立C.合同生效D.車輛完成登記【答案】：A78、關于取得二級建造師資格證書的人員申請注冊的說法，正確的是（ ）。4注冊不受年齡的限制8.可以申請在兩個單位注冊C.收到的刑事處罰與執(zhí)業(yè)活動無關的，不影響注冊D.聘用單位不符合注冊單位要求的，不予注冊【答案】：D79、（2017年真題）甲公司根據(jù)乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發(fā)現(xiàn)不能正常運行。關于該合同的說法，正確的是（）。A.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠B.甲應當對乙承擔違約責任C.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產D.租賃期滿，乙取得該設備的所有權【答案】：A80、下列不屬于法人應當具備的條件有（）。A.依法成立8.有自己的名稱、組織機構。.有委托代理人口.有法定代表人【答案】：C81、根據(jù)《招標投標法實施條例》，國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，關于如何確定中標人的說法，正確的是（）。A.招標人可以確定任何一名中標候選人為中標人B.招標人可以授權評標委員會直接確定中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標，必須重新招標D.排名第一的中標候選人被查實不符合條件的，應當重新招標【答案】：B82、在抵押合同中，某些抵押財產應當辦理抵押物登記手續(xù)。下列（）抵押合同自登記之日起生效。A.土地所有權B.生產設備C.機器D.建設用地使用權【答案】：D【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A83、（2019年真題）根據(jù)《刑法》，下列刑事責任中，屬于主刑的是（ ）。A.罰金B(yǎng).沒收財產C.驅除出境D.拘役【答案】：D84、當事人訂立合同時特別約定，禁止債權人將權利轉讓給第三人。但是，合同履行過程中，債權人將權利轉讓給了他人，這種行為將（）。A.無效8.可撤銷C.構成違約D.效力待定【答案】：C85、（2020年12月真題）關于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是（）。A.注冊建造師無正當理由拒絕或者未及時簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案B.注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的，視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案C.注冊建造師透露建設單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案D.注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案86、下列選項中，投標行為有效的是（）。A.黑龍江的甲施工單位參與向重慶市乙公司的投標項目的投標B.招標項目所在公司下屬子公司參與投標。.單位負責人為同一人，參加同一標段投標D.投標人不再具備招標文件規(guī)定的資格條件【答案】：A87、建筑公司總經(jīng)理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產條件不符合國家規(guī)定而導致重大經(jīng)濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成（）。A.瀆職罪B.重大勞動安全事故罪C.重大責任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】：B88、某建設工程施工合同約定的開工日期為3月1日，發(fā)包人于3月10日向承包方發(fā)出開工通知，開工通知載明的開工日期為3月20日。接到開工通知后，承包人由于人員、設備未能及時到位，3月30日才正式進場施工。根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，該項目開工日期應當為（ ）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】：B89、關于委托代理的說法，正確的是（）。A.委托代理授權應當采用書面形式B.委托書授權不明的，被代理人應當承擔全部法律責任C.數(shù)人可以為同一代理事項的代理人D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律責任【答案】：C90、建筑施工總承包特級資質，應至少配備（）名專職安全生產管理人員。A.8B.6C.4D.3【答案】：B91、某施工合同中約定設備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設單位要求施工企業(yè)購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產商與建設單位有長期合作關系，關于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（）。A.施工企業(yè)應同意建設單位自行采購B.設計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C.建設單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受D.施工企業(yè)可拒絕建設單位的要求【答案】：D92、國務院、中央軍事委員會認為行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例同憲法或者法律相抵觸的，可以向（）書面提出進行審查的要求。A.最高人民法院B.全國人大常委會C.最高人民檢察院D.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會【答案】：B93、關于建設工程竣工驗收備案的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)自竣工驗收合格之日起15日內辦理備案B.竣工驗收備案必須提交監(jiān)理單位出具的工程正式驗收合格證明文件C.工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關提交工程質量監(jiān)督報告D.工程竣工驗收備案表一式二份，一份由建設單位保存，一份留備案機關存檔【答案】：D94、下面關于建設用地使用權，表述錯誤的是（）。A.建設用地使用權存在于國家所有的土地上B.建設用地使用權可以存在于集體所有的農村土地上C.設立建設用地使用權，可以采取出讓或者劃撥等方式D.設立建設用地使用權的，應當向登記機構申請建設用地使用權登記【答案】：B95、關于行政訴訟主要特征的表述中，正確的是（）。A.行政訴訟可以解決行政機關與行政機關之間的糾紛B.行政訴訟具有監(jiān)督行政機關依法行政的功能C.行政訴訟既審查行政行為的合法性，也審查其適當性D.對行政訴訟不服的，當事人可以依法提起行政復議【答案】：B96、大中型建設工程項目立項批準后,建設單位應按照（）順序辦理相應手續(xù)。A.工程發(fā)包、報建登記、簽訂施工承包合同、申領施工許可證B.報建登記、申領施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同。.申領施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、報建登記D.報建登記、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、申領施工許可證【答案】：D97、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，出租的機械設備應當有產品合格證、自檢合格證明和（）。A.生產企業(yè)資質證明B.生產企業(yè)營業(yè)執(zhí)照C.生產許可證D.第三方檢測合格證明【答案】：C98、張某在甲施工單位公司連續(xù)工作滿八年；劉某與乙監(jiān)理公司已經(jīng)連續(xù)訂立二次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作；王某來丙公司工作兩年，并被董事會任命為總經(jīng)理；趙某在丁公司累計工作了十二年，但期間曾離開過公司，則應簽訂無固定期限合同的是（ ）。A.張某B.劉某C.王某D.趙某【答案】：B99、根據(jù)《綠色施工導則》使用效率的說法，正確的是（）。A.施工現(xiàn)場噴灑路面不得使用市政自來水B.現(xiàn)場機具沖洗用水鼓勵設立循環(huán)用水裝置C.對混凝土攪拌站點等用水集中的區(qū)域和工藝點進行專項計量考核D.施工現(xiàn)場對生活用水和工程用水統(tǒng)一確定定額指標，綜合計量管理【答案】：C100、關于運輸合同的說法，正確的是（）。A.托運人違反包裝規(guī)定的，承運人不得拒絕運輸B.貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，已收取運費的，托運人不得要求返還C.貨物運輸?shù)竭_后，承運人知道收貨人的，應及時通知收貨人D.聯(lián)運合同中，損失發(fā)生在某一區(qū)段的，僅由該區(qū)段的承運人向托運人承擔責任【答案】：C101、投標方安全防護、文明施工措施的報價，不得低于依據(jù)工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的（）。A.60％B.70％C.80％D.90％【答案】：D102、在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計方案應當根據(jù)（）的級別，經(jīng)相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。A.文物保護單位B.建設單位C.施工單位D.設計單位【答案】：A103、（2014年真題）關于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A.租賃合同是單務合同B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件C.出租方轉移租賃物的所有權D.承租人獲得租賃物的使用收益權【答案】：D104、關于施工合同違約賠償損失范圍的設法，正確的是（）。A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失B.訂立合同時對因違法造成的損害不可預見，違約方也應承擔賠償責任C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的，仍可以就擴大的損失部分請求賠償D.合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內【答案】：D105、下列損失屬于建筑工程一切險保險范圍的是（）。A.設計錯誤引起的缺陷B.地震引起的損失C.工藝不善引起的保險財產本身的損失D.非外力引起的機械裝置本身的損失【答案】：B106、根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》對生產安全事故調查的規(guī)定，未造成人員傷亡的一般事故，可以由（）進行調查。A.安監(jiān)部門B.市級政府C.事故發(fā)生單位D.建設行政主管部門【答案】：C107、甲與乙訂立了一份10萬元的水泥購銷合同，雙方約定定金為1.5萬元，乙實際向甲支付定金3萬元；雙方約定違約金2.5萬元。甲因將水泥賣給丙而無法向乙交付，給乙造成損失1.5萬元。后乙向法院提起訴訟，能獲得法院支持的最高金額為（）。A.6萬B.4.5萬C.4萬D.5.5萬【答案】：D108、（2021年第1批真題）關于行政行為特征的說法，正確的是（）。A.行政行為以有償為原則，以無償為例外B.行政行為不具有裁量性C.行政機關在實施行政行為時應當與行政相對人協(xié)商或者征得其同意D.行政行為是以國家強制力保障實施的，具有強制性【答案】：D109、以下關于債權和物權的說法，不正確的是（）。A.債權的主體、內容、責任都具有相對性B.物權是絕對權，債權是相對權C.物權是依法設立，債權依約設立D.債權為請求特定人為特定行為作為或不作為的權利【答案】：C110、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間的是（）。A.建設工程已實際交付的，為竣工驗收合格之日B.建設工程已實際交付的，為提交竣工結算文件之日C.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日D.建設工程未交付的，為竣工結算完成之日【答案】：C111、因（）申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師所在聘用企業(yè)承擔責任，并作為不良行為記入企業(yè)信用檔案。A.初始注冊B.延續(xù)注冊C.變更注冊D.增項注冊【答案】：C112、根據(jù)民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，關于各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得頒發(fā)施工許可證B.對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告C.建設單位不得明示或者暗示設計單位、施工單位違反民用建筑節(jié)能強制性標準進行設計、施工D.不符合強制性節(jié)能標準的項目，依法負責項目審批的機關不得批準建設，建設單位已經(jīng)建成的工程項目，可以先投入生產、使用【答案】：D113、施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，施工企業(yè)向監(jiān)管部門報告的內容不包括（ ）。A.事故發(fā)生的時間、地點以及現(xiàn)場情況B.事故中傷亡和下落不明人數(shù)C.已經(jīng)采取的措施D.事故的原因、性質和事故責任【答案】：D114、（2014年真題）關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）。A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月C.招標投標法違法行為記錄公告期限為1年D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月【答案】：A115、根據(jù)《合同法》，下列合同轉讓產生法律效力的是（）。A.施工企業(yè)將施工合同中主體結構的施工轉讓給第三人B.施工企業(yè)將其對建設單位的債權轉讓給了水泥廠，并通知了建設單位C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務轉讓給第三人D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉讓給其他具有相應監(jiān)理資質的監(jiān)理單位【答案】：B116、（2016年真題）關于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A.承租人破產的，租賃物屬于破產財產B.承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利C.出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權利D.出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務【答案】：B117、關于承擔代理責任的做法，正確的是（）。A.代理行為的法律后果由被代理人員共同承擔B.被代理人應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代理人承擔責任C.代理人不完全履行職責，造成被代理人違約的，應當承擔民事責任D.代理人和相對人愿意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相對人應當承擔按份責任【答案】：C118、根據(jù)《關于進一步加強建筑工程****》國家、省級等重點工程的施工現(xiàn)場進行防火巡查的（）A.每周B.每季度C.每月口.每日【答案】：D119、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人名義投標騙取中標的，屬于（）行為。A.承攬業(yè)務不良B.資質不良C.工程質量不良D.工程安全不良【答案】：A120、（2018年真題）關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式B.口頭形式屬于合同的其他形式C.未依法采取書面形式訂立的合同無效D.合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式【答案】：D121、根據(jù)《民法典》的相關規(guī)定，下列不適合作為質押財產的是（ ）。A.匯票B.倉單C.建設用地D.應收賬款【答案】：C122、關于招標投標投訴與處理的說法，正確的是（）。A.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)定的，可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴B.行政監(jiān)督部門應當自受理投訴之日起30個工作日內作出書面處理決定，需要檢驗、檢測、鑒定、專家評審的，所需時間計算在內C.投標人或者其他利害關系人沒有證明材料可以提出投訴D.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的，前述部門均應當進行處理【答案】：A123、在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，建設單位在依法辦理用地批準手續(xù)前，必須先取得該工程（）。A.施工許可證B.建設工程規(guī)劃許可證C.開工報告D.建設用地規(guī)劃許可證【答案】：D124、按照《建筑法》的規(guī)定，以下正確的說法是（）。A.建筑企業(yè)集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程B.建筑企業(yè)可以在其資質等級之上承攬工程C.聯(lián)合體共同承包的，按照資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程D.施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉包給他人【答案】：D125、關于施工許可的說法，正確的是（）。A.省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管B.農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證C.限額以下小型工程應當申請領取施工許可證D.施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證【答案】：A126、（2019年真題）根據(jù)《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規(guī)定》，屬于項目負責人安全生產職責的是（）。A.建立安全生產管理制度B.建立項目安全生產管理體系C.監(jiān)控分部分項工程D.及時報告質量問題【答案】：B127、在某工程項目施工中，經(jīng)項目經(jīng)理簽字并加蓋項目專用章的材料采購合同，未能按時付款，則對此承擔法律責任的主體是（）。A.施工企業(yè)8.項目經(jīng)理C.建設單位口.項目經(jīng)理部【答案】：A128、李某明知行為人張某的代理權已終止還與張某實施民事行為給孫某造成損害的，由（）。A.行為人張某承擔責任B.李某承擔責任C.孫某自行承擔責任D.李某和行為人張某負連帶責任【答案】：D129、關于建設工程總分包責任說法正確的是（）。A.總承包單位應當對分包工程的質量與分包單位向建設單位承擔連帶責任B.分包工程出現(xiàn)質量問題，建設單位僅能要求分包單位承擔責任C.經(jīng)建設單位同意分包的工程，總承包單位對分包工程的質量可以不承擔責任D.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應責任【答案】：A130、施工單位于6月1日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故拖延不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位過錯未能正常進行；10月20日建設單位實際使用該工程。雙方就實際竣工日期發(fā)生爭議，則施工單位承擔的保修期應于（）起計算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】：A131、甲房地產公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶觀景的需要，便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區(qū)建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景。合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項。后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業(yè)公司。關于A地塊權利的說法，正確的是（）。A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權C.甲公司約定的權利自合同公證后獲得口.甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利【答案】：A132、關于可撤銷合同的說法，正確的是（）。A.代理權終止后，代理人以被代理人的名義訂立的合同，可以撤銷B.當事人可以放棄撤銷權C.當事人只能以提起訴訟的方式行使撤銷權D.被撤銷的合同自法院判決生效之日起失去法律約束力【答案】：B133、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位在使用（）前，應當組織有關單位進行驗收，也可以委托具有相應資質的檢驗檢測機構進行驗收。A.高大模板B.整體提升模板C.滿堂紅腳手架D.深基坑支護樁【答案】：B134、環(huán)境保護“三同時”制度是指建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施，必須與主體工程（）。A.同時立項、同時建設、同時投產使用B.同時設計、同時施工、同時投產使用C.同時立項、同時施工、同時竣工驗收D.同時設計、同時驗收、同時投產使用【答案】：B135、根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，下列案件應當制作調解書的是（ ）。A.趙某與小趙關于收養(yǎng)關系的案件經(jīng)法院調解維持收養(yǎng)關系B.李某與張某的離婚案件經(jīng)法院調解和好C.錢某因孫某的寵物狗夜間叫聲太大，將狗打死，孫某提起訴訟，法院要求錢某5天內賠償孫某1000元D.王某起訴劉某侵犯其肖像權的案件，經(jīng)法院調解，王某要求劉某賠禮道歉，劉某當場賠禮道歉【答案】：C136、（2019年真題）關于建設工程依法實行工程監(jiān)理的說法，正確的是（）。A.建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監(jiān)理B.工程監(jiān)理單位不能與建設單位有隸屬關系C.工程監(jiān)理單位不能與該工程的設計單位有利害關系D.建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理【答案】：D137、（2018年真題）關于和解的說法，正確的是（）。A.和解只能發(fā)生在訴訟前B.當事人申請仲裁后，不可以自行和解C.和解達成協(xié)議，必須以書面形式作出D.和解達成的協(xié)議具有合同效力【答案】：D138、（2021年第1批真題）關于施工許可證申請延期的說法，正確的是（）。A.自領取施工許可證之日起6個月內因故不能按期開工的，應當申請延期B.延期以3次為限，每次不得超過3個月C.既不開工又不申請延期的，施工許可證由發(fā)證機關廢止D.超過延期時限的施工許可證，自行廢止【答案】：D139、關于抵押的說法，正確的是（）。A.抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證其價值不變B.轉讓抵押物的價款只能提前清償債務C.當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍D.抵押權可以與其擔保的債權分離而單獨轉讓【答案】：C140、2014年3月18日甲將房屋70萬元賣給乙并簽訂了合同，但借故未辦理過戶登記。3月25日，乙取得房屋鑰匙進行裝修。丙得知此事后，向甲表示愿意加價10萬元購買。4月1日，甲與丙辦理了房屋過戶登記。則()。A.乙自房屋交付時起取得房屋所有權B.由于甲乙未辦理過戶登記，故甲乙房屋買賣合同無效C.由于甲丙已辦理過戶登記，故甲丙房屋買賣合同有效D.甲應當向乙承擔違約責任【答案】：D141、《建設工程安全生產管理條例》第16條規(guī)定，出租機械設備的單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測，在簽訂租賃協(xié)議時，應當出具()A.檢測合格證明B.生產(制造)許可證明C.產品合格證明D.建筑機械使用許可證明【答案】：A142、(2020年真題)租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限的上限為()年。A.10B.25C.30D.20【答案】：D143、(2015年真題)根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列情形中，造成建設工程質量缺陷，發(fā)包人應當承擔過錯責任的是（）。人.未申領施工許可證B.延遲提供設計文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包專業(yè)工程【答案】：D144、關于評標的說法，正確的是（）。A.招標委員會可以向招標人征詢確定中標人的意向B.招標項目設有標底的，可以投標報價是否接近標底作為中標條件C.評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字的，視為不同意評標結果D.投標文件中有含義不明確的內容、明顯文字或計算錯誤的，評標委員會可以要求投標人作出必要澄清、說明【答案】：D145、某甲在一企業(yè)工作，試用期未滿便想解除勞動合同，則下列說法正確的是（）A.甲應當提前3日以口頭或書面形式通知企業(yè)解除合同B.甲應當提前30日以書面形式通知企業(yè)解除合同C.甲可以隨時通知企業(yè)解除合同D.甲在試用期內不得解除合同【答案】：A146、（2017年真題）關于二級建造師變更注冊的說法，正確的是（ ）。A.變更注冊后，注冊有效期重新計算B.申請變更注冊應當提交工作調動證明C.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師承擔責任D.變更注冊只能由原聘用企業(yè)申請【答案】：B147、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣的真實性只能由取樣人員負責B.取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可C.見證人員應由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔任D.標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量【答案】：D148、根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》規(guī)定，招標人要求中標人提供履約擔保的，招標人應向中標人提供（）。A.預付款擔保B.抵押擔保C.保證金D.工程款支付擔?！敬鸢浮浚篋149、某廠房項目招標，從2022年3月23日起發(fā)售招標文件，招標文件載明的下列活動時間中，合法的是（）。A.出售招標文件的截止日期為3月30日B.開標時間為4月1日C.提交投標文件的截止日期為4月2日D.投標有效期截止日期為4月10日【答案】：A150、根據(jù)《民法典》，下列合同的免責條款中，無效的是（ ）。A.因重大過失造成對方財產損失的免責條款B.因輕微過失違約無需承擔違約責任的條款C.因不可抗力造成對方財產損失的免責條款D.因市場價格波動造成對方財產損失的免責條款【答案】：A151、（2020年真題）關于施工許可證適用范圍的說法，正確的是（ ）。A.實行開工報告批準制度的建設工程，不再領取施工許可證B.工程投資額在50萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證C.房屋建筑配套的線路、管道、設備的安裝工程，無需申請辦理施工許可證D.建筑面積超過300平方米的臨時性房屋建筑需辦理施工許可證【答案】：A152、關于人身保險合同的說法，正確的是（）。A.人身保險合同只能由被保險人與保險人訂立B.被保險人不能是受益人C.受益人可以由被保險人指定D.投保人不能是被保險人【答案】：C153、關于投標保證金的說法，正確的是（）。A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致B.招標人最遲應在書面合同簽訂后10日內向中標人退還投標保證金C.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人應當返還投標保證金D.依法必須進行招標的項目的境內投標單位，以支票形式提交投標保證金的，可以從其任意賬戶轉出【答案】：A154、關于無效合同、效力待定合同、可撤銷合同的說法，不正確的有（ ）。A.無效合同具有違法性B.一方以欺詐、脅迫的手段訂立的合同無效C.無權代理訂立的合同，相對人可以催告被代理人在1個月內予以追認D.因重大誤解訂立的合同可撤銷【答案】：B155、（2014年真題）下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。A.涉及國家安全、國家秘密的項目B.使用各級財政預算資金的項目C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目D.使用上市公司資金的項目【答案】：B156、關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。A.經(jīng)依法登記，發(fā)生設立效力B.合同簽字蓋章，發(fā)生設立效力C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記D.未經(jīng)登記，不動產交易合同無效【答案】：A157、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，下列關于建設單位安全責任的說法中錯誤的是（）。A.建設單位應當向施工企業(yè)提供地下管線資料，并對資料的真實性、正確性、完整性負責B.建設單位應當進行安全施工技術交底C.建設單位應當依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期D.建設單位應當對拆除工程進行備案【答案】：B158、《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》規(guī)定，施工單位應當在危大工程施工前組織工程技術人員編制專項施工方案。危大工程實行分包的，專項施工方案（）。A.必須由施工總承包單位組織編制B.必須由相關專業(yè)分包單位組織編制C.可以由相關專業(yè)分包單位組織編制口.可以由監(jiān)理單位組織編制【答案】：C159、根據(jù)《文物保護法》，受國家保護的文物是（）。A.古建筑B.近代史跡C.反映歷史上各民族社會制度的代表性實物口.歷史上工藝美術品【答案】：C160、場景（三）A.由甲建設單位B.由乙施工單位C.由丙施工單位D.按合同約定【答案】：B161、廣告公司受施工企業(yè)委托制作并安裝的廣告牌致行人損害，關于民事責任承擔的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)承擔賠償責任，廣告公司承擔補充賠償責任8.廣告公司承擔賠償責任，施工企業(yè)承擔補充賠償責任C.施工企業(yè)承擔賠償責任，但其有權向廣告公司追償口.廣告公司承擔賠償責任，施工企業(yè)不承擔責任【答案】：C162、甲、乙雙方于2009年8月10日簽訂一份施工合同。2009年8月20日，乙方發(fā)現(xiàn)甲方隱瞞了施工現(xiàn)場周邊真實地質條件，如果按合同施工，將增加近30%的施工費用，遂與甲方協(xié)商但遭到拒絕。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，乙公司若要行使其撤銷權，必須在（）之前向人民法院或仲裁機構申請。2009年8月10日2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日【答案】：D163、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，當事人對工程款付款時間沒有約定或者約定不明的，視為應付款時間的是（）。A.建設工程未交付，工程款也未結算的，為提交竣工結算文件之日B.建設工程未交付的，為提交竣工結算文件之日C.建設工程已經(jīng)實際交付的，為工程竣工驗收合格之日D.建設工程已經(jīng)實際交付的，為當事人起訴之日【答案】：B164、關于二級建造師注冊的說法，正確的是（）。A.建造師被吊銷注冊證書的，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的，不予注冊B.延續(xù)注冊申請應當在注冊有效期滿30日前提出C.初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內提出申請；未按期申請的，不予注冊D.變更注冊后注冊期重新計算【答案】：B165、（2020年真題）下列情形中，屬于投標人相互串通投標的是（）。A.兩個以上投標人的投標文件具有特殊標記B.不同投標人的投標文件在同一文印店裝訂C.投標人之間協(xié)商投標投價等投標文件的實質性內容D.不同投標人的投標保函由同一銀行開具【答案】：C166、王某與某銀行簽訂一份貸款合同，銀行要求王某提供抵押擔保。依照我國《民法典》規(guī)定，下列財產可以抵押的是（）。人.國有土地所有權B.城市房地產權C.集體土地使用權口.公立醫(yī)院的醫(yī)療設施【答案】：B167、根據(jù)《合同法》，不會產生締約過失責任的情形是（）。A.被依法撤銷的合同B.有效合同C.未成立的合同【答案】：【答案】：DD.無效合同【答案】：B168、關于行政訴訟主要特征的表述中，正確的是（）。A.行政訴訟可以解決行政機關與行政機關之間的糾紛B.行政訴訟具有監(jiān)督行政機關依法行政的功能C.行政訴訟既審查行政行為的合法性，也審查其適當性D.對行政訴訟不服的，當事人可以依法提起行政復議【答案】：B169、在一起建設單位訴施工單位工程質量糾紛的訴訟中，雙方均認可2013年和2014年建設單位兩次單獨委托鑒定機構對工程質量進行的鑒定。施工單位認為2013年鑒定結論可以證明當時工程施工質量不存在缺陷，但是建設單位拒絕出具該份鑒定結論，則（）。A.施工企業(yè)負有取得該鑒定的舉證義務B.人民法院應該自行調取該鑒定C.法院應該推定施工企業(yè)的主張成立D.建設單位必須提供該鑒定結論【答案】：C170、在同一個法律體系中，按照一定的標準和原則所制定的同類法律規(guī)范總稱為（）。A.法律形式B.法律體系C.法律規(guī)范D.法律部門171、當水質條件為水庫水，懸浮物含量小于100mg/L時，應采用的水處理工藝（）。A.原水一篩網(wǎng)隔濾或消毒B.原水一接觸過濾一消毒C.原水一混凝、沉淀或澄清一過濾一消毒D.原水一調蓄預沉一混凝、沉淀或澄清一過濾一消毒【答案】：B172、甲建筑公司拖欠李某勞動報酬，雙方發(fā)生爭議，并于2014年11月1日勞動合同終止，則李某最晚應在（）之前提出勞動仲裁。2014年11月2日2014年5月1日2015年11月1日2016年11月1日【答案】：C173、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可以同時擔任兩個項目項目負責人的情形是（）。A.兩個項目的發(fā)包人是同一單位B.因發(fā)包人原因導致停工超過3個月C.建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格D.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算【答案】：D174、在代理關系中，下列不屬于代理當事人的是（）。A.被代理人B.擔保人C.代理人D.代理關系涉及的第三人【答案】：B175、（2019年真題）根據(jù)《招標投標法實施條例》,關于聯(lián)合體投標的說法,正確的是（）。A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的，聯(lián)合體可以在資格預審后組成8.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的,應當書面通知招標人C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標D.聯(lián)合體各方在同一招標項目中可以以自己名義單獨投標【答案】：C176、根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》的規(guī)定，特別重大事故，在（）日內作出處理批復。A.10B.15C.30D.45【答案】：C177、在下列擔保方式中，只能由債務人而非第三人提供擔保的是（ ）。A.抵押B.保證C.質押D.留置178、《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故發(fā)生單位主要負責人受到刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，（）年內不得擔任任何生產經(jīng)營單位的主要負責人。A.1B.2C.3D.5【答案】：D179、下列工程中，必須實行工程監(jiān)理的是（）。1萬平方米的住宅小區(qū)項目1萬平方米的學校工程項目C.總投資額為1000萬元人民幣的市政工程項目D.總投資額為2000萬元人民幣的電力工程項目【答案】：B180、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，工程監(jiān)理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是（）。A.是否達到工程使用功能要求B.是否達到施工進度要求C.是否符合工程建設強制性標準D.是否達到造價控制目標【答案】：C181、關于施工合同變更的說法，正確的是（）。A.施工合同變更應當辦理批準登記手續(xù)B.工程變更必須導致施工合同條款變更C.施工合同實質性條款的變更，無需雙方當事人協(xié)商一致D.當事人對施工合同變更內容約定不明確的推定為未變更【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：D182、法律規(guī)定應當采用書面形式的合同，當事人未采用書面形式，但一方已履行了全部義務，對方接受的，應視為該合同（）。4可變更B.成立。.可撤銷D.無效【答案】：B183、根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，下列表述正確的是（）。A.投標截止前撤回已提交的投標文件，應當沒收保證金B(yǎng).補充、修改已提交的投標文件，應當在提交投標保證金之前進行C.撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前進行D.撤回已提交的投標文件，應當以書面形式通知其他投標人【答案】：C184、關于安全生產許可違法行為應承擔的法律責任的說法，不正確的有（）。A.轉讓安全生產許可證，證件應當被吊銷8.有效期滿未辦理延期，繼續(xù)進行生產的，責令停止生產，限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得C.提供虛假材料申請安全生產許可證的，不予受理，并給予警告，3年內不得再次申請D.施工企業(yè)不再具備安全生產條件的，暫扣安全生產許可證并限期整改;情節(jié)嚴重的，吊銷安全生產許可證185、關于違約金的說法,正確的是（）。A.約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構不得予以減少B.約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據(jù)當事人的請求予以增加C.一方違約，當事人要求支付違約金的，不得再要求繼續(xù)履行D.一方違約，當事人要求解除合同的，不得再要求支付違約金【答案】：B186、關于兩階段招標的說法，正確的是（）A.實施兩階段招標，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出B.第一階段投標人應當提交帶報價的技術建議C.對于無法精確擬定技術規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標D.招標人應當在第一階段之前向所有潛在投標人提供招標文件【答案】：C187、根據(jù)《文物保護法》》，受國家保護的文物是（）A.古建筑B.近代史跡C.反映歷史上各民族社會制度的代表性實物口.歷史上工藝美術品【答案】：C188、法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務，對方接受的，則該合同（）A.生效B.成立C.無效D.效力待定【答案】：B189、（2021年真題第2批）關于用能單位法定義務的說法，正確的是（ ）。A.用能單位應當按照一切從簡的原則，加強節(jié)能管理B.用能單位不得對能源消費實行包費制C.用能單位應當對各類能源的消費實行統(tǒng)一計量和統(tǒng)計D.用能單位應當建立循環(huán)經(jīng)濟制度【答案】：B190、根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，下列內容不屬于用人單位不得解除勞動合同的情形的是（）。A.職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或部分喪失勞動能力的B.勞動者在本單位持續(xù)工作滿10年以上的C.患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的D.女職工在孕期、產假、哺乳期內的【答案】：B191、對認定有轉包、違法分包、掛靠、轉讓出借資質證書或者以其他方式允許他人以本單位的名義承攬工程等違法行為的施工單位，可依法限制其在（）內不得參加違法行為發(fā)生地的招投標活動，承攬新的工程項目。A.6個月年C.3年D.3個月【答案】：D192、甲施工企業(yè)到乙供應商的材料倉庫提貨時，倉庫保管員由于工作疏忽多發(fā)了2噸水泥給施工企業(yè)，乙供應商發(fā)現(xiàn)后要求甲施工企業(yè)返還。下列表述正確的是()。A.甲施工企業(yè)沒有過錯，無須返還B.產生侵權之債，甲施工企業(yè)應當返還C.產生不當?shù)美畟?，甲施工企業(yè)應當返還D.產生無因管理之債，甲施工企業(yè)應當返還【答案】：C193、下列選項中，不屬于我國《建筑法》《安全生產法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的安全生產中從業(yè)人員應享有的權利是()。A.檢舉權B.控告權C.緊急避險權D.危險報告權【答案】：D194、 (2015年真題)某開發(fā)商以其A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保按期還貸，此擔保方式屬于()。A.保證B.質押C.抵押D.留置【答案】：C195、(2020年真題)根據(jù)《民事訴訟法》，關于法院調解的說法，正確的是()。A.調解書的效力低于判決書B.人民法院進行調解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助C.調解達成的所有協(xié)議，人民法院均應當制作調解書D.人民法院審理民事案件，在判決作出之前應當進行調解【答案】：B196、（2021年真題第2批）下列職責中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是（）。A.查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟損失B.追究責任人的連帶責任C.提出對受傷人員的賠償方案D.提出對事故責任者的處理建議【答案】：D197、根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，用人單位瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經(jīng)營狀況發(fā)生嚴重困難，確需裁減人員的，根據(jù)法律進行裁員，在（）個月內重新招用人員的，應當優(yōu)先招用被裁減的人員。A.1B.3C.6D.12【答案】：C198、大地建筑公司的趙某通過全國統(tǒng)考取得了二級建造師資格證書后工作單位變動，趙某通過新聘用單位進行的注冊屬于（）。A.初始注冊B.延續(xù)注冊C.變更注冊D.增項注冊【答案】：A199、《招標投標法實施條例》對于開標的規(guī)定，說法錯誤的是（）。A.投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出，招標人應當當場作出答復，并制作記錄B.開標地點應該為招標文件中預告確定的地點C.招標人聘請代理機構的，開標由招標代理機構主持D.招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、宣讀【答案】：C200、注冊建造師繼續(xù)教育證書可作為申請（）的證明。A.初始注冊、增項注冊、減項注冊和重新注冊B.初始注冊、延續(xù)注冊、增項注冊和變更注冊C.初始注冊、變更注冊、增項注冊和重新注冊D.初始注冊、延續(xù)注冊、增項注冊和重新注冊【答案】：D201、使用承租的機械設備和施工機具及配件的，由（）共同進行驗收。A.建設單位、監(jiān)理單位和施工企業(yè)B.監(jiān)理單位、施工企業(yè)和安裝單位C.施工總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位D.建設單位、施工企業(yè)和安全生產監(jiān)督管理部門【答案】：C202、甲公司總承包了某建設工程施工任務，其將裝飾工程分包給了乙公司，乙以甲的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同。隨后丙催告甲在一個月內予以追認，而甲未作表示。對此，下列說法正確的是（）。4在甲未追認合同之前，丙有撤銷合同的權利？B.合同已經(jīng)生效，甲應當履行合同？C.甲對乙丙簽約行為未明確反對，視為同意？D.乙的行為構成表見代理【答案】：A203、（2015年真題）關于委托代理終止情形的說法，正確的是（ ）。A.被代理人恢復了民事行為能力B.被代理人取代了民事行為能力C.指定單位取消指定D.代理期間屆滿或者代理事務完成【答案】：D204、買賣雙方特別約定，合同生效后標的物仍然由出賣人繼續(xù)占有，但其所有權已完成法律上的轉移，此種交付方式屬于（）。A.現(xiàn)實交付B.簡易交付C.占有改定D.指示交付【答案】：C205、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，下列屬于可變更或可撤銷合同的是（）A.以欺詐、脅迫的手段訂立，損害國家利益的B.以合法形式掩蓋非法目的C.因重大誤解訂立或訂立時顯失公平D.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益【答案】：C206、某施工企業(yè)租賃3輛混凝土攪拌車進行混凝土澆筑工作，那么該施工企業(yè)對混凝土攪拌車享有的權利屬于（）。A.所有權B.占有權C.用益物權D.擔保物權【答案】：C207、（2018年真題）關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（ ）。A.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解B.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解委員會調解C.企業(yè)勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成D.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁【答案】：A208、下列行政強制中，屬于行政強制措施的是（）。A.查封場所B.加處罰款C.排除妨礙D.劃撥存款【答案】：A209、發(fā)包人對工程質量有異議，拒絕辦理竣工決算，但該工程已實際投入使用，該質量爭議的解決方法是（）。A.按工程保修合同執(zhí)行B.就爭議部分根據(jù)有資質的鑒定機構的檢測結果確定方案C.按工程質量監(jiān)督機構的處理決定執(zhí)行后辦理竣工結算D.采取訴訟的方式解決【答案】：A210、可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷合同的機構是（ ）。A.人民法院B.建設行政主管部門C.受脅迫的建設單位D.監(jiān)理單位【答案】：A211、關于某建設工程依法實行監(jiān)理的說法,正確的是（）A.建設單位應當委托該建設工程的設計單位進行監(jiān)理B.監(jiān)理單位不能與建設單位有隸屬關系C.建設單位可以委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理D.工程監(jiān)理單位有權轉讓其工程監(jiān)理業(yè)務【答案】：C212、某建筑公司2015年4月1日得知當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門的一項行政行為，認為該項行為侵犯了其合法權益，擬提出行政復議。提出行政復議申請的最晚時間應是（）。A.5年4月15日B.5年4月30日2015年5月30日2015年6月30日【答案】：C213、（2014年真題）甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，由丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯(lián)運方式將貨物送至乙的工地，因在公路運輸途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A.丙應向甲承擔違約責任B.甲只能向丁主張損害賠償C.丙應向乙承擔違約責任D.乙應自行承擔貨物損失【答案】：C214、某人通過購買本單位建造的住房取得了房屋所有權和土地使用權，其中土地使用權是對國有土地享有的（）。A.所有權B.擔保物權C.用益物權D.占有權【答案】：C215、投標人對開標投訴的，依法應當先向（）提出異議。A.招標人B.評標委員會C.紀律檢查委員會口.有關行政監(jiān)督部門【答案】：A216、施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由（）支付。A.施工單位B.建設單位C.總承包單位D.用工單位【答案】：A217、甲向乙借款1萬元,沒有約定利息。2年后，甲歸還借款時，乙要求其甲支付1000元利息，為此雙方發(fā)生爭議。則下列說法正確的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲應按照當?shù)孛耖g利率支付利息C.甲應按照銀行存款利率支付利息D.甲應在不超過年利率24%的范圍內支付利息【答案】：A218、下列關于工程總承包項目發(fā)包與承包的說法中，錯誤的是（）。A.建設單位可以將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一并或分別發(fā)包給一個工程總承包單位B.工程承包項目內的設計、施工、采購中，有任一項屬于依法必須招標的項目范圍的，應當采用招標方式選擇工程總承包單位C.工程總承包單位應當具有與發(fā)包工程類似的設計、施工或工程總承包業(yè)績D.僅具有設計或施工資質的單位，結成聯(lián)合體才能進行工程總承包【答案】：B219、在下列幾種情形中，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30天以書面形式通知勞動者本人的是（）。A.王某在試用期內遲到、早退，不符合錄用條件B.李某因為犯盜竊罪，被判處有期徒刑3年C.孔某在外出執(zhí)行任務時因公負傷，成為殘疾人D.吳某在休息日酗酒后摔傷住院，出院后不能從事原工作也