九月一級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》第一階段綜合檢測試卷（附答案和解析）一、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，所選的每個選項得0.5分）。1、根據我國法律規(guī)定，下列合同轉讓行為無效的是（）。A、甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位B、甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，沒有通知乙單位C、甲將中標的某項目的勞務作業(yè)全部分包給具有相應資質的丁企業(yè)D、甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司E、甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位【參考答案】：ABD【解析】：《合同法》第七十九條規(guī)定，債權人可以將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人，但有下列情形之一的除外：①根據合同性質不得轉讓；②按照當事人約定不得轉讓；③依照法律規(guī)定不得轉讓。第八十條規(guī)定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發(fā)生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外。第二百七十二條規(guī)定，承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。2、生產經營單位應當對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，包括（）的培訓。A、取得專業(yè)技術資格證書B、必要的安全生產知識C、有關的安全生產規(guī)章制度D、崗位的安全生產操作技能E、專業(yè)學歷教育【參考答案】：BCD3、制訂國家標準應當遵循的原則包括（）。A、必須做好與現行相關標準之間的協調工作B、必須符合強制性標準和推薦性標準C、積極采用國際標準和國外先進標準，并經認真分析論證或測試驗證，符合我國國情D、對需要進行科學試驗或測試驗證的項目，應當納入各級主管部門的科研計劃，認真組織實施，寫出成果報告E、納入國家標準的新技術、新工藝、新設備、新材料，應當經有關主管部門或受委托單位鑒定，且經實踐檢驗行之有效【參考答案】：ACDE【解析】：本題考核的是制訂國家標準應當遵循的原則。制訂國家標準應當遵循下列原則：(1)必須貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)和方針、政策，密切結合自然條件，合理利用資源，充分考慮使用和維修的要求，做到安全適用、技術先進、經濟合理；(2)對需要進行科學試驗或測試驗證的項目，應當納入各級主管部門的科研計劃，認真組織實施，寫出成果報告；(3)納入國家標準的新技術、新工藝、新設備、新材料，應當經有關主管部門或受委托單位鑒定，且經實踐檢驗行之有效；(4)積極采用國際標準和國外先進標準，并經認真分析論證或測試驗證，符合我國國情；(54、招標人的下列行為中，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有（）。A、就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息B、對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準C、限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商D、設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要相適應的E、依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式【參考答案】：ABCE【解析】：本題考核的是禁止限制、排斥投標人的規(guī)定。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：(1)就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息；(2)設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；(3)依法必須進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件；(4)對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準；(5)限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商；(6)依法必須進行招標的項目非法5、按照標準的級別，我國將標準劃分為()。A、國家標準B、行業(yè)標準C、地方標準D、企業(yè)標準E、推薦性標準【參考答案】：ABCD6、根據《建設工程質量管理條例》，關于總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的法律責任的說法，正確的有()。A、分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程的質量向總承包單位負責B、總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任C、總承包單位有權按照合同約定要求分包單位對分包工程質量承擔全部責任．D、分包單位對全部工程的質量向總承包單位負責E、總承包單位與分包單位對全部工程質量承擔連帶責任【參考答案】：AB【解析】：《建筑法》規(guī)定，建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。7、《注冊建造師管理規(guī)定》規(guī)定，注冊建造師應當履行的義務包括（）。A、對侵犯本人權利的行為進行申述B、保證執(zhí)業(yè)成果的質量，并承擔相應責任C、接受繼續(xù)教育，努力提高執(zhí)業(yè)水準D、與當事人有利害關系的，應當主動回避E、保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章【參考答案】：BCD【解析】：本題考核的是注冊建造師應當履行的義務?！蹲越ㄔ鞄煿芾硪?guī)定》規(guī)定，注冊建造師應當履行下列義務：(1)遵守法律、法規(guī)和有關管理規(guī)定，恪守職業(yè)道德；(2)執(zhí)行技術標準、規(guī)范和規(guī)程；(3)保證執(zhí)業(yè)成果的質量，并承擔相應責任；(4)接受繼續(xù)教育，努力提高執(zhí)業(yè)水準；(5)保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術等秘密；(6)與當事人有利害關系的，應當主動回避；(7)協助注冊管理機關完成相關工作。8、依據我國《大氣污染防治法》的規(guī)定，與工程建設相關的具體規(guī)定包括（）。A、向大氣排放粉塵的排污單位，必須采取除塵措施B、嚴格限制向大氣排放含有毒物質的廢氣和粉塵；確需排放的，必須經過凈化處理，不超過規(guī)定的排放標準C、運輸、裝卸、儲存能夠散發(fā)有毒有害氣體或者粉塵物質的，必須采取密閉措施或者其他防護措施D、在人口集中地區(qū)和其他依法需要特殊保護的區(qū)域內，禁止焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質E、產生環(huán)境噪聲污染的單位，應當采取措施進行治理，并按照國家規(guī)定繳納超標準排污費【參考答案】：ABCD9、關于物權的說法，正確的有（）。A、所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上B、用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上C、國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移D、建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權E、兩個抵押權可以同時存在于同一不動產之上【參考答案】：ABE【解析】：抵押權可以與所有權、用益物權共存于同一不動產上，所以AB正確，兩個抵押權也可以同存于同一不動產上，所以E正確。國家所有土地的所有權不能轉移，但是使用權是可以轉移的，所以C錯誤;建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有的不是所有權，而是使用權，所以D錯誤。10、下列關于提存的說法中，正確的有（）。A、自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢B、自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人C、自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人D、如果債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物E、債權人領取提存物的權利，自提存之日起1年內不行使而消滅【參考答案】：AC【解析】：《合同法》第一百零三條規(guī)定，標的物提存后，毀損、滅失的風險由債權人承擔。提存期間，標的物的孳息歸債權人所有。提存費用由債權人負擔。第一百零四條的規(guī)定，債權人有權隨時領取提存物，但債權人對債務人負有到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物。債權人領取提存物的權利，自提存之日起5年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。11、建設單位因急于投產，擅自使用了未經竣工驗收的工程，使用過程中，建設單位發(fā)現了一些質量缺陷，遂以質量不符合約定為由將施工單位訴到人民法院，則下列情形中，能夠獲得人民法院支持的有（）。A、因建設單位使用不當造成放水層損壞B、因工人操作失誤造成制冷系統(tǒng)損壞C、因百年一遇的臺風造成屋面損毀D、使用中地基基礎出現非正常沉陷E、使用中主體某處大梁出現裂縫【參考答案】：DE【解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條規(guī)定，建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。12、施工企業(yè)保證工程質量的基本要求包括()。A、不得壓縮合同工期B、按設計圖紙施工C、嚴格履行企業(yè)質量管理認證體系D、不得擅自修改設計文件E、與監(jiān)理單位建立友好的溝通關系【參考答案】：BD【解析】：施工企業(yè)必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗．檢驗應當有書面記錄，未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。13、根據《民事訴訟法》規(guī)定，民事訴訟的執(zhí)行根據主要有（）。A、人民調解委員會制作的調解書B、人民法院作出的具有財產給付內容的發(fā)生法律效力的刑事判決書、裁定書C、仲裁機構制作的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決書、仲裁調解書D、公證機關依法作出的賦予強制執(zhí)行效力的公證債權文書E、我國行政機關作出的法律明確規(guī)定由人民法院執(zhí)行的行政決定【參考答案】：BCDE【解析】：本題考核的是民事訴訟的執(zhí)行根據。民事訴訟的執(zhí)行根據主要有：(1)人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調解書等；(2)人民法院作出的具有財產給付內容的發(fā)生法律效力的刑事判決書、裁定書；(3)仲裁機構制作的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決書、仲裁調解書；(4)公證機關依法作出的賦予強制執(zhí)行效力的公證債權文書；(5)人民法院作出的先予執(zhí)行的裁定、執(zhí)行回轉的裁定以及承認并協助執(zhí)行外國判決、裁定或裁決的裁定；(6)我國行政機關作出的法律明確規(guī)定由人民法院執(zhí)行的行政決定。14、根據《勞動合同法》規(guī)定，下列屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是（）。A、在本單位患職業(yè)病被確認部分喪失勞動能力的B、在本單位連續(xù)工作15年，且距法定退休年齡不足5年的C、勞動者家庭無其他就業(yè)人員，有需要撫養(yǎng)的家屬的D、女職工在產期的E、因工負傷被確認喪失勞動能力的【參考答案】：ABDE【解析】：用人單位不得解除勞動合同的情形有：從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學觀察期間的;在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內;女職工在孕期、產期、哺乳期的;在本單位連續(xù)工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的;法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。15、某工程公司承建寫字樓工程，根據我國《建筑法》和《建設工程安全生產管理條例》投保了建筑意外傷害保險。該險種承保的范圍包括（）。A、工程本身受損B、施工用設施受損C、被保險人從事建筑施工時由于操作不當受傷害致殘D、被保險人在施工現場被高空墜物砸死E、場地清理費【參考答案】：CD【解析】：建筑意外傷害保險的承保范圍為：被保險人從事建筑施工及與建筑施工相關的工作，或在施工現場及施工指定的生活區(qū)域內遭受意外傷害，因此，C、D為正確答案。16、當事人對工程造價發(fā)生合同糾紛時，解決方法有（）。A、雙方協商確定B、按合同條款約定的辦法提請調解C、向有關仲裁機構申請仲裁D、向人民法院起訴E、向主管部門報告【參考答案】：ABCD【解析】：當事人對工程造價發(fā)生合同糾紛時，可通過下列辦法解決：①雙方協商確定；②按合同條款約定的辦法提請調解；③向有關仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。17、安全事故發(fā)生后，現場有關單位和人員不得破壞事故現場、毀滅相關證據。有（）原因時，需要移動事故現場物件的，應當做出標志。A、為搶救疏通交通B、搶救財產C、防止損失擴大D、保留線索E、搶救人員【參考答案】：ACE【解析】：《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故發(fā)生后，有關單位和人員應當妥善保護事故現場以及相關證據，任何單位和個人不得破壞事故現場、毀滅相關證據。因搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通等原因，需要移動事故現場物件的，應當做出標志，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證。18、訴訟管轄分為（）。A、級別管轄B、地域管轄C、專屬管轄D、移送管轄E、指定管轄【參考答案】：ABDE19、《招標投標法實施條例》規(guī)定，有（）的情形，屬于投標人相互串通投標。A、屬于同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標B、投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容C、投標人之間約定中標人D、投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標E、招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息【參考答案】：ABCD【解析】：本題涉及的考點是投標人相互串通投標的情形?！墩袠送稑朔▽嵤l例》規(guī)定，禁止投標人相互串通投標。有下列情形之一的，屬于投標人相互串通投標：①投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容；②投標人之間約定中標人；③投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標；④屬于同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標；⑤投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而采取的其他聯合行動。20、某建筑工程在城市市區(qū)范圍內，建筑公司擬進行主體結構混凝土澆筑施工，使用運輸及振搗設備可能產生噪聲污染，則建筑公司需在開工前向環(huán)保部門申報（）。A、項目名稱B、施工場所和期限C、施工單位資質D、可能的環(huán)境噪聲值E、噪聲污染防治措施【參考答案】：ABDE【解析】：根據《環(huán)境噪聲污染防治法》的規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。故A、B、D、E為正確選項。21、安全事故發(fā)生后，現場有關單位和人員不得破壞事故現場、毀滅相關證據。有()原因時，需要移動事故現場物件的，應當做出標志，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證。A、為搶救疏通交通B、搶救財產C、防止損失擴大D、保留線索E、搶救人員【參考答案】：ACE22、根據《建設工程安全生產管理條例》，在施工合同中，不屬于建設單位安全責任的有（）。A、編制施工安全生產規(guī)章制度和操作資料B、向施工單位提供準確的地下管線資料C、對拆除工程進行備案D、保證設計文件符合工程建設強制性標準E、為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險【參考答案】：ADE【解析】：建設單位的安全責任包括：（1）依法辦理有關批準手續(xù)；（2）向施工單位提供真實、準確和完整的有關資料；（3）不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期；（4）編制工程概算時應當確定建設工程安全費用；（5）不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備等；（6）申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料；（7）依法實施裝修工程和拆除工程。建設單位應當在拆除工程施工15日前，向建設工程所在地的縣級以23、下列責任形式中，當事人承擔違約責任的形式有（）A、賠禮道歉B、支付違約金C、賠償損失D、采取補救措施E、罰金【參考答案】：BCD24、要約不得撤銷的情形包括（）。A、要約人確定了承諾期限B、要約人用其他形式明示要約不可撤銷C、受要約人已為履行合同做了主要工作D、受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已為履行合同做了準備工作E、受要約人對要約的內容做出實質性變更【參考答案】：ABD【解析】：《合同法》規(guī)定，要約不得撤銷的情形有：（1）要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷；（2）受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同做了準備工作。25、專項應急預案的內容應當包括（）等內容。A、危險性分析B、應急處置要點和注意事項C、可能發(fā)生的事故特征D、應急組織機構與職責E、應急處置程序和應急保障【參考答案】：ACDE【解析】：本題考核的是專項應急預案的內容。專項應急預案，應當包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序和應急保障等內容26、注冊建造師的權利包括（）。A、使用注冊建造師名稱B、掛靠施工企業(yè)獲得報酬C、在注冊企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的范圍內從事執(zhí)業(yè)活動D、接受繼續(xù)教育E、保管本人的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章【參考答案】：ADE【解析】：注冊建造師享有以下權利：（1）使用注冊建造師名稱；（2）在規(guī)定范圍內從事執(zhí)業(yè)活動；（3）在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章；（4）保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章；（5）對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯護；（6）接受繼續(xù)教育；（7）獲得相應的勞動報酬；（8）對侵犯本人權利的行為進行申述。注冊建造師不得有下列行為：（1）不履行注冊建造師義務；27、在建筑工程分包合同中，雙方協商一致采用仲裁的方式處理合同糾紛。下列關于雙方達成的仲裁協議的說法錯誤的有（）。A、仲裁協議應當采用書面形式B、仲裁協議可以采用口頭形式，只要雙方認可C、有效的仲裁協議可以排除法院對訂立于仲裁協議中的爭議事項的司法管轄權D、仲裁協議應當是獨立于施工合同之外的仲裁協議書E、沒有仲裁協議，就不存在有效的仲裁【參考答案】：BD【解析】：B項，仲裁協議應當采用書面形式，口頭形式達成的仲裁意思表示無效；D項，仲裁協議既可以表現為合同中的仲裁條款，也可以表現為獨立于合同而存在的仲裁協議書。28、依據不同的合同劃分標準，建設工程施工合同屬于（）。A、要式合同B、實踐合同C、單務合同D、有償合同E、完成工作成果的合同【參考答案】：ADE【解析】：A項，建設工程施工合同應當采用書面形式，屬于要式合同；D項，建設工程施工合同的一方當事人給予另一方利益，對方需要支付一定報酬，屬于有償合同；E項，建設工程施工合同以完成約定的工程項目為內容，屬于完成工作成果的合同。29、下面關于施工單位對建設工程質量最低保修期限說法正確的是（）。A、有防水要求的衛(wèi)生間為2年B、給排水管道為5年C、電氣設備安裝工程為2年D、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期E、裝修工程為2年【參考答案】：CDE30、在貨物運輸合同中，托運人的主要義務包括（）。A、妥善包裝B、及時通知收貨人C、支付運輸費用D、提貨驗收E、貨物毀損滅失的賠償責任【參考答案】：AC【解析】：本題考核的是托運人的義務。托運人的義務包括：(1)支付運費的義務；(2)妥善包裝的義務；(3)告知的義務。二、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不得分）。1、按照竣工驗收備案制度的有關規(guī)定，建設單位有（）行為的，予以行政處罰。A、收到施工單位提交的竣工驗收報告，不組織竣工驗收的B、未經竣工驗收提前使用工程的C、采用虛假證明文件辦理竣工驗收備案D、在工程竣工驗收合格之日起第10天辦理工程竣工驗收備案【參考答案】：C【解析】：《房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理辦法》規(guī)定，建設單位在工程竣工驗收合格之日起15日內未辦理工程竣工驗收備案的，備案機關責令限期改正，處20萬元以上50萬元以下罰款。建設單位將備案機關決定重新組織竣工驗收的工程，在重新組織竣工驗收前，擅自使用的，備案機關責令停止使用，處工程合同價款2％以上4％以下罰款。建設單位采用虛假證明文件辦理工程竣工驗收備案的，工程竣工驗收無效，備案機關責令停止使用，重新組織竣工驗收，處20萬元以上50萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。2、建設工程施工合同中承包人應當承擔賠償損失責任的是（）。A、要求壓縮合同約定工期造成的損失B、驗收違法行為造成的損失C、中途變更承攬工作要求造成的損失D、與監(jiān)理單位串通造成的損失【參考答案】：D【解析】：本題考核的是承包人應當承擔的賠償損失。承包人應當承擔的賠償損失包括：(1)轉讓、出借資質證書等造成的損失；(2)轉包、違法分包造成的損失；(3)偷工減料等造成的損失；(4)與監(jiān)理單位串通造成的損失；(5)不履行保修義務造成的損失；(6)保管不善造的損失；(7)合理使用期限內造成的損失。3、建設行政管理部門對建設工程合同爭議進行調解，施工單位不服，施工單位可以采取的行為是（）。A、申請行政復議或提起行政訴訟B、申請仲裁或提起民事訴訟C、申請行政復議后提起行政訴訟D、申請仲裁后提起民事訴訟【參考答案】：B【解析】：下列事項應按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復議：①不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起申訴；②不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。4、《行政強制法》所稱的行政強制，包括行政強制措施和行政強制（）。A、許可B、賠償C、執(zhí)行D、處罰【參考答案】：C【解析】：《行政強制法》第2條規(guī)定：“本法所稱行政強制，包括行政強制措施和行政強制執(zhí)行”。故C為正確選項。5、國家標準、行業(yè)標準的制定一般分為（）四個程序。A、準備、征求意見、修正、送審B、征求意見、修正、送審、報批C、準備、專家會審、征求意見、報批D、準備、征求意見、送審、報批【參考答案】：D6、在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內進行建筑物、構筑物、道路、管線和其他工程建設的，（）或者個人應當向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的鎮(zhèn)人民政府申請辦理建設工程規(guī)劃許可證。A、建設單位B、施工單位C、監(jiān)理單位D、設計單位【參考答案】：A【解析】：本題考核的是建設工程規(guī)劃許可證的辦理。在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內進行建筑物、構筑物、道路、管線和其他工程建設的，建設單位或者個人應當向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的鎮(zhèn)人民政府申請辦理建設工程規(guī)劃許可證。7、甲公司與乙公司組成聯合體投標，則下面說法正確的是（）。A、共同投標協議在中標后提交B、甲公司與乙公司必須是同一專業(yè)C、甲公司與乙公司必須是同一資質等級D、聯合體是以一個投標人的身份投標【參考答案】：D8、張某通過考試合格取得國家一級建造師資格證書，準備申請注冊。根據《注冊建造師管理規(guī)定》等相關規(guī)定，張某申請注冊的程序是（）。A、可以直接申請注冊B、申請注冊須一個相關單位認定C、須持有資格證、學歷證和身份證辦理注冊D、須經過繼續(xù)教育合格后方可辦理注冊【參考答案】：D【解析】：根據《注冊建造師管理規(guī)定》第11條，初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內提出申請。逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。故D為正確選項。9、工程款支付擔保，是發(fā)包人向承包人提交的、保證按照合同約定支付工程款的擔保，通常采用（）的方式。A、銀行匯票B、銀行保函C、保兌支票D、現金支票【參考答案】：B【解析】：本題涉及的考點是工程款支付擔保。工程款支付擔保，是發(fā)包人向承包人提交的、保證按照合同約定支付工程款的擔保，通常采用由銀行出具保函的方式。10、關于項目經理的說法，正確的是（）。A、項目經理的權利來自于企業(yè)法人的授權B、施工項目可以設有項目經理C、項目經理具有相對獨立的法人資格D、由項目經理簽字的材料款項未及時支付，材料供應商應以項目經理為被告進行起訴【參考答案】：A【解析】：由于施工企業(yè)同時會有數個、數十個甚至更多的建設工程施工項目在組織實施，導致企業(yè)法定代表人不可能成為所有施工項目的直接負責人。因此，在每個施工項目上必須有一個經企業(yè)法人授權的項目經理。施工企業(yè)的項目經理，是受企業(yè)法人的委派，對建設工程施工項目全面負責的項目管理者，是一種施工企業(yè)內部的崗位職務。11、某甲與用人單位簽訂了勞動合同，合同尚未期滿，某甲擬解除勞動合同，某甲應當提前（）通知用人單位。A、10日B、20日C、15日以書面形式D、30日以書面形式【參考答案】：D12、勞動合同分為固定期限、無固定期限和（）的勞動合同。A、以完成一定工作任務為期限B、無期限C、試用期限D、法定期限【參考答案】：A13、王某應聘到施工單位，雙方于4月15日簽訂了為期二年的勞動合同，其中約定試用期3個月，次日合同開始履行。7月18目，王某擬解除勞動合同，則（）。A、必須取得用人單位同意B、口頭通知用人單位即可C、應提前30日以書面形式通知用人單位D、應報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位【參考答案】：C14、《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，建設單位在編制()時，應當確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用。A、投資概算B、工程概算C、工程預算D、工程結算【參考答案】：B15、下列不屬于合同訂立原則的是（）。A、平等原則B、自愿原則C、經濟效益最大化原則D、合法原則【參考答案】：C16、在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計方案應當根據（）的級別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。A、文物保護單位B、建設單位C、施工單位D、設計單位【參考答案】：A【解析】：在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，不得破壞文物保護單位的歷史風貌；工程設計方案應當根據文物保護單位的級別．經相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。17、質權人的義務有（）。A、要求出質人提供相應的擔保B、收取質物所生的孳息C、妥善保管質物D、依法拍賣或者變賣質物【參考答案】：C【解析】：《物權法》第215條規(guī)定，質權人負有妥善保管質押財產的義務；因保管不善致使質押財產毀損、滅失的，應當承擔賠償責任。故C選項正確。而其他均屬于質權人的權利。18、合同中關系到人民法院受理合同糾紛案件管轄地問題的內容是（）。A、履行期限B、履行地點C、履行方式D、履行費用【參考答案】：B19、某建筑節(jié)能分部工程施工完畢后，由（）組織相關單位人員進行節(jié)能分部分項工程的檢查驗收。A、建設單位B、設計單位C、監(jiān)理單位D、施工單位【參考答案】：C【解析】：《民用建筑節(jié)能條例》第16條規(guī)定：“墻體、屋面的保溫工程施工時，監(jiān)理工程師應當按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式實施監(jiān)理”。“未經監(jiān)理工程師簽字，墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設備不得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工”。因此，應由監(jiān)理單位組織相關人員對節(jié)能工程進行分部分項驗收。故C為正確選項。20、下列關于約定賠償損失與法定賠償損失的表述，錯誤的是（）。A、當事人約定的違約金低于造成的損失的，可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加B、法定賠償損失是指根據法律規(guī)定的賠償范圍、損失計算原則與標準，確定賠償損失的金額C、一般來說，賠償損失的主要形式是法定賠償損失D、在確定了適用約定賠償損失還是法定賠償損失的情況下，原則上法定賠償損失優(yōu)先于約定賠償損失【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是約定賠償損失與法定賠償損失。一般來說，賠償損失的主要形式是法定賠償損失，而約定賠償損失是為了彌補法定賠償損失的不足。在確定了適用約定賠償損失還是法定賠償損失的情況下，原則上約定賠償損失優(yōu)先于法定賠償損失。21、建設單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是（）。A、只能向有管轄權的人民法院起訴B、只能向不動產所在地的仲裁委員會申請仲裁C、應由甲仲裁委員會進行仲裁D、建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁【參考答案】：A【解析】：根據《仲裁法》第18條的規(guī)定，仲裁協議對仲裁事項或者仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的，當事人可以補充協議；達不成協議的，仲裁協議無效。本案中建設單位與施工單位就仲裁委員會的選擇達不成一致，可認定仲裁條款無效，解決糾紛只能向有管轄權的人民法院起訴。故應選A項。22、2011年2月1日，某建設單位領取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開工。根據《建筑法》的規(guī)定，申請延期應在（）前進行。A、2011年3月1日B、2011年4月1日C、2011年5月1日D、2011年8月1日【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點是施工許可證申請延期的規(guī)定。《建筑法》規(guī)定，建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。23、甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后，乙公司又反悔，則下列說法正確的是（）。A、甲公司可以向人民法院申請強制執(zhí)行B、人民法院應當根據調解書進行判決C、人民法院應當認定調解書無效并及時判決D、人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解【參考答案】：A【解析】：根據《民事訴訟法》的有關規(guī)定，判決前能夠調解的，還可以進行調解。調解書經雙方事人簽收后，即具有法律效力。調解不成的，如調解未達成協議或者調解書送達前一方反悔的，人民法院應當及時判決。根據《民事訴訟法》的有關規(guī)定，對于下列具有法律效力的法律文書，一方當事人不履行的，對方當事人可以向有管轄權的法院申請執(zhí)行：①法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決、裁定以及生效的調解書；②仲裁機構制作的依法由人民法院執(zhí)行的仲裁裁決書、生效的仲裁調解書；③公證機關依法賦予強制執(zhí)行效力的債權文書等。24、在擔保方式中，（）是一種比較強烈的擔保方式，必須依法行使。A、抵押B、質押C、留置D、保證【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點是留置。按照《擔保法》《物權法》的規(guī)定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償。由于留置是一種比較強烈的擔保方式，必須依法行使。25、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于承攬業(yè)務不良行為的是（）。A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的B、不履行保修義務或者拖延改造保修義務的C、將承包的工程轉包或者違法分包的D、未按照節(jié)能設計進行施工的【參考答案】：C【解析】：本題考查的是施工單位不良行為記錄的認定標準。參見教材26、下列關于建筑材料檢驗的說法，正確的是（）。A、對于建設單位提供的建筑材料，施工單位不必進行檢驗B、檢驗合格的建筑材料未經總監(jiān)理工程師簽字，不得在工程上使用C、施工單位應當按合同約定對建筑材料進行檢驗D、設計單位應當對推薦的建筑材料負責檢驗【參考答案】：C【解析】：本題考核的是建筑材料的檢驗。施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構(配)件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字；未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。27、《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括（）建筑。A、醫(yī)療B、教育C、廠房D、住宅【參考答案】：C28、《合同法》所稱的不可抗力是指（）。A、不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況B、不能預見但能夠避免的客觀情況C、能夠預見但不可避免、不能克服的客觀情況D、能夠預見、可以避免但不能克服的客觀情況【參考答案】：A29、工程建設中使用的計算機軟件是（）保護的客體，受知識產權保護。A、專利權B、商標權C、著作權D、發(fā)明權【參考答案】：C【解析】：計算機軟件屬于著作權法保護的范疇。故C選項正確。30、某工程竣工驗收合格后第11年內，部分梁板發(fā)生不同程度的斷裂，經有相應資質的質量鑒定機構鑒定，確認斷裂原因為混凝土施工養(yǎng)護不當致其強度不符合設計要求，則該質量缺陷應由（）。A、建設單位維修并承擔維修費用B、施工單位維修并承擔維修費用C、施工單位維修，設計單位承擔維修費用D、施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費用【參考答案】：B【解析】：根據《建設工程質量管理條例》第四十條的規(guī)定，在正常使用條件下，基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程的最低保修期限，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。題目中的問題發(fā)生在竣工驗收合格后第11年內，可以認為該工程發(fā)生的質量缺陷尚處于保修期限內。施工單位未按照國家有關標準規(guī)范和設計要求施工所造成的質量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經濟責任。31、對于全部使用國有資金的項目，建設單位將建設工程肢解發(fā)包的，下列有關法律責任的說法正確的是（）。A、重新審批該項目B、應當暫停項目執(zhí)行C、應當暫停資金撥付D、責令改正，處以罰款【參考答案】：D【解析】：根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，建設單位不得將建設工程肢解發(fā)包。建設單位將建設工程肢解發(fā)包的，責令改正，處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款；對全部或者部分使用國有資金的項目，并可以暫停項目執(zhí)行或者暫停資金撥付。注意，此處是“可以”暫停項目執(zhí)行或暫停資金撥付，而非題中的“應當”。故D選項正確。32、適用于均質土壩壩體灌漿的是（）灌漿。A、帷幕B、充填C、固結D、回填【參考答案】：B【解析】：《土壩壩體灌漿技術規(guī)范》（SD266—88）第1.0.4條規(guī)定，土壩壩體灌漿分為充填式灌漿和劈裂式灌漿。充填式灌漿適用于處理性質和范圍都已確定的局部隱患；劈裂式灌漿適用于處理范圍較大，問題性質和部位又都不能完全確定的隱患。帷幕灌漿在閘壩的巖石或砂礫石地基中采用灌漿建造防滲帷幕的工程。固結灌漿為改善節(jié)理裂隙發(fā)育或有破碎帶的巖石的物理力學性能而進行的灌漿工程。在混凝土襯砌的背面或回填混凝土周邊，對混凝土澆筑未能澆實留有空隙的部位的灌漿。/33、甲、乙雙方于2013年4月1日簽訂的合同中約定：當某種條件成就時當事人一方即可通知對方合同終止。這種合同屬于（）。A、附解除條件的合同B、附生效條件的合同C、附成就條件的合同D、附期限條件的合同【參考答案】：A【解析】：《合同法》第45條規(guī)定：當事人對合同的效力可以約定附條件。附生效條件的合同，自條件成就時生效。附解除條件的合同，自條件成就時失效。本題所列條件成就時合同終止，屬于附解除條件的合同。故A為正確選項。34、工程總承包單位將部分工程依法分包，王某是分包單位的項目負責人，則王某工資收入應繳納的個人所得稅有（）。A、建設單位代扣代繳B、總承包單位代扣代繳C、分包單位代扣代繳D、王某自行申報【參考答案】：C【解析】：考個人所得稅由所在單位代扣繳。今年起規(guī)定“年收入10萬元以上，應當由本人自行申報”。但自行申報不等于自行繳納。所以C對。35、關于建設工程安全生產管理，下列說法正確的是（）。A、只有施工單位采購的施工機械才需要生產許可證，租賃的機械設備則不需要生產許可證B、施工起重機械可以由施工單位自行拆裝C、特種作業(yè)人員需要取得特種作業(yè)操作資格證書后方可上崗作業(yè)D、只有新工人才需要進行安全教育培訓，其他的工人不需要進行安全教育培訓【參考答案】：C【解析】：A項，施工單位采購的施工機械和租賃的機械設備都需要生產許可證；B項，在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔；D項，施工單位應當對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全生產教育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案。安全生產教育培訓考核不合格的人員，不得上崗。36、甲乙簽訂的施工合同履行完畢后，乙按照交易習慣履行了通知、協助和保密義務。乙遵循的是合同的（）。A、誠實信用原則B、自愿原則C、對等原則D、公平原則【參考答案】：A【解析】：誠實信用原則主要包括：(1)訂立合同時，不得有欺詐或其他違背誠實信用的行為；(2)履行合同義務時，當事人應當根據合同的性質、目的和交易習慣，履行及時通知、協助、提供必要條件、防止損失擴大、保密等義務；(3)合同終止后，當事人應當根據交易習慣，履行通知、協助、保密等義務，也稱為后契約義務。故A為正確選項。37、在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設備，必須由（）承擔。A、設備使用單位B、具有相應資質的單位C、設備出租單位D、檢驗檢測機構【參考答案】：B【解析】：《建設工程安全生產管理條例》第十七條規(guī)定，在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。38、職工發(fā)生事故傷害，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日起（）日內，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。A、10B、15C、30D、60【參考答案】：C【解析】：根據《工傷保險奈例》的規(guī)定，職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。故C為正確選項。39、商標注冊申請人應當向（）提出注冊申請。A、知識產權局B、人民法院C、人民檢察院D、商標局【參考答案】：D【解析】：商標注冊是指自然人、法人或者其他組織將已經或準備使用的商標，按照法定的條件、原則和程序，向商標局提出申請，經商標局核準注冊，授予商標專用權的法律事實。商標注冊申請人申請商標注冊的，應當向商標局提交相應文件。40、在合同成立時，采用數據電文形式訂立合同的，合同成立地點為（）。A、承諾生效的地點B、經常居住地C、收件人的主營業(yè)地D、合同簽訂地【參考答案】：C【解析】：根據《合同法》第34條規(guī)定，承諾生效的地點為合同成立的地點。采用數據電文形式訂立合同的，收件人的主營業(yè)地為合同成立的地點；沒有主營業(yè)地的，其經常居住地為合同成立的地點。當事人另有約定的，按照其約定。故C為正確選項。41、某建設工程項目的工期為25個月，工程合同價為6000萬元人民幣。根據《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，建設單位開工前應當到位的資金不少于（）萬元人民幣。A、1500B、1800C、2000D、3000【參考答案】：B【解析】：本題考核的是建設資金。《建筑工程施工許可管理辦法》明確規(guī)定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。42、甲公司是由乙公司、丙公司共同出資設立的有限責任公司。為擴大經營，甲公司在外地設立了丁分公司。丁分公司因重大經營失誤出現巨額債務無力清償，對該債務負有法定清償義務的主體是（）。A、甲公司B、乙公司C、丙公司D、甲、乙、丙共同【參考答案】：A【解析】：丁公司是分公司，從法人制度上講不具備獨立承擔民事責任的能力，其民事責任應由其總公司即甲公司承擔。故A為正確選項。43、《工程建設標準強制性條文》是設計或施工時（）。A、重要的參考指標B、必須絕對遵守的技術法規(guī)C、必須絕對遵守的管理標準D、必須絕對遵守的工作標準【參考答案】：B44、在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由()單位承擔。A、施工單位B、出租單位C、具有相應資質的D、檢驗機構【參考答案】：C45、《綠色施工導則》規(guī)定，制定建筑垃圾減量化計劃，如住宅建筑，每萬平方米的建筑垃圾不宜超過（）t。A、250B、300C、350D、400【參考答案】：D【解析】：本題考核的是施工現場固體廢物的減量化?！毒G色施工導則》規(guī)定，制定建筑垃圾減量化計劃，如住宅建筑，每萬平方米的建筑垃圾不宜超過400t。46、甲是某施工項目塔吊司機，在施工作業(yè)時違反安全操作規(guī)程，出現事故，導致另一職工的死亡，對甲的行為應當按（）處理。A、重大責任事故罪B、重大勞動安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、意外事件【參考答案】：A【解析】：重大責任事故罪是指在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，或者強令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。甲的行為符合《刑法》第一百三十四條中對重大責任事故罪的規(guī)定。47、經定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A、第三人就完成的工作成果向定作人負責B、承攬人不再承擔責任C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作入承擔責任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是承攬合同的特征。承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。未經定作人的同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；經定作人同意的，承攬人也應就第三人完成的工作成果向定作人負責。48、某施工單位于2002年5月20日簽訂施工合同，承辦工程為六層磚混結構，七度抗震設防，施工圖紙通過審批。工程于2002年10月10日開工建設。施工中技術人員發(fā)現圖紙中有一處抗震設計差錯，此時施工企業(yè)應（）。A、按原圖紙繼續(xù)施工B、及時提出意見和建議C、自行修改正確后施工，向建設單位提出增加費用D、和監(jiān)理工程師協商一致后，繼續(xù)施工【參考答案】：B【解析】：施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。設計圖紙的差錯，只能及時提出意見和建議，由建設單位通知設計單位修改后，根據設計變更通知單，施工單位方可繼續(xù)施工。49、根據《行政許可法》，尚未制定法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)的，因行政管理需要，確需立即實施行政許可的，（）可以設立臨時性行政許可。A、法律B、行政法規(guī)C、部委規(guī)章D、省級人民政府規(guī)章【參考答案】：D【解析】：尚未制定法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)的，因行政管理的需要，確需立即實施行政許可的，省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章可以設定臨時性的行政許可。臨時性的行政許可實施滿1年需要繼續(xù)實施的，應當提請本級人民代表大會及其常務委員會制定地方性法規(guī)。故D為正確選項。50、施工企業(yè)的施工現場消防安全責任人應是（）A、施工企業(yè)負責人B、專職安全員C、一專職消防安全員D、項目負責人【參考答案】：D【解析】：施工單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人，項目負責人則應是本項目施工現場的消防安全責任人．51、發(fā)包人與承包人約定按照固定價結算工程款。因承包人投標報價時出現少算、漏項等情形導致虧損，承包人請求進行造價鑒定據實結算的，則人民法院對承包人的請求應（）。A、予以支持B、不予支持C、征求發(fā)包人意見D、要求承包人提供證據【參考答案】：B【解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第22條規(guī)定，當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持。故B為正確選項。52、屬于必須招標范圍的建設項目，其施工單項合同估算價在（）以上的，必須招標。A、3000萬元B、1000萬元C、500萬元D、200萬元【參考答案】：D53、代理人沒有代理權、超越代理權限范圍或代理權終止后進行代理活動的，屬于（）。A、有權代理B、無權代理C、表見代理D、濫用代理權【參考答案】：B54、注冊建造師變更聘用企業(yè)的，應當在與新聘用企業(yè)簽訂聘用合同后的（）J-月內，通過新聘用企業(yè)申請辦理變更手續(xù)。A、1B、2C、3D、4【參考答案】：A【解析】：本題考核的是注冊建造師的變更注冊。注冊建造師變更聘用企業(yè)的，應當在與新聘用企業(yè)簽訂聘用合同后的1個月內，通過新聘用企業(yè)申請辦理變更手續(xù)。55、下列物權中，不屬于用益物權的是（）。A、土地所有權B、土地承包經營權C、建設用地使用權D、地役權【參考答案】：A【解析】：用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。56、甲建設單位委托乙招標代理機構通過公開招標方式選擇施工單位，乙的下列行為符合法律規(guī)定的是（）。A、以甲的名義在媒體上發(fā)布招標公告B、修改經甲同意并加蓋了招標人公章的工程招標代理成果文件C、根據評標報告和推薦的中標候選人確定某中標人D、將工程招標代理業(yè)務轉讓給其他招標代理機構【參考答案】：A【解析】：根據《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》，工程招標代理機構在工程招標代理活動中不得未經招標人書面同意，轉讓工程招標代理業(yè)務；不得擅自修改經招標人同意并加蓋了招標人公章的工程招標代理成果文件。因此，B、D;選項錯誤?！墩袠送稑朔ā芬?guī)定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。招標代理機構無權確定投標人中標。C選項錯誤。故A選項正確。57、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自()之日起計算A、竣工驗收合格B、交付使用C、發(fā)包方支付全部價款D、竣工驗收備案【參考答案】：A58、商事仲裁是目前解決建設工程糾紛的重要途徑，關于仲裁的審理表述正確的是()。A、審理方式分為開庭審理和不公開審理B、仲裁庭作出的裁決送達雙方當事人后即生效C、當事人對裁決有異議，應當在裁決作出之日起6個月內向基層法院提出撤銷D、仲裁庭的組成不合法的，將被裁定不予執(zhí)行仲裁裁決【參考答案】：D59、《合同法》規(guī)定，因債務人怠于行使到期債權，對債權人造成損害的，債權人（）。A、可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權B、可以向人民法院請求以債務人的名義行使債務人的債權C、可以向仲裁機構以債務人的名義行使債務人的債權D、行使代位權的必要費用，由債權人負擔【參考答案】：A60、下列關于要約的說法，正