建筑工程承包的合同條款2篇篇1甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂本合同，共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、工期及進度要求1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快組織施工，確保工程按時完成。2.甲方有權(quán)根據(jù)施工進度情況對工期進行調(diào)整，乙方應(yīng)積極配合。3.乙方應(yīng)嚴格按照甲方制定的施工計劃進行施工，確保施工進度和質(zhì)量。三、質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。2.甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，提出改進意見。3.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請，甲方組織相關(guān)人員進行驗收。4.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時進行整改。5.驗收合格后，雙方應(yīng)簽訂驗收報告。四、付款方式及期限1.甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付工程款項。2.具體付款方式和期限如下：_________3.乙方在收款后應(yīng)向甲方提供正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)。五、違約責(zé)任及賠償1.甲乙雙方在履行合同過程中，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)賠償因此給對方造成的全部損失，包括但不限于直接損失和間接損失。3.甲方若未按照合同約定支付款項，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總價千分之一的違約金。乙方若未按照合同約定完成施工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價千分之一的違約金。4.若因違約方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，違約方應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的全部損失。5.甲乙雙方在履行合同過程中，如因不可抗力因素導(dǎo)致無法按時履行合同，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。同時，乙方應(yīng)在合理期限內(nèi)對問題進行整改，直至符合合同約定。7.如因甲方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，甲方應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任，并賠償因此給乙方造成的全部損失。在合同無法繼續(xù)履行的情況下，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決后續(xù)事宜。8.在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中不涉及爭議部分的義務(wù)。9.雙方同意將爭議解決的法律適用確定為中華人民共和國法律。同時，雙方同意將爭議解決的管轄法院確定為甲方所在地的人民法院。但是，如果甲方所在地的人民法院管轄不便或者存在其他合理原因，雙方可協(xié)商確定其他管轄法院。在協(xié)商確定管轄法院時，應(yīng)確保所選法院具備審理案件的能力和條件。否則將可能影響案件的審理效率和判決結(jié)果的有效性。此外，為了避免因管轄問題導(dǎo)致的糾紛和延誤時間影響案件的審理進度和效率以及避免給雙方造成不必要的損失和麻煩雙方同意在簽訂合同時一并簽訂補充協(xié)議對管轄法院進行明確約定以便在發(fā)生爭議時能夠迅速有效地解決管轄問題并保障雙方的合法權(quán)益不受侵害）。在協(xié)商確定管轄法院時，應(yīng)確保所選法院具備審理案件的能力和條件。否則將可能影響案件的審理效率和判決結(jié)果的有效性。此外，為了避免因管轄問題導(dǎo)致的糾紛和延誤時間影響案件的審理進度和效率以及避免給雙方造成不必要的損失和麻煩雙方同意在簽訂合同時一并簽訂補充協(xié)議對管轄法院進行明確約定以便在發(fā)生爭議時能夠迅速有效地解決管轄問題并保障雙方的合法權(quán)益不受侵害）。同時，在協(xié)商確定管轄法院時還應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確保所選法院符合法律要求并具有合法性）。篇2甲方（發(fā)包方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方建筑工程的承包事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同條款：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程范圍和內(nèi)容：________________4.工程規(guī)模及質(zhì)量標準：________________二、合同價款及支付方式1.工程總價：________________元人民幣。2.支付方式：________________（現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式）。3.支付時間：________________（包括預(yù)付款、進度款、結(jié)算款等的時間）。三、工期及進度1.工程開工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.進度款支付與工程進度掛鉤，具體按合同條款執(zhí)行。四、工程質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)按照相關(guān)國家規(guī)范和合同約定，保證工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應(yīng)提交驗收申請，甲方組織驗收。3.驗收合格后，雙方簽署工程驗收合格證書。五、工程變更與索賠1.甲方有權(quán)根據(jù)需要對工程進行變更，乙方應(yīng)無條件執(zhí)行。2.因甲方原因?qū)е碌墓こ套兏蛲９?，乙方有?quán)提出索賠。六、保修與維護1.工程竣工后，乙方應(yīng)負責(zé)工程保修與維護。2.保修期限及保修內(nèi)容按合同約定執(zhí)行。七、違約責(zé)任1.甲乙雙方應(yīng)遵守合同約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約金及賠償金額按合同約定執(zhí)行