2025年監(jiān)理工程師《理論法規(guī)》考試試題與答案_第1頁(yè)
2025年監(jiān)理工程師《理論法規(guī)》考試試題與答案_第2頁(yè)
2025年監(jiān)理工程師《理論法規(guī)》考試試題與答案_第3頁(yè)
2025年監(jiān)理工程師《理論法規(guī)》考試試題與答案_第4頁(yè)
2025年監(jiān)理工程師《理論法規(guī)》考試試題與答案_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩14頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

2025年監(jiān)理工程師《理論法規(guī)》考試試題與答案一、單項(xiàng)選擇題(共20題,每題1分。每題的備選項(xiàng)中,只有1個(gè)最符合題意)1.根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB/T50319-2013),監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在簽訂建設(shè)工程監(jiān)理合同及收到工程設(shè)計(jì)文件后編制,完成后必須經(jīng)()審批。A.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.總監(jiān)理工程師C.監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D.施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人答案:C解析:《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》4.2.1條規(guī)定,監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在簽訂建設(shè)工程監(jiān)理合同及收到工程設(shè)計(jì)文件后由總監(jiān)理工程師組織編制,并應(yīng)在召開第一次工地會(huì)議7天前報(bào)建設(shè)單位。監(jiān)理規(guī)劃完成后必須經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施。2.依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,下列關(guān)于建設(shè)工程最低保修期限的說法中,正確的是()。A.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間的最低保修期限為3年B.電氣管線、給水排水管道的最低保修期限為2年C.供熱與供冷系統(tǒng)的最低保修期限為2個(gè)采暖期、供冷期D.設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期限為3年答案:B解析:《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十條規(guī)定,在正常使用條件下,建設(shè)工程的最低保修期限為:(1)基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程,為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年;(3)供熱與供冷系統(tǒng),為2個(gè)采暖期、供冷期;(4)電氣管線、給水排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,為2年。其他項(xiàng)目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。3.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合()。A.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)B.建設(shè)單位要求C.施工單位內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)D.監(jiān)理規(guī)劃答案:A解析:《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第十四條規(guī)定,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。4.某建設(shè)工程施工合同約定,工程通過竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)支付結(jié)算款。2023年9月1日工程竣工驗(yàn)收合格,但建設(shè)單位遲遲未支付結(jié)算款。施工單位于2024年3月1日向法院提起訴訟,則訴訟時(shí)效期間的起算日為()。A.2023年9月1日B.2023年11月1日C.2024年3月1日D.2024年9月1日答案:B解析:根據(jù)《民法典》第一百八十八條,向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。本題中,合同約定竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)支付結(jié)算款,即2023年11月1日前應(yīng)支付,建設(shè)單位未支付,施工單位此時(shí)知道權(quán)利受侵害,故訴訟時(shí)效起算日為2023年11月1日。5.監(jiān)理工程師在實(shí)施監(jiān)理過程中,發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患,情況嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位()。A.立即整改B.暫停施工并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位C.制定應(yīng)急預(yù)案D.組織專家論證答案:B解析:《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第十四條規(guī)定,工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中,發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改;情況嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工,并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。6.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的,履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的()。A.5%B.10%C.15%D.20%答案:B解析:《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十八條規(guī)定,招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的,中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交。履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%。7.下列監(jiān)理工作中,屬于施工階段進(jìn)度控制任務(wù)的是()。A.審查施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃B.核查施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系C.驗(yàn)收隱蔽工程D.審核工程竣工結(jié)算答案:A解析:施工階段進(jìn)度控制的主要任務(wù)包括:審查施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃,確認(rèn)其可行性并滿足建設(shè)工程合同工期要求;制定進(jìn)度控制方案,對(duì)進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定防范性對(duì)策;檢查進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取措施調(diào)整;在施工過程中,跟蹤檢查實(shí)際進(jìn)度,收集、整理、統(tǒng)計(jì)實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù);定期向建設(shè)單位報(bào)告工程進(jìn)度情況。選項(xiàng)B屬于質(zhì)量控制任務(wù),C屬于質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié),D屬于投資控制任務(wù)。8.關(guān)于監(jiān)理文件資料管理的說法,正確的是()。A.監(jiān)理文件資料應(yīng)在監(jiān)理工作結(jié)束后統(tǒng)一歸檔B.監(jiān)理文件資料的收文應(yīng)在監(jiān)理日志中記錄C.監(jiān)理文件資料的組卷應(yīng)按專業(yè)和階段進(jìn)行D.監(jiān)理文件資料的借閱需經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)答案:C解析:《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》7.2.1條規(guī)定,監(jiān)理文件資料的管理應(yīng)由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé),并指定專人具體實(shí)施。監(jiān)理文件資料應(yīng)及時(shí)整理、分類匯總,并按規(guī)定組卷,組卷應(yīng)遵循工程文件資料的自然形成規(guī)律,保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系,便于檔案的保管和利用,一般按專業(yè)和階段進(jìn)行組卷。選項(xiàng)A錯(cuò)誤,監(jiān)理文件資料應(yīng)隨工程進(jìn)度及時(shí)整理;選項(xiàng)B錯(cuò)誤,收文應(yīng)在收文登記表中記錄;選項(xiàng)D錯(cuò)誤,借閱需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不一定是總監(jiān)理工程師。9.某工程施工合同約定“本工程結(jié)算以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)”。工程竣工驗(yàn)收后,建設(shè)單位委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審計(jì),但審計(jì)結(jié)果遲遲未出具。施工單位主張按照合同約定的結(jié)算條款支付工程款,建設(shè)單位以未完成審計(jì)為由拒絕。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》,正確的處理方式是()。A.建設(shè)單位有權(quán)拒絕支付,因合同明確以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)B.施工單位可起訴要求建設(shè)單位支付,法院應(yīng)支持C.審計(jì)結(jié)果未出具前,雙方應(yīng)協(xié)商確定結(jié)算金額D.建設(shè)單位應(yīng)在審計(jì)結(jié)果出具后1個(gè)月內(nèi)支付答案:B解析:《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第二十九條規(guī)定,當(dāng)事人約定以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)結(jié)論作為結(jié)算依據(jù),但審計(jì)機(jī)關(guān)未在合理期限內(nèi)出具審計(jì)結(jié)論,當(dāng)事人申請(qǐng)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的,人民法院應(yīng)予支持。本題中,建設(shè)單位委托的第三方審計(jì)非政府審計(jì),且長(zhǎng)期未出具結(jié)果,施工單位可主張按合同約定條款結(jié)算,法院應(yīng)支持。10.監(jiān)理工程師對(duì)施工單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查時(shí),重點(diǎn)應(yīng)審查()。A.施工方案是否符合施工合同要求B.施工總平面圖是否合理C.安全技術(shù)措施是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.施工進(jìn)度計(jì)劃是否滿足業(yè)主要求答案:C解析:根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.2.3條,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審查施工單位報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì),重點(diǎn)審查以下內(nèi)容:(1)編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定;(2)質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)等管理體系是否健全;(3)資金、勞動(dòng)力、材料、設(shè)備等資源供應(yīng)計(jì)劃是否滿足工程施工需要;(4)安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);(5)施工總平面布置是否科學(xué)合理。其中,安全技術(shù)措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)是重點(diǎn)審查內(nèi)容之一。二、多項(xiàng)選擇題(共10題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選,本題不得分;少選,所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分)1.根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)參與或配合的工作有()。A.工程竣工驗(yàn)收B.工程竣工結(jié)算審核C.工程質(zhì)量事故處理D.施工單位索賠處理E.建設(shè)單位與施工單位的合同爭(zhēng)議調(diào)解答案:ACDE解析:《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》規(guī)定,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)參與工程竣工驗(yàn)收(7.2.6條);處理施工單位的索賠(6.4節(jié));參與或配合工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理(5.6.2條);調(diào)解建設(shè)單位與施工單位的合同爭(zhēng)議(6.5節(jié))。工程竣工結(jié)算審核屬于造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的工作,監(jiān)理機(jī)構(gòu)可對(duì)結(jié)算中的工程量、監(jiān)理范圍內(nèi)的費(fèi)用進(jìn)行核對(duì),但并非主要職責(zé)(選項(xiàng)B錯(cuò)誤)。2.下列屬于監(jiān)理工程師權(quán)利的有()。A.使用注冊(cè)監(jiān)理工程師稱謂B.在規(guī)定范圍內(nèi)從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)C.保管和使用本人的注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章D.對(duì)本人執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行解釋和辯護(hù)E.接受繼續(xù)教育答案:ABCD解析:《注冊(cè)監(jiān)理工程師管理規(guī)定》第二十五條規(guī)定,注冊(cè)監(jiān)理工程師享有下列權(quán)利:(1)使用注冊(cè)監(jiān)理工程師稱謂;(2)在規(guī)定范圍內(nèi)從事執(zhí)業(yè)活動(dòng);(3)依據(jù)本人能力從事相應(yīng)的執(zhí)業(yè)活動(dòng);(4)保管和使用本人的注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章;(5)對(duì)本人執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行解釋和辯護(hù);(6)接受繼續(xù)教育;(7)獲得相應(yīng)的勞動(dòng)報(bào)酬;(8)對(duì)侵犯本人權(quán)利的行為進(jìn)行申訴。選項(xiàng)E屬于義務(wù)(第二十六條)。3.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,建設(shè)單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)包括()。A.不得將工程肢解發(fā)包B.不得迫使承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)C.不得明示或暗示設(shè)計(jì)單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣E.組織設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收答案:ABCE解析:《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第七條規(guī)定,建設(shè)單位不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包(A正確);第十條規(guī)定,建設(shè)單位不得迫使承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo),不得明示或暗示設(shè)計(jì)單位或施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(B、C正確);第十六條規(guī)定,建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收(E正確)。選項(xiàng)D是施工單位的責(zé)任(第三十一條)。4.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在施工階段投資控制的主要工作有()。A.進(jìn)行工程計(jì)量和付款簽證B.對(duì)完成工程量進(jìn)行偏差分析C.審核竣工結(jié)算款D.審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施E.處理施工單位提出的工程變更費(fèi)用答案:ABCE解析:《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》第6.4節(jié)規(guī)定,施工階段投資控制的主要工作包括:(1)進(jìn)行工程計(jì)量和付款簽證;(2)對(duì)完成工程量與計(jì)劃工程量進(jìn)行對(duì)比分析;(3)審核竣工結(jié)算款;(4)處理施工單位提出的工程變更費(fèi)用;(5)處理費(fèi)用索賠。選項(xiàng)D屬于質(zhì)量控制任務(wù)。5.下列情形中,屬于合同無(wú)效的有()。A.施工單位超越資質(zhì)等級(jí)承攬工程簽訂的合同B.建設(shè)單位與施工單位簽訂的墊資施工合同C.沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義簽訂的合同D.建設(shè)單位與施工單位簽訂的“黑白合同”(備案合同與實(shí)際履行合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致)E.施工單位因重大誤解與建設(shè)單位簽訂的合同答案:AC解析:《民法典》第一百五十三條規(guī)定,違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無(wú)效。《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第一條規(guī)定,建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)民法典第一百五十三條第一款的規(guī)定,認(rèn)定無(wú)效:(1)承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;(2)沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;(3)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。選項(xiàng)B墊資合同有效;選項(xiàng)D“黑白合同”中備案合同有效,實(shí)際履行合同與備案合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的,以備案合同為準(zhǔn),但不必然無(wú)效;選項(xiàng)E屬于可撤銷合同。三、案例分析題(共3題,每題20分)(一)背景資料:某新建住宅工程,建筑面積8萬(wàn)㎡,框架剪力墻結(jié)構(gòu),建設(shè)單位通過公開招標(biāo)與甲施工單位簽訂了施工合同,與乙監(jiān)理單位簽訂了監(jiān)理合同。施工過程中發(fā)生以下事件:事件1:甲施工單位編制了施工組織設(shè)計(jì),經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)??偙O(jiān)理工程師審查時(shí)發(fā)現(xiàn),施工組織設(shè)計(jì)未包含安全技術(shù)措施,且缺少施工總平面圖,要求施工單位修改后重新報(bào)審。事件2:基礎(chǔ)施工階段,監(jiān)理工程師在檢查中發(fā)現(xiàn),施工單位未對(duì)基坑邊坡采取支護(hù)措施,存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)理工程師立即向施工單位發(fā)出《監(jiān)理通知單》,要求整改。但施工單位未予理睬,繼續(xù)施工。事件3:主體結(jié)構(gòu)施工時(shí),施工單位未經(jīng)監(jiān)理工程師同意,將部分現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件的鋼筋由HRB400更換為HRB500(強(qiáng)度等級(jí)更高)。監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后,要求施工單位停止使用該批鋼筋,并提交設(shè)計(jì)變更文件。問題:1.事件1中,施工單位的做法有何不妥?總監(jiān)理工程師的要求是否合理?說明理由。2.事件2中,監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理?依據(jù)是什么?3.事件3中,監(jiān)理工程師的做法是否正確?說明理由。答案:1.事件1不妥之處:施工組織設(shè)計(jì)僅經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)審。理由:根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》,施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,加蓋單位公章后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。總監(jiān)理工程師的要求合理。理由:施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包含安全技術(shù)措施(《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二十一條)和施工總平面圖(《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.2.3條),否則不符合審查要求。2.事件2處理措施:監(jiān)理工程師應(yīng)立即要求施工單位暫停施工,并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。若施工單位拒不停止施工,監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。依據(jù):《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第十四條規(guī)定,工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患情況嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工,并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位;施工單位拒不整改或不停止施工的,監(jiān)理單位應(yīng)向有關(guān)主管部門報(bào)告。3.事件3監(jiān)理工程師做法正確。理由:根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十八條,施工單位必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計(jì)。鋼筋規(guī)格變更屬于設(shè)計(jì)變更,需經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意并出具變更文件,施工單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更換鋼筋,監(jiān)理工程師有權(quán)要求停止使用并提交設(shè)計(jì)變更文件。(二)背景資料:某市政工程,合同工期180天,合同價(jià)款5000萬(wàn)元。施工過程中發(fā)生以下事件:事件1:因建設(shè)單位提供的地下管線資料有誤,導(dǎo)致施工單位在開挖管溝時(shí)損壞燃?xì)夤艿?,造成停?0天,窩工損失20萬(wàn)元。施工單位向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出工期和費(fèi)用索賠。事件2:施工至第100天時(shí),監(jiān)理工程師檢查進(jìn)度發(fā)現(xiàn),實(shí)際完成工程量?jī)H為計(jì)劃的80%,經(jīng)分析,主要原因是施工單位機(jī)械故障頻發(fā)。施工單位提出調(diào)整施工方案,增加機(jī)械設(shè)備投入,預(yù)計(jì)需額外增加費(fèi)用15萬(wàn)元,工期可縮短5天。事件3:工程竣工驗(yàn)收時(shí),監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)部分道路基層壓實(shí)度不達(dá)標(biāo),要求施工單位整改。施工單位整改后重新驗(yàn)收合格,整改費(fèi)用5萬(wàn)元,延誤工期7天。問題:1.事件1中,施工單位的索賠是否成立?說明理由。監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)如何處理?2.事件2中,施工單位提出的費(fèi)用增加和工期縮短要求是否合理?說明理由。3.事件3中,整改費(fèi)用和工期延誤應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)?說明理由。答案:1.事件1索賠成立。理由:建設(shè)單位未提供準(zhǔn)確的地下管線資料,屬于建設(shè)單位責(zé)任(《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》通用條款1.9條),導(dǎo)致的停工和窩工損失應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)。監(jiān)理機(jī)構(gòu)處理程序:(1)收到索賠意向書后,收集與索賠有關(guān)的資料;(2)審核索賠報(bào)告,確認(rèn)停工天數(shù)10天、窩工損失20萬(wàn)元;(3)與建設(shè)單位和施工單位協(xié)商一致后,簽發(fā)《費(fèi)用索賠報(bào)審表》和《工程臨時(shí)或最終延期報(bào)審表》,批準(zhǔn)工期延長(zhǎng)10天,費(fèi)用補(bǔ)償20萬(wàn)元。2.事件2中,施工單位機(jī)械故障屬于自身原因(《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》通用條款7.5.2條),因此增加的費(fèi)用15萬(wàn)元應(yīng)由施工單位自行承擔(dān),工期不得順延。施工單位提出的工期縮短5天屬于趕工措施,但原進(jìn)度延誤是自身責(zé)任,監(jiān)理機(jī)構(gòu)可要求施工單位采取措施確保合同工期,但額外費(fèi)用不予補(bǔ)償。3.事件3中,整改費(fèi)用5萬(wàn)元和工期延誤7天由施工單位承擔(dān)。理由:道路基層壓實(shí)度不達(dá)標(biāo)是施工單位施工質(zhì)量缺陷導(dǎo)致(《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十六條),施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償整改,并承擔(dān)由此造成的工期延誤。(三)背景資料:某工業(yè)廠房工程,建設(shè)單位與監(jiān)理單位簽訂的監(jiān)理合同約定:監(jiān)理范圍包括施工階段和缺陷責(zé)任期監(jiān)理;監(jiān)理酬金按工程造價(jià)的1.5%計(jì)取。工程開工前

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論