2025版建筑工程施工勞務(wù)承包合同范本鐵路工程施工勞務(wù)承包合同正文第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：1.3工程規(guī)模：1.4發(fā)包人：（以下簡稱“發(fā)包人”）1.5承包人：（以下簡稱“承包人”）1.6項(xiàng)目經(jīng)理：（身份碼：）第一條承包范圍2.1承包內(nèi)容：承包人根據(jù)發(fā)包人提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及施工組織設(shè)計(jì)，完成本工程的施工任務(wù)，具體包括但不限于以下內(nèi)容：（1）土石方工程：（2）路基工程：（3）橋梁工程：（4）隧道工程：（5）其他相關(guān)工程：2.2承包方式：2.3承包人應(yīng)按照發(fā)包人提供的施工計(jì)劃和要求，組織施工力量，確保工程質(zhì)量和工期。第二條工期要求3.1總工期：本工程自年月日開工，至年月日竣工，總工期為天。3.2分部工期要求：承包人應(yīng)按照發(fā)包人制定的施工進(jìn)度計(jì)劃完成各分部工程，具體節(jié)點(diǎn)工期詳見附件。3.3工期順延：因不可抗力、發(fā)包人原因或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的停工，經(jīng)發(fā)包人書面確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求：承包人必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。4.2質(zhì)量驗(yàn)收：承包人應(yīng)配合發(fā)包人進(jìn)行施工過程中的質(zhì)量檢查，按要求提供施工記錄、檢測報(bào)告等資料。工程竣工后，承包人應(yīng)配合發(fā)包人完成竣工驗(yàn)收。4.3質(zhì)量責(zé)任：若因承包人施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不達(dá)標(biāo)，承包人應(yīng)無條件返工，相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)，并承擔(dān)由此造成的工期延誤責(zé)任。第四條安全文明施工5.1安全施工要求：承包人應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、地方及行業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定安全施工方案，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，確保施工過程中的安全。5.2文明施工要求：承包人應(yīng)做到施工場地整潔，材料堆放有序，減少揚(yáng)塵、噪音污染，確保施工過程中的文明施工。5.3保險(xiǎn)責(zé)任：承包人應(yīng)為其施工人員購買意外傷害保險(xiǎn)，并為施工設(shè)備購買相關(guān)保險(xiǎn)。如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并配合發(fā)包人處理善后事宜。5.4職業(yè)病防治：承包人應(yīng)采取有效措施預(yù)防職業(yè)病，確保施工人員的身心健康。第五條合合同價(jià)款及支付方式6.1合同總價(jià)：本合同總價(jià)為人民幣元（大寫：元整），合同總價(jià)包含但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等相關(guān)費(fèi)用。6.2計(jì)價(jià)方式：本合同采用方式計(jì)價(jià)，具體計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為。6.3支付方式：發(fā)包人按工程進(jìn)度支付承包人工程款，具體支付節(jié)點(diǎn)為：（1）承包人進(jìn)場后，發(fā)包人支付合同總價(jià)的%作為預(yù)付款；（2）承包人完成工程節(jié)點(diǎn)后，發(fā)包人支付合同總價(jià)的%；（3）承包人完成工程節(jié)點(diǎn)后，發(fā)包人支付合同總價(jià)的%；（4）工程竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人支付剩余合同款的%。6.4逾期支付：如發(fā)包人逾期支付工程款，應(yīng)按日向承包人支付逾期部分的%作為違約金。第六條雙方權(quán)利義務(wù)7.1發(fā)包人權(quán)利義務(wù)（1）發(fā)包人有權(quán)對承包人的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)督和管理。（2）發(fā)包人負(fù)責(zé)提供施工場地、施工圖紙、技術(shù)資料及相關(guān)政策文件。（3）發(fā)包人應(yīng)按合同約定支付工程款，不得無故拖欠。7.2承包人權(quán)利義務(wù)（1）承包人有權(quán)要求發(fā)包人按合同約定支付工程款。（2）承包人應(yīng)按合同約定組織施工，確保工程按期保質(zhì)完成。（3）承包人應(yīng)合理使用發(fā)包人提供的材料和設(shè)備，如有損壞應(yīng)予以賠償。（4）承包人應(yīng)妥善處理施工過程中產(chǎn)生的廢棄物，不得隨意傾倒。第七條違約責(zé)任8.1承包人違約責(zé)任：（1）承包人未按合同約定工期完成施工任務(wù)，每延誤一天，應(yīng)向發(fā)包人支付合同總價(jià)的%作為違約金。（2）承包人施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，除承擔(dān)返工費(fèi)用外，每發(fā)生一次質(zhì)量事故，應(yīng)向發(fā)包人支付合同總價(jià)的%作為違約金。（3）承包人未按合同約定安全文明施工，經(jīng)發(fā)包人指出后仍不改正的，應(yīng)向發(fā)包人支付合同總價(jià)的%作為違約金。8.2發(fā)包人違約責(zé)任：（1）發(fā)包人未按合同約定支付工程款，應(yīng)按日向承包人支付逾期部分的%作為違約金。（2）發(fā)包人未按合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程停工，應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。第八條爭議解決9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第九條合同生效與終止10.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止：本合同在工程竣工驗(yàn)收合格、工程款結(jié)清后自行終止。第十條補(bǔ)充條款11.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件為合同組成部分，與合同正文具有同等法律效力。第十一條合同附件本合同的附件包括：（1）施工圖紙（2）施工進(jìn)度計(jì)劃（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求（4）安全文明施工要求（5）工程款支付計(jì)劃第十二條簽