合同編號：__________分包工程施工合同一、工程概述1.1本項目位于_______，工程內(nèi)容為_______。1.2乙方作為分包商，應按甲方的要求完成本項目的施工任務。二、合同價格2.1本項目的合同總價為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2乙方在合同簽訂后_______天內(nèi)，向甲方提交詳細的施工預算，經(jīng)甲方審核確認后，作為本合同的附件。三、合同履行3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務，保證工程質(zhì)量，并接受甲方的監(jiān)督和管理。3.2乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規(guī)和標準進行施工，確保施工安全。3.3乙方應保證施工過程中所需材料、設備及工藝的合法性和質(zhì)量，不得使用不合格產(chǎn)品。3.4乙方應按照甲方的要求，配合完成與本項目相關的各項驗收工作。四、支付方式4.1本項目的支付方式為_______（按工程進度支付/一次性支付）。4.2甲方在收到乙方提交的工程進度報告和相應款項的申請后，_______天內(nèi)進行審核，確認無誤后支付相應款項。4.3乙方應提供合法的稅務發(fā)票，以便甲方及時辦理付款手續(xù)。五、工期5.1本項目的合同工期為_______天。5.2乙方如因特殊情況不能按期完成施工任務，應提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。六、違約責任6.1乙方如未按約定完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金為本合同總價款的_______%。6.2甲方如未按約定支付款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為本合同總價款的_______%。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本項目竣工驗收合格之日止。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.確保合同雙方主體資格合法，具有相應的施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可。2.明確工程范圍、質(zhì)量標準、工期等關鍵條款，避免因理解不一致導致的糾紛。3.詳細約定支付方式、進度、違約金等經(jīng)濟條款，確保雙方權益。4.注意合同履行過程中的變更、延期、索賠等事項，及時簽訂補充協(xié)議。5.嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全、環(huán)保等符合相關政策要求。解決辦法：1.雙方發(fā)生糾紛時，通過友好協(xié)商解決，盡量達成一致意見。2.如協(xié)商不成，可提交合同簽訂地人民法院進行訴訟解決。3.在訴訟過程中，雙方應按照法律規(guī)定和法院要求，提供相關證據(jù)材料。4.法院判決生效后，雙方應嚴格按照判決結果履行合同義務。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.主體資格：指合同雙方是否具有簽訂合同的資格，如合法成立的企業(yè)、個體工商戶等。2.施工資質(zhì)：指承包商是否有相應的建筑施工資質(zhì)證書，具備承擔施工任務的能力。3.安全生產(chǎn)許可：指承包商是否取得相關的安全生產(chǎn)許可證，具備安全生產(chǎn)條件。4.工程范圍：指合同約定的施工內(nèi)容、工程地點、規(guī)模等詳細信息。5.質(zhì)量標準：指工程質(zhì)量應符合的國家標準、行業(yè)標準和地方標準。6.工期：指合同約定的工程完成時間，包括合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止。7.支付方式：指雙方約定的人民幣付款方式，如按工程進度支付、一次性支付等。8.違約金：指一方違約時，應向另一方支付的違約賠償金，通常為本合同總價款的百分比。9.滯納金：指甲方未按約定支付款項時，應向乙方支付的逾期付款賠償金。10.爭議解決：指當雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，通過友好協(xié)商、法院訴訟等途徑解決。特殊應用場合：1.甲方要求乙方在特定時間內(nèi)完成緊急施工任務，如自然災害、事故救援等。補充條款：雙方協(xié)商確定緊急施工任務的起始時間和完成時間，乙方應盡全力調(diào)動資源，確保按時完成任務。如乙方確因特殊情況無法按時完成，應提前通知甲方，并征得甲方同意。2.乙方使用的施工材料需要從甲方提供，甲方需保證材料質(zhì)量。補充條款：甲方應在合同簽訂后_______天內(nèi)向乙方提供詳細的材料清單，包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。甲方應保證提供的材料符合國家及地方有關法律法規(guī)和標準，如材料質(zhì)量不合格，乙方有權拒絕使用，并要求甲方及時更換。3.施工過程中，乙方需要使用甲方的設備、設施。補充條款：甲方應向乙方提供所需的設備、設施清單，包括設備、設施的名稱、型號、數(shù)量等信息。甲方應保證提供的設備、設施正常運行，如設備、設施出現(xiàn)故障，甲方應及時維修或更換。4.施工過程中，乙方需雇傭臨時工人。補充條款：乙方應按照甲方的要求，雇傭具備相應技能和資質(zhì)的臨時工人。乙方應負責臨時工人的