注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷4（共9套）（共226題）注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、某工程施工合同履行過程中，經建設單位同意，總承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成。就分包工程的施工而言，下列說法正確的是()。A、應由分包單位與總承包單位對建設單位承擔連帶責任B、應由總承包單位對建設單位承擔責任C、應由分包單位對建設單位承擔責任D、由建設單位自行承擔責任標準答案：A知識點解析：本題考點是總承包單位與分包單位的連帶責任?！督ㄖā敷?9條第2款規(guī)定：“建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任?！?、在委托代理關系中，因為授權不明確而給第三人造成損失，則應該由()。A、第三人自己承擔損失B、代理人獨自向第三人承擔責任C、被代理人獨自向第三人承擔責任D、被代理人與代理人向第三人承擔連帶責任標準答案：D知識點解析：暫無解析3、設計挑梁時,挑梁埋入砌體長度l1與挑出長度l之比宜大于()。A、1/8B、1/5C、1/2D、2標準答案：C知識點解析：為防止挑梁傾覆破壞,同時考慮經濟因素,挑梁埋入砌體長度與挑出長度之比宜大于1/24、依據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，以下工作中，應由總監(jiān)理工程師簽字認可的是()。A、建設單位撥付工程款B、施工單位實施隱蔽工程C、商品混凝土用于基礎工程D、大型非標構件進行吊裝標準答案：A知識點解析：本題考點是監(jiān)理單位的義務和責任。根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。5、對于剛彈性方案房屋的橫墻中開有洞口時,洞口的水平截面面積與橫墻截面面積的比值不應超過以下何值?()A、1/2B、1/3C、1/4D、1/5標準答案：A知識點解析：根據《砌體結構設計規(guī)范》GB50003—2001第4/2/2條第1款之規(guī)定:橫墻中開有洞口時,洞口的水平截面面積不應超過橫墻截面面積的50%。6、一級建造師可予注冊的情形是()。A、因疾病不能完全辨認自己的行為．B、受到刑事處罰，附加刑尚未執(zhí)行完畢C、未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的D、在申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的標準答案：D知識點解析：暫無解析7、甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因兩公司合并致使該合同終止。該合同終止的方式是()。A、免除B、抵銷C、混同D、提存標準答案：C知識點解析：本題考點是合同因混同而終止。8、按照《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，國務院國有資產管理部門直接監(jiān)管的企業(yè)的下屬一級企業(yè)的施工總承包二級資質和三級資質的許可，由()負責。A、國務院國有資產管理部門B、國務院建設行政主管部門C、省、自治區(qū)及直轄市建設主管部門D、該類企業(yè)工商注冊地的建設主管部門標準答案：B知識點解析：暫無解析9、某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后2個月內，結清全部工程款”。2005年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包幾將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為()。A、2005年10月10日B、2005年10月20日C、2005年12月1日D、2006年5月1日標準答案：A知識點解析：本題考點是利息的計算?！督忉尅返?8條也對何時開始計付利息作出了規(guī)定：利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時日沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程實際交付的，為交付之日；(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。10、《建筑法》及相關法規(guī)規(guī)定，禁止分包單位將其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A、專業(yè)分包單位將其承包工程中的非關鍵工作分包給了同等資質的單位B、為了趕工期，勞務分包企業(yè)將其承包的部分施工作業(yè)分包給了同類企業(yè)C、專業(yè)分包單位將其承包工程中的勞務作業(yè)分包給了勞務分包企業(yè)D、分包工程的發(fā)包人將所承包的工程肢解后全部發(fā)包給他人標準答案：C知識點解析：暫無解析11、建設工程在開工階段出現的下列情況中，不能順延工期的是()。A、承包人因施工機械不能及時就位，在開工前7天以書面形式向監(jiān)理提出延期開工，監(jiān)理人未及時作出書面答復B、承包人因工人回家過年不能按時開工，在節(jié)后7天以書面形式向監(jiān)理提出延期施工C、因設計進度拖延，監(jiān)理工程師書面通知承包人延期開工D、因施工場地未達到開工要求，監(jiān)理工程師書面通知承包人延期開工標準答案：B知識點解析：暫無解析12、用人單位自用工之日起超過一個月不滿一年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付()倍的工資。A、2B、3C、4D、5標準答案：A知識點解析：暫無解析13、乙公司將甲承包商訂購的材料交由丙公司運送，約定運費由甲支付。運輸途中遭遇山洪，全部材料被毀。關于此損失的責任承擔，下列說法中正確的是()。A、丙可要求甲支付運費B、甲可要求乙賠償損失C、乙可要求丙賠償損失D、材料損失由甲承擔標準答案：D知識點解析：《合同法》第314條規(guī)定：“貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，未收取運費的，承運人不得要求支付運費；已收取運費的，托運人可以要求返還?！鄙胶楸┌l(fā)屬于不可抗力，因而丙不得要求甲支付運費。《合同法》第144條規(guī)定：“出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時由買受人承擔?！币虼耍牧蠐p失應由甲承擔。14、甲承包商與乙金屬構件廠簽訂了構件加工協議。協議履行過半，該承包商突然通知構件廠解除這個協議。按照承攬合同的法律規(guī)定，下列關于甲、乙雙方權利的表述中，正確的是()。A、經乙同意后方可解除合同B、乙有權要求對方繼續(xù)履行合同C、甲承包商有權隨時解除合同，但應賠償損失D、甲承包商不享有隨時解除合同權標準答案：C知識點解析：承攬合同是定作人為滿足其特殊需求而訂立的，承攬人根據定作人的指示進行工作。這種性質決定了定作人享有隨時解除合同的權利。承攬人只能要求定作人賠償其損失，而不可主張對方繼續(xù)履行合同。15、施工企業(yè)計提安全生產費用的依據是()。A、投標報價B、評標價C、建筑安裝工程造價D、備案合同價標準答案：C知識點解析：暫無解析16、按照《水污染防治法》的規(guī)定，建設項目水污染防治設施應當經過()驗收，驗收不合格的，該項目不得投入生產或使用。A、環(huán)境保護主管部門B、水行政主管部門C、流域管理機構D、衛(wèi)生主管部門標準答案：A知識點解析：暫無解析17、根據《節(jié)約能源法》規(guī)定，以下不屬于用能單位能源消費方式的是()。A、分類計量B、包費制C、分類統(tǒng)計D、利用狀況分析標準答案：B知識點解析：根據《節(jié)約能源法》規(guī)定，任何單位不得對能源的消費實行包費制。18、按照消防安全自我評估機制的要求，消防安全重點單位()自行或委托有資質的機構對本單位進行一次消防安全檢查評估。A、每月B、每季度C、每半年D、每年標準答案：B知識點解析：暫無解析19、根據《建筑法》，建筑工程竣工驗收合格后投入使用，1年后發(fā)現墻面發(fā)生滲漏，經查是由于設計出現缺陷，則應由()。A、建設單位修復并承擔費用B、施工單位修復并承擔費用C、施工單位修復，建設單位承擔費用D、施工單位修復，設計單位承擔費用標準答案：D知識點解析：對于保修義務的履行和維修費用的承擔應當按以下原則處理：由于設計問題造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其費用按有關規(guī)定通過建設單位向設計單位索賠。故D正確。20、被執(zhí)行人為自然人的，被限制高消費后，可以有以下以其財產支付費用的行為()。A、購買經營必需車輛B、乘坐列車軟臥C、旅游D、購買不動產標準答案：A知識點解析：根據《關于限制被執(zhí)行人高消費的若干規(guī)定》，被執(zhí)行人為自然人的，被限制高消費后，不得有以下以其財產支付費用的行為：(1)乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；(2)在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；(3)購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；(4)租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；(5)購買非經營必需車輛；(6)旅游、度假；(7)子女就讀高收費私立學校；(8)支付高額保費購買保險理財產品；(9)其他非生活和工作必需的高消費行為。所以本題選A。21、根據《建設工程質量管理條例》，對涉及()的裝修工程，建設單位應委托原設計單位或具有相應資質等級的設計單位提出設計方案。A、改變建筑局部使用功能B、建筑主體和承重結構變動C、增加內部裝修D、增加投資額度標準答案：B知識點解析：暫無解析22、關于行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章備案的規(guī)定，下列說法正確的是()。A、自治州的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規(guī)應報省、自治區(qū)的人民代表大會常務委員會和國務院備案B、部門規(guī)章和地方政府規(guī)章應報全國人大常務委員會和國務院備案C、省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規(guī)，報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案D、自治州、自治縣的人民代表大會制定的自治條例和單行條例應報省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會和國務院備案標準答案：C知識點解析：暫無解析23、案件當事人向法院申請執(zhí)行的期間為()。A、3個月B、6個月C、1年D、2年標準答案：D知識點解析：暫無解析24、根據《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作的部門是()。A、國務院住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門B、國務院工商行政主管部門C、國務院質量監(jiān)督行政主管部門D、國務院安全監(jiān)督行政主管部門標準答案：A知識點解析：暫無解析25、根據《建設工程質量管理辦法》，如果檢測結果利害關系人對檢測結果發(fā)生爭議的，可以進行復檢，復檢的主體是()。A、原檢測機構B、當地建設主管部門C、雙方共同認可的檢測機構D、建設單位指定的檢測機構標準答案：C知識點解析：暫無解析注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共26題，每題1.0分，共26分。)背景：南海建筑公司是甲省的施工企業(yè)，2008年3月，由于所修建的工程發(fā)生了重大質量事故，被省建設廳罰款200萬元。南海建筑公司對此處罰不服。根據背景資料，作答下列21-25題。1、南海建筑公司可以采取的維權途徑有()。A、只能申請行政復議B、只能進行行政訴訟C、可以自由選擇行政復議或者行政訴訟D、只能提起民事訴訟標準答案：C知識點解析：暫無解析2、南海建筑公司申請行政復議應當自知道該處罰之日起()內提出。A、30日B、60日C、6個月D、1年標準答案：B知識點解析：暫無解析3、南海建筑公司只能向()申請行政復議。A、甲省建設廳B、甲省省會城市建委C、國務院D、甲省政府或者國務院建設部標準答案：D知識點解析：暫無解析4、如果南海建筑公司不服行政復議決定，則()。A、不可以提起訴訟B、可以在任何時候提起訴訟C、應當在收到行政復議決定之日起15日內提起行政訴訟D、應當在收到行政復議決定之日起60日內提起行政訴訟標準答案：C知識點解析：暫無解析5、如果南海建筑公司對一審判決也不服，則()。A、不可以上訴B、應當在判決書送達之日起10日內上訴C、應當在判決書送達之日起15日內上訴D、甲省建設廳可以申請人民法院強制執(zhí)行標準答案：C知識點解析：暫無解析6、關于環(huán)境保護稅應稅污染物計稅依據的確定方法，正確的是()。A、應稅大氣污染物按照大氣污染物的排放量確定B、應稅水污染物按照水污染物的排放量確定C、應稅固體廢物按照污染物排放量折合的污染當量數確定D、應稅噪聲按照超過國家規(guī)定標準的分貝數確定標準答案：D知識點解析：暫無解析7、某建筑公司承包了某工程，該工程計劃于5月15日開工，該建筑公司在5月5日與保險公司簽訂了建筑職工意外傷害保險合同，5月8日，該建筑公司工作人員在巡視工地現場時發(fā)生了意外事故，建筑公司擬向保險公司索賠，此時保險公司承擔保險責任的期限起算時間應為()。A、5月5日B、5月8日C、5月15日D、6月15日標準答案：C：知識點解析：建筑職工意外傷害險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工程之時開始，因此答案C正確。8、下列公共設施中,哪些不應布置在住宅底層?()Ⅰ-托幼園所;Ⅱ-干洗店;Ⅲ-餐館;Ⅳ-化工油漆商店;Ⅴ-銀行;Ⅵ-歌廳A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ標準答案：D知識點解析：住宅底層嚴禁布置存放和使用火災危險性為甲、乙類物品的商店,不應布置產生噪聲的娛樂場所。9、禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，()承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。A、禁止B、允許C、有條件允許D、特定情況禁止標準答案：A知識點解析：暫無解析10、注冊建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時，應按規(guī)定申請專業(yè)增項注冊。增項注冊應提交擬增項專業(yè)的()。A、學歷證明B、經考核認定的相應能力證明C、考試合格后核發(fā)的國家統(tǒng)一的專業(yè)合格證明D、業(yè)績證明標準答案：C知識點解析：暫無解析11、《合同法》所稱的不可抗力是指()。A、不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況B、不能預見但能夠避免的客觀情況C、能夠預見但不可避免、不能克服的客觀情況D、能夠預見，可以避免但不能克服的客觀情況標準答案：A知識點解析：暫無解析12、按照《安全生產許可證條例》的規(guī)定，負責地方建筑施工企業(yè)安全生產許可證頒發(fā)和管理的部門是()。A、省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門B、省、自治區(qū)、直轄市人民政府C、省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全監(jiān)督部門D、省、自治區(qū)、直轄市發(fā)改委標準答案：A知識點解析：《安全生產許可證條例》規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門負責建筑施工企業(yè)安全生產許可證的頒發(fā)和管理，并接受國務院建設主管部門的指導和監(jiān)督。13、關于工程建設標準的說法，錯誤的是()。A、《標準化法》規(guī)定，我國的標準分為國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準B、工程建設標準批準部門應當將強制性標準監(jiān)督檢查結果在一定范圍內公告C、在公布國家標準或者行業(yè)標準之后，該項地方標準即行廢止D、被強制性標準引用的團體標準可以與該強制性標準同步實施標準答案：D知識點解析：暫無解析14、根據《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》，勘察、設計單位項目負責人應對因勘察、設計導致的工程質量事故或質量問題承擔責任，應當保證勘察設計文件符合法律法規(guī)和工程建設的()。A、推薦性標準B、強制性標準C、地方性標準D、全國性標準標準答案：B知識點解析：暫無解析15、以下關于法院開庭審理程序的表述中，不正確的是()。A、原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以按撤訴處理B、原告未經法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理C、被告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以延期開庭D、被告未經法庭許可中途退庭的，可以缺席判決標準答案：C知識點解析：原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理；被告反訴的，可以缺席判決。被告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。所以本題選C。16、根據《建設工程質量管理條例》，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起()內，進行建設工程竣工驗收備案。A、5日B、10日C、15日D、30日標準答案：C知識點解析：暫無解析17、《建設工程質量管理條例》規(guī)定，設計單位應當根據勘察成果文件進行建設工程設計。設計文件應當注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指從()之日起計算。A、工程提請竣工驗收B、工程移交C、工程竣工驗收合格D、工程投入使用標準答案：C知識點解析：暫無解析18、某設計單位對承接的設計任務采用了如下做法，其中符合法律規(guī)定的是()。A、將主要設計任務交由合作單位完成B、由其他事務所設計人員設計，圖紙上使用本單位圖簽C、將設計的現場服務委托其他單位完成D、將全部任務轉包標準答案：C知識點解析：暫無解析19、根據《循環(huán)經濟促進法》，屬于國家推廣使用的建筑材料的是()。A、黏土磚B、袋裝水泥C、現拌砂漿D、預拌混凝土標準答案：D知識點解析：暫無解析20、以下關于審判監(jiān)督程序的表述中，不正確的是()。A、當事人對生效的判決、裁定，認為有錯誤的，向原審法院申請再審B、申請再審不停止判決、裁定的執(zhí)行C、申請再審應當提交再審申請書等材料D、當事人申請再審，一般應當在判決、裁定生效后2年內提出標準答案：D知識點解析：暫無解析21、當事人對欠付工程款利息計付標準沒有約定時，應該按照中國人民銀行的（）計息。A、國債利率B、活期存款利率C、同期同類存款利率D、同期同類貸款利率標準答案：D知識點解析：暫無解析22、某承包人一直拖欠材料商的貨款，材料商多次索要未果，便將此債權轉讓給了該工程的建設單位。工程結算時，建設單位提出要將此債權與需要支付的部分工程款抵消，施工單位以自己不知道此事為由不同意。針對本案下列表述中正確的是（）。A、材料商轉讓自己的債權無需讓承包人知道B、材料商轉讓自己的債權應經承包人同意C、若轉讓時材料商通知了承包人，則建設單位可以主張抵消D、即便轉讓時材料商通知了承包人，則建設單位也不可以主張抵消標準答案：C知識點解析：暫無解析23、由于企業(yè)改制，或者企業(yè)分立、合并后組建設立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質等級根據()按照規(guī)定的審批程序核定。A、原企業(yè)的資質等級B、實際達到的資質條件C、降低一級原企業(yè)的資質等級D、合并前較低的企業(yè)資質等級標準答案：B知識點解析：建筑業(yè)企業(yè)實施企業(yè)改制，或者企業(yè)分立、合并的，可能會引起業(yè)績、人員、資金等條件的變化。這些變化對建筑業(yè)企業(yè)的影響不能一概而論，既可能使得該建筑業(yè)企業(yè)實力更強，也可能削弱該企業(yè)實力。因此，其新的資質等級，應當按照實際達到的資質條件重新核定。24、關于建設工程招標投標交易場所，下列說法正確的是()。A、縣級及以上地方人民政府可根據實際需要，建立統(tǒng)一規(guī)范的招投標交易場所B、招標投標交易場所可以與行政監(jiān)督部門存在隸屬關系C、應盡快實現招標投標交易全過程電子化D、建設工程招標投標交易場所有權受理投訴標準答案：C知識點解析：暫無解析25、甲公司向乙公司購買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂立合同，由于施工進度緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之間的買賣合同()。A、無效B、成立C、可變更D、可撤銷標準答案：B知識點解析：本題考查的是合同的訂立與合同成立?！逗贤ā返?2條規(guī)定，“當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立?！钡?7條還規(guī)定，“采用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立?！?6、甲施工企業(yè)與乙預制構件加工廠簽訂了承攬合同，合同約定由甲提供所需材料和圖紙。關于該合同主體權利義務的說法，正確的是()。A、未經甲許可，乙不得留存復制品或技術資料B、沒有約定報酬支付期限的，甲應當先行預付C、因甲提供的圖紙不合理導致損失的，甲與乙承擔連帶責任D、乙發(fā)現甲提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料標準答案：A知識點解析：暫無解析注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第3套一、單項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、非高層塔式住宅,如只設一個樓梯,應符合下列哪項規(guī)定?()Ⅰ-9層及9層以下;Ⅱ-高度在24m以下;Ⅲ-每層建筑面積不超過500m2;Ⅳ-每層建筑面積不超過650m2A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅳ標準答案：A知識點解析：暫無解析2、兩個汽車疏散出口之間的間距不應小于多少?()A、6-0mB、8-0mC、10-0mD、12-0m標準答案：C知識點解析：暫無解析3、工程監(jiān)理企業(yè)的資質等級分為()，并按照工程性質和技術特點劃分為若干工程類別。A、甲級、乙級和丙級B、A級、B級、C級、D級C、一級、二級和三級D、甲級、乙級、丙級、丁級標準答案：A知識點解析：暫無解析4、采用燒結普通磚的承重墻梁,其墻體總高度不應超過以下何值?()A、12mB、15mC、18mD、20m標準答案：C知識點解析：根據《砌體結構設計規(guī)范》GB50003—2001第7/3/2條之規(guī)定:采用燒結普通磚和燒結多孔磚砌體和配筋砌體的墻梁設計應符合表7/3/2的規(guī)定。5、根據規(guī)定，在人民法院作出終身判決以前，可以根據當事人申請先予執(zhí)行，下列可以先予執(zhí)行的不包括()。A、追索贍養(yǎng)費B、追索勞動報酬C、追索借款D、追索醫(yī)療費標準答案：C知識點解析：根據當事人的申請，可以裁定先予執(zhí)行：(1)追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費、撫恤金、醫(yī)療費用的；(2)追索勞動報酬的；(3)因情情況緊急：需要先于執(zhí)行的。6、如果以近5年承擔過的單項建筑面積來衡量已完成工程的業(yè)績，符合一級企業(yè)資質等級法定條件的、質量合格的房屋建筑工程單體建筑面積為()萬m2以上。A、5B、4C、3D、2標準答案：C知識點解析：暫無解析7、用未經焙燒的土坯建造的房屋,其最大適宜高度為:()A、在設防烈度為6~7度時,建兩層B、在設防烈度為6~8度時,建單層C、在設防烈度為6~8度時,建兩層D、只能在設防烈度為6度及以下時建單層標準答案：B知識點解析：根據建筑抗震設計規(guī)范第11/1/2條規(guī)定,用未經焙燒的土坯(生土)建筑的房屋,只宜建單層。8、定金抵作價款或者收回的時間是()。A、債務人履行債務前B、債務人履行債務中C、債務人履行債務后D、定金合同期限屆滿后標準答案：C知識點解析：暫無解析9、繳納基本養(yǎng)老保險費時，用人單位應當按照國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險費，該費用是按照企業(yè)()的一定比例繳納。A、營業(yè)額B、利潤C、管理費D、職工工資總額標準答案：D知識點解析：暫無解析10、甲承包商與乙運輸公司簽訂了多式聯運合同。丙參與了多式聯運中一個區(qū)段的運輸，乙與丙約定了雙方的責任和義務。合同履行中，丙公司司機酒后駕駛導致嚴重交通事故，給甲承包商造成了損失。下列關于此項運輸合同責任和義務的表述中正確的是()。A、丙應對此承擔全部責任B、乙對全程運輸承擔義務C、乙僅對自己的運輸區(qū)段負責D、甲應直接要求丙賠償損失標準答案：B知識點解析：暫無解析11、關于出租單位出租未經安全性能檢測的機械設備而應承擔法律責任的說法，正確的是()。A、責令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款B、情節(jié)嚴重的，直接吊銷資質證書C、責令限期改正，處合同價款2倍以上3倍以下的罰款D、造成損失的，依法承擔刑事責任標準答案：A知識點解析：暫無解析12、關于工程建設行業(yè)標準的說法，正確的是()。A、工程建設行業(yè)標準屬于推薦性標準B、在公布國家標準之后，該項行業(yè)標準即行廢止C、對沒有國家標準的，應當制定行業(yè)標準D、具有充分的科學依據和理由，行業(yè)標準的某些規(guī)定可以與國家標準不一致標準答案：B知識點解析：本題考核了行業(yè)標準的相關規(guī)定。根據《工程建設行業(yè)標準管理辦法》，工程建設行業(yè)標準分為強制性標準和推薦性標準，故A錯誤；行業(yè)標準不得與國家標準相抵觸。行業(yè)標準的某些規(guī)定與國家標準不一致時，必須有充分的科學依據和理由，并經國家標準的審批部門批準，故D錯誤。根據《標準化法》，對沒有國家標準而又需要在全國某個行業(yè)范圍內統(tǒng)一的技術要求，可以制定行業(yè)標準。在公布國家標準之后，該項行業(yè)標準即行廢止，故B正確，C錯誤。因此，正確答案為B。13、《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》關于先培訓后上崗的規(guī)定，要求建筑企業(yè)對新職工進行至少()的安全培訓，每年至少()的再培訓。A、32學時，20學時B、32學時，24學時C、48學時，0學時D、48學時，24學時標準答案：A知識點解析：暫無解析14、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當()，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A、在開工報告批準同時B、自開工報告批準之日起10日內C、自開工報告批準之日起15日內D、自開工報告批準之日起20日內標準答案：C知識點解析：暫無解析15、甲人民法院受理案件后，發(fā)現不屬于本院管轄而移送給乙人民法院，乙人民法院經查明應當歸丙人民法院管轄，這時乙人民法院應當()。A、移送丙人民法院B、退回給甲人民法院，由其移送給丙人民法院C、移送乙人民法院和丙人民法院的共同上級法院D、由乙人民法院的上級人民法院指定管轄標準答案：D知識點解析：暫無解析16、對于拆除工程，建設單位報送的備案資料中不包括的是()。A、拆除施工組織方案B、堆放、清除廢棄物的措施C、擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明D、建設單位的資質證明標準答案：D知識點解析：暫無解析17、按照《建設工程質量保證金管理暫行辦法》規(guī)定，工程建設中預留保證金的比例，下列說法正確的是()。A、全部使用政府投資的建設項目，按合同價款5％左右預留B、部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額5％左右預留C、社會投資項目一律按工程價款結算總額5％左右預留D、社會投資項目一律按合同價款10％左右預留標準答案：B知識點解析：暫無解析18、工程建設領域中的民事糾紛有其自身的特點，其中不包括的是()。A、施工方與建設方法律地位平等B、爭議的內容主要是雙方的權利和義務C、任何一方對自己的財產可以自由處分D、各方對有關人身關系的民事糾紛享有處分權標準答案：D知識點解析：暫無解析19、按照《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期滿未申請延續(xù)的，其資質證書將被（）。A、撤回B、撤銷C、注銷D、吊銷標準答案：C知識點解析：暫無解析20、注冊建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時，應按規(guī)定申請專業(yè)增項注冊。增項注冊應提交擬增項專業(yè)的（）。A、學歷證明B、經考核認定的相應能力證明C、考試合格后核發(fā)的國家統(tǒng)一的專業(yè)合格證明D、業(yè)績證明標準答案：C知識點解析：暫無解析21、《合同法》所稱的不可抗力是指（）。A、不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況B、不能預見但能夠避免的客觀情況C、能夠預見但不可避免、不能克服的客觀情況D、能夠預見，可以避免但不能克服的客觀情況標準答案：A知識點解析：暫無解析22、按照《勞動合同法》的規(guī)定，下列關于勞務派遣的表述中，正確的是（）。A、被派遣勞動者應與用人單位簽訂勞動合同B、派遣單位應與被派遣勞動者訂立3年以上的固定期限勞動合同C、勞務派遣一般在臨時性、輔助性、替代性的工作崗位上實施D、被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規(guī)定的最低生活保障標準按月支付生活費標準答案：C知識點解析：暫無解析23、關于投標人的不正當競爭行為，下列說法正確的是()。A、不同投標人可以委托同一單位或者個人辦理投標事宜B、不同投標人的投標文件相互混裝被視為招標人和投標人相互串通C、對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的，雖然會導致中標無效，但是不構成犯罪D、假冒他人的注冊商標是違法行為標準答案：D知識點解析：暫無解析24、勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位代表組成，勞動爭議仲裁委員會主任由()擔任。A、同級工會代表B、用人單位代表C、勞動行政部門代表D、人民法院指定的人員標準答案：C知識點解析：勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由勞動行政部門代表擔任。25、關于勘察、設計單位質量責任和義務的說法，正確的是()。A、設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，但不必注明工程合理使用年限B、設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明規(guī)格、型號、性能等技術指標C、向有關的勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設工程有關的原始資料D、將施工圖設計文件報縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門審查標準答案：B知識點解析：暫無解析注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第4套一、單項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、招標人公開發(fā)布虛假的招標信息，后又擅自終止招標。其行為違背了招標投標活動的()。A、公開原則B、公平原則C、公正原則D、誠實信用原則標準答案：D知識點解析：暫無解析2、根據《民法通則》，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是他的()。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、復代理人標準答案：B知識點解析：暫無解析3、以下關于建筑工程承包的做法為法律禁止的是()A、發(fā)包單位將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一并發(fā)包給一個總承包單位B、發(fā)包單位將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購的一項或多項發(fā)包給一個總承包單位C、承包單位將其承包的全部工程肢解后以分包的名義轉包給他人D、總承包單位將承包工程的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位標準答案：C知識點解析：按照我國法律的規(guī)定，轉包是完全禁止的，而工程分包是允許的，但必須依法進行，違法分包同樣是法律禁止的行為。轉包，是指承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任和義務，將其承包的全部建設工程轉給他人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉給其他單位承包的行為。4、債權的相對性不包括債權()的相對性。A、主體B、內容C、責任D、客體標準答案：D知識點解析：暫無解析5、下列關于混凝土各種強度標準值之間的關系,哪一個是正確的?()A、fck>fcuk>ftkB、fcuk>ftk>fckC、fcuk>fck>ftkD、fck>ftk>fcuk標準答案：C知識點解析：混凝土各種強度標準值之間,立方體抗壓強度fcuk最大,然后是軸心抗壓強度fck,最小的是軸心抗拉強度ftk。6、建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地()以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。A、鄉(xiāng)級B、縣級C、市級D、省級標準答案：B知識點解析：暫無解析7、債權人領取提存物權利被消滅的時間是()。A、自知道或者應當知道提存事由之日起五年內不行使權利B、自提存之日起五年內不行使權利C、自債務發(fā)生之日起五年內不行使權利D、自提存之日起一年內不行使權利標準答案：B知識點解析：權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。8、如果以近5年承擔過的單項建筑面積來衡量已完成工程的業(yè)績，符合一級企業(yè)資質等級法定條件的、質量合格的房屋建筑工程單體建筑面積為()萬m2以上。A、5B、4C、3D、2標準答案：C知識點解析：暫無解析9、下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是()。A、提交投標文件是承諾B、發(fā)放招標文件是要約C、簽訂書面合同是承諾D、發(fā)放中標通知書是承諾標準答案：D知識點解析：暫無解析10、美國現代建筑的奠基者———“芝加哥學派”,為美國現代建筑的發(fā)展開辟了道路,并培養(yǎng)出一大批著名建筑師,其創(chuàng)始人是誰?()A、詹尼B、伯納姆C、賴特D、沙利文標準答案：A知識點解析：19世紀70年代美國興起的芝加哥學派在高層建筑的設計與建造技術方面做出了重要貢獻,學派的創(chuàng)始人是工程師詹尼(1832—1907)。11、抗震規(guī)范限制了多層砌體房屋總高度與總寬度的最大比值。這是為了:()A、避免內部非結構構件的過早破壞B、滿足在地震作用下房屋整體彎曲的強度要求C、保證房屋在地震作用下的穩(wěn)定性D、限制房屋在地震作用下過大的側向位移標準答案：C知識點解析：根據抗震規(guī)范,條文說明7/1/4條,限制多層砌體房屋總高度與總寬度的最大比值,是為了滿足在地震作用下房屋的穩(wěn)定性。12、我國現存木構建筑年代最早的是()。A、五臺山佛光寺東大殿B、正定隆興寺摩尼殿C、五臺山南禪寺大殿D、薊縣獨樂寺觀音閣標準答案：C知識點解析：五臺山南禪寺建于唐建中三年(公元782年),五臺山佛光寺東大殿建于唐大中十一年(公元857年),薊縣獨樂寺觀音閣重建于遼統(tǒng)和二年(公元984年),正定隆興寺摩尼殿建于宋皇佑四年(公元1052年)。13、下列合同訂立的原則中，可以作為合同當事人的行為準則，防止當事人濫用權利，保護當事人合法權益，維護和平衡當事人之間的利益的原則是()。A、合法原則B、誠實信用原則C、公平原則D、自愿原則標準答案：C知識點解析：暫無解析14、甲承包商與乙金屬構件廠簽訂了構件加工協議。協議履行過半，該承包商突然通知構件廠解除這個協議。按照承攬合同的法律規(guī)定，下列關于甲、乙雙方權利的表述中，正確的是()。A、經乙同意后方可解除合同B、乙有權要求對方繼續(xù)履行合同C、甲承包商有權隨時解除合同，但應賠償損失D、甲承包商不享有隨時解除合同權標準答案：C知識點解析：承攬合同是定作人為滿足其特殊需求而訂立的，承攬人根據定作人的指示進行工作。這種性質決定了定作人享有隨時解除合同的權利。承攬人只能要求承攬人賠償其損失，而不可主張對方繼續(xù)履行合同。15、某施工現場所需臨時用電設備總容量經測算達到75kW，則施工單位應當()。A、單獨設計配電系統(tǒng)B、編制用電組織設計C、制定安全用電措施和電氣防火措施D、確定用電安全防護措施標準答案：B知識點解析：《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》(JGJ46—2005)規(guī)定，施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量在50kw及以上者，應編制用電組織設計。16、施工企業(yè)在施工過程中發(fā)現工程設計圖紙存在差錯的，應()。A、經建設單位同意，由設計單位負責修改B、經建設單位同意，由施工企業(yè)負責修改C、經建設單位同意，直接對圖紙進行修改D、經監(jiān)理單位審定，由施工企業(yè)負責修改標準答案：A知識點解析：暫無解析17、關于工程質量檢測的說法，正確的是()。A、由施工企業(yè)委托具有相應資質的檢測機構進行檢測B、檢測機構有義務檢測材料、構配件和設備C、質量檢測報告經建設單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位負責歸檔D、檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬標準答案：D知識點解析：A錯誤，工程質量檢測應由建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測，而不是施工企業(yè)；B錯誤，施工單位對進入施工現場的建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土實行檢驗制度，是施工單位質量保證體系的重要組成部分，也是保證施工質量的重要前提。故檢測檢測材料、構配件和設備是施工單位的義務而非檢測機構；C錯誤，檢測報告經建設單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由施工單位歸檔而非建設單位。18、某建筑企業(yè)員工在工程施工中受傷，員工近親屬認為應屬于工傷，建筑企業(yè)不認為是工傷，則應由()對是否屬于工傷承擔舉證責任。A、員工B、建筑企業(yè)工會組織C、建筑企業(yè)D、社會保險行政部門標準答案：C知識點解析：暫無解析19、對采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構成犯罪的，應由發(fā)證機關（）。A、責令停止施工，對建設單位和施工單位分別處以罰款B、收回施工許可證法，責令停止施工，對責任單位處以罰款C、宣布該施工許可證無效，責令停止施工，沒收非法所得D、責令停止施工，有違法所得的，處以5000元以上10000元以下的罰款標準答案：B知識點解析：暫無解析20、下列選項中，屬于勞動合同的必備條款的是（）。A、福利待遇B、社會保險C、試用期D、培訓事項標準答案：B知識點解析：暫無解析21、按照《勞動合同法》的規(guī)定，下列關于勞務派遣的表述中，正確的是（）。A、被派遣勞動者應與用人單位簽訂勞動合同B、派遣單位應與被派遣勞動者訂立3年以上的固定期限勞動合同C、勞務派遣一般在臨時性、輔助性、替代性的工作崗位上實施D、被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規(guī)定的最低生活保障標準按月支付生活費標準答案：C知識點解析：暫無解析22、物權人可以依自己的意志就標的物直接行使權利，無須他人的意思或義務人的行為介入，體現了物權的()。A、絕對性B、排他性C、支配性D、財產性標準答案：C知識點解析：暫無解析23、根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在同一個縣級以上行政區(qū)域的特別重大事故以下等級事故，應對其負責調查的部門是()。A、事故發(fā)生地人民政府B、事故發(fā)生單位所在地人民政府C、事故發(fā)生地安全監(jiān)督管理部門D、事故發(fā)生單位所在地安全監(jiān)督管理部門標準答案：A知識點解析：暫無解析24、下列關于工程建設標準的說法，正確的是()。A、工程建設國家標準的制訂程序分為準備、征求意見、送審和報批四個階段B、工程建設行業(yè)標準均為推薦性標準C、復審一般在國家標準實施后3年進行1次D、公布國家標準后，原有的行業(yè)標準可以繼續(xù)實施標準答案：A知識點解析：工程建設國家標準的制訂程序分為準備、征求意見、送審和報批四個階段。A正確。工程建設行業(yè)標準也分為強制性標準和推薦性標準。B錯誤。復審一般在國家標準實施后5年進行1次。C錯誤。行業(yè)標準在相應的國家標準實施后，應當及時修訂或廢止。D錯誤。25、根據《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》，下列入員中，不屬于五方責任主體項目負責人的是()。A、建設單位項目負責人B、監(jiān)理單位負責人C、勘察單位項目負責人D、施工單位項目經理標準答案：B知識點解析：暫無解析注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第5套一、單項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、按照我國法律部門的劃分，下列法律中，屬于經濟法的是()。A、《標準化法》B、《招標投標法》C、《物權法》D、《合同法》標準答案：A知識點解析：根據經濟法的概念，上述法律中只有《標準化法》屬于經濟法，顯然，A項為正確選項。2、下列關于行政法規(guī)簽發(fā)的說法，正確的是()。A、行政法規(guī)由國家主席簽署主席令公布B、行政法規(guī)由國務院總理簽署國務院令公布C、行政法規(guī)由國家發(fā)改委主任簽署命令公布D、行政法規(guī)由住建部部長簽署命令公布標準答案：B知識點解析：行政法規(guī)是我國法律體系的重要組成部分，依照《立法法》的規(guī)定，國務院根據憲法和法律，制定行政法規(guī)，由總理簽署國務院令公布。因此，正確選項是B。不同法的形式，如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)與地方規(guī)章等，其制定與發(fā)布的機構都不相同，這樣的知識點應該歸納總結、對比記憶。3、某建筑公司與某安裝公司組成聯合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20萬元損失，則以下說法正確的是()。A、建設單位可以向建筑公司索賠20萬元、B、建設單位只能向安裝公司索賠20萬元C、建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10萬元D、建設單位不可以向安裝公司索賠20萬元標準答案：A知識點解析：本題考點是工程的聯合承包制度。進一步要求大家掌握何謂連帶責任。4、專利是對于()所享有的制造、使用和銷售的專有權。A、技術秘密B、商業(yè)秘密C、發(fā)明創(chuàng)造D、公開的發(fā)明創(chuàng)造標準答案：C知識點解析：暫無解析5、高層建筑每個防火分區(qū)的安全出口不應少于兩個,但塔式住宅如符合下列條件的,可設一個出口,下述條件中哪一條是錯誤的?()A、18層及18層以下B、每層不超過8戶C、每層建筑面積不超過850m2D、設有一座防煙樓梯間和消防電梯標準答案：C知識點解析：暫無解析6、注冊商標的有效期為10年，其計算起始日為()。A、核準注冊之日B、提出申請之日C、續(xù)展申請之日D、初審公告之日標準答案：A知識點解析：注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算，因此應選擇A。7、古羅馬維特魯威所著的著作是()。A、《建筑十書》B、《建筑四書》C、《建筑十卷》D、《建筑五柱式》標準答案：A知識點解析：《建筑十書》是古羅馬維特魯威所寫。它奠定了歐洲建筑學的基本體系,15世紀以后,成為歐洲建筑師的基本教材。以上其他三本著作都是文藝復興時期的作品。8、儲存危險物品的容器，根據規(guī)定投入使用不需要的條件是()。A、由專業(yè)單位生產B、由具有相應資質的檢驗檢測機構檢驗檢測C、取得安全使用證D、建立應急救援預案標準答案：D知識點解析：暫無解析9、某商品房工程開發(fā)商向銀行辦理抵押貸款3000萬元，工程竣工驗收后欠施工企業(yè)600萬元工程款，開發(fā)商以每套100萬元的價格賣給王某等50人商品房各1套，王某等50人與開發(fā)商簽訂了商品房銷售且已支付房款的首付款30％，銀行和施工企業(yè)均向人民法院提起訴訟，要求拍賣已建成的全部房屋還款，則()。A、銀行的貸款在先，拍賣后所得款項由銀行優(yōu)先受償B、施工企業(yè)的工程款優(yōu)先保障，拍賣后應優(yōu)先受償C、開發(fā)商賣給王某等商品房1套無效，應該拍賣D、王某等購買的房屋有效，承包人和銀行的優(yōu)先受償權不得對抗買受人標準答案：B知識點解析：暫無解析10、建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產條件不符合國家規(guī)定而導致重大經濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成()。A、瀆職罪B、重大勞動安全事故罪C、重大責任事故罪D、工程重大安全事故罪標準答案：B知識點解析：本題考點為重大勞動安全事故罪。根據《刑法》，重大勞動安全事故罪中，侵害的客體是勞動安全；客觀方面表現為安全生產設施或者安全生產條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。主體是特殊主體，即直接負責的主管人員和其他直接責任人員。11、根據《招標投標法》有關規(guī)定，評標委員會中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的()。A、二分之一B、三分之二C、三分之一D、四分之一標準答案：B知識點解析：暫無解析12、關于城市用地自然條件評價的問題,下述哪一條是不對的?()A、城市用地自然條件的分析主要是指地質、水文、氣候和地形等幾個方面B、一類用地是指一般不要或稍加工程措施即可用于建設的用地C、用地的劃分需要按地區(qū)的具體條件而定D、用地的質量好壞,各地具有統(tǒng)一標準標準答案：D知識點解析：用地分類具有地方性和實用性,不同地區(qū)不能作質量類比。13、《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，處以罰款。情節(jié)嚴重的，可()。A、追究刑事責任B、予以取締C、吊銷營業(yè)執(zhí)照D、吊銷資質證書標準答案：D知識點解析：暫無解析14、根據《勞動合同法》，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是()。A、在試用期間被證明不符合錄用條件的B、嚴重違反用人單位規(guī)章制度C、患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的D、被依法追究刑事責任的標準答案：C知識點解析：暫無解析15、勞動者連續(xù)工作()年以上的，應享受帶薪年休假。A、1B、2C、3D、4標準答案：A知識點解析：暫無解析16、張某繼承了一套商鋪，在辦理產權登記前就以300萬元的價格賣給了李某，并由李某使用。張某在辦理了產權登記后，又以380萬元的價格將這套商鋪賣給王某，并辦理了過戶手續(xù)。對此，下列選項中正確的說法是()。A、張某與李某間的買賣合同無效B、張某與王某間的買賣合同無效C、這兩個買賣合同均有效D、張某辦理產權登記前不享有所有權標準答案：C知識點解析：暫無解析17、全國重點文物保護單位的建設控制地帶，應經()批準后再劃定公布。A、國務院文物行政部門B、國冢發(fā)改委C、省、自治區(qū)、直轄市人民政府D、省、自治區(qū)、直轄市文物行政部門標準答案：C知識點解析：暫無解析18、根據《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，建設單位明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，應處以()罰款。A、10萬元以上30萬元以下B、20萬元以上50萬元以下C、50萬元以上100萬元以下D、100萬元以上200萬元以下標準答案：B知識點解析：暫無解析19、某施工企業(yè)和某律師簽訂的授權委托書中僅寫“全權代理”而無具體授權事項，則該律師有()的權利。A、提出管轄權異議B、代為承認、放棄訴訟請求C、進行和解D、提起反訴或者上訴標準答案：A知識點解析：本題考查特別授權。委托權限分為一般授權與特別授權。一般授權，委托代理人僅有程序性的訴訟權利。特別授權可以行使實體性的訴訟權利，即代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或者上訴。若授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，視為訴訟代理人沒有獲得特別授權，無權行使實體性訴訟權利。故A選項正確，B、C、D選項中的實體訴訟權利無權行使。20、根據《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，管理人員和作業(yè)人員每年至少進行()次安全生產教育培訓并考核合格。A、1B、2C、3D、5標準答案：A知識點解析：暫無解析21、建筑業(yè)企業(yè)資質證書的有效期和每次的有效延續(xù)期均為（）年。A、3B、4C、5D、6標準答案：C知識點解析：暫無解析22、建筑市場誠信行為信息中的良好行為記錄，是指企業(yè)因嚴格遵守建設法規(guī)，行為規(guī)范，誠信經營而受到（）表彰、獎勵所形成的記錄。A、建設單位B、行政主管部門或相關專業(yè)部門C、監(jiān)理單位D、公眾評價標準答案：B知識點解析：暫無解析23、建筑施工總承包特級資質企業(yè)，應至少配備(’)名專職安全生產管理人員。A、8B、6C、4D、3標準答案：B知識點解析：暫無解析24、關于施工單位相關事項的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)自行承擔差價時，對原材料、設備換用而不必經工程師同意B、施工單位是建設工程質量的唯一責任主體C、總、分包單位對建設工程的質量負連帶責任D、施工企業(yè)擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工企業(yè)承擔，延誤的工期不予順延標準答案：D知識點解析：A錯誤，對原材料、設備換用，無論何種情況，均需取得工程師同意。B錯誤，建設工程質量責任與施工質量責任的責任主體不盡相同。建設工程參與主體是多元的，各參與主體依法僅就自己的工作內容對建設工程承擔相應的質量責任。C錯誤，“建設工程”應為“分包工程”。25、施工單位向監(jiān)理單位提交《建筑節(jié)能分部工程質量驗收表》，監(jiān)理單位進行質量評估后，應由監(jiān)理工程師及()簽字確定驗收結論。A、項目總監(jiān)B、業(yè)主方項目負責人C、項目經理D、項目技術負責人標準答案：A知識點解析：暫無解析注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第6套一、單項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、根據《民法通則》，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是他的()。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、復代理人標準答案：B知識點解析：暫無解析2、上題所示梁,正確的剪力圖(圖3-9形狀是()。A、

B、

C、

D、

標準答案：A知識點解析：無荷載區(qū)段為平直線,D處反力向上,該處剪力應為負。3、施工單位在施工現場有爆破物及有害危險物品存放處應當()。A、安排專人晝夜值班，防止無關人員進入危險區(qū)域B、設置安全防護圍欄，禁止無關人員進入危險區(qū)域C、設置明顯安全警示標志，提醒操作人員注意D、報告有關主管部門，配備專業(yè)防護人員和設備標準答案：C知識點解析：施工單位應當在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。安全警示標志必須符合國家標準。4、混凝土立方體抗壓強度標準值是由混凝土立方體試塊測得的,下列關于齡期和保證率的敘述,哪一項是正確的?()A、齡期為21d,保證率為90%B、齡期為21d,保證率為95%C、齡期為28d,保證率為95%D、齡期為28d,保證率為97/73%標準答案：C知識點解析：混凝土的立方體抗壓強度是按標準試驗方法制作養(yǎng)護的邊長為150mm的立方體試塊,在28d齡期,用標準試驗方法測得的具有95%保證率的抗壓強度值。5、決定鋼筋混凝土柱承載能力的因素,下列各項中哪一項是無關的?()A、混凝土的強度等級B、鋼筋的強度等級C、鋼筋的截面面積D、箍筋的肢數標準答案：D知識點解析：鋼筋混凝土柱承載能力與箍筋肢數無關。6、下列關于有限責任公司責任承擔的正確說法是()。A、股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任B、股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任C、股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任D、股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任標準答案：A知識點解析：本題考點是有限責任公司的責任承擔。有限責任公司，是指由50個以下股東出資設立，股東以其所認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任的企業(yè)法人。7、《城市房屋拆遷管理條例》規(guī)定，被拆遷人在裁決規(guī)定的搬遷期限內未搬遷的，可以強制拆遷，就強制拆遷的概念理解正確的是()。A、房屋所在地的市、縣人民政府可以責成有關部門強制拆遷B、房屋拆遷管理部門只能依法申請人民法院強制拆遷C、實施強制拆遷前，拆遷人應當就被拆除房屋的有關事項向管理部門辦理備案D、實施強制拆遷前，人民法院依據職權必須辦理證據保全標準答案：A知識點解析：暫無解析8、巖石堅硬程度的劃分,下列何種說法是正確的?()A、可劃分為堅硬巖、軟巖、極軟巖三類B、可劃分為堅硬巖、較硬巖、軟巖、極軟巖四類C、可劃分為堅硬巖、較硬巖、軟巖三類D、可劃分為堅硬巖、較硬巖、較軟巖、軟巖和極軟巖五類標準答案：D知識點解析：暫無解析9、下列選項中除()以外都屬于投標人的不正當競爭行為。A、相互串通投標B、以行賄手段謀取中標C、謀求低價格中標D、以他人名義投標標準答案：C知識點解析：暫無解析10、在居住區(qū)規(guī)劃中,綠地率、新區(qū)建設不應低()%,舊區(qū)改造不宜低于25%。A、50B、40C、35D、30標準答案：D知識點解析：暫無解析11、下列不屬于建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員的是()。A、建筑電工B、架子工C、起重機械司機D、鋼筋工標準答案：D知識點解析：暫無解析12、在建設工程施工活動中，施工單位最基本的安全管理制度以及施工單位安全生產的核心和中心環(huán)節(jié)是()。A、安全生產責任制B、安全責任追究制C、群防群治制度D、安全生產教育培訓制度標準答案：A知識點解析：根據《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)必須依法加強對建筑安全生產的管理，執(zhí)行安全生產責任制度，采取有效措施，防止傷亡和其他安全生產事故的發(fā)生。安全生產責任制度是施工單位最基本的安全管理制度，是施工單位安全生產的核心和中心環(huán)節(jié)。13、按照《綠色施工導則》規(guī)定，建筑施工企業(yè)在基坑土方施工階段，應采取灑水、覆蓋等措施，作業(yè)區(qū)目測揚塵高度控制在()米內，不擴散到場區(qū)外。A、0．5B、1．0C、1．5D、2．0標準答案：C知識點解析：暫無解析14、《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》規(guī)定，取得安全生產許可證的建筑施工企業(yè)，發(fā)生重大安全事故的，應()。A、責令停止生產，并處罰款B、撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證C、暫扣安全生產許可證并限期整改D、吊銷安全生產許可證標準答案：C知識點解析：暫無解析15、根據《安全生產許可證條例》，建筑施工企業(yè)未取得安全生產許可證的，不得()。A、項目開工B、從事建筑施工活動C、參與項目投標D、辦理工程竣工驗收標準答案：B知識點解析：暫無解析16、下列屬于著作權中人身權的是（）。A、保護作品完整權B、使用權C、許可使用權D、轉讓權標準答案：A知識點解析：暫無解析17、對于拆除工程，建設單位報送的備案資料中不包括的是()。A、拆除施工組織方案B、堆放、清除廢棄物的措施C、擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明D、建設單位的資質證明標準答案：D知識點解析：暫無解析18、下列選項中，不屬于我國《標準化法》對標準劃分類型的是()。A、國家標準B、行業(yè)標準C、技術標準D、企業(yè)標準標準答案：C知識點解析：按照《標準化法》的規(guī)定，我國的標準分為國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準。19、根據《仲裁法》的規(guī)定，以下關于仲裁裁決的執(zhí)行，說法不正確的是()。A、仲裁委員會作出裁決后，當事人應當履行裁決B、一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規(guī)定向人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應當執(zhí)行C、一方當事人申請執(zhí)行裁決，另一方當事人申請撤銷裁決的，仲裁委員會或者人民法院應當裁定中止執(zhí)行D、人民法院裁定撤銷裁決的，應當裁定終結執(zhí)行。撤銷裁決的申請被裁定駁回的，人民法院應當裁定恢復執(zhí)行標準答案：C知識點解析：暫無解析20、根據《民事訴訟法》的規(guī)定，判決前能夠調解的，還可以進行調解。調解書()，即具有法律效力。A、經法院作出后B、經法院記錄后C、經雙方當事人簽字后D、經雙方當事人簽收后標準答案：D知識點解析：暫無解析21、按照《注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準規(guī)定(試行)》的規(guī)定，下列關于注冊建造師執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模標準的表述中，正確的是（）。A、建筑工程專業(yè)中的房屋建筑工程分為10個]_程類別B、一般房屋建筑工程劃分為工業(yè)、民用與公：共建筑工程三類項目C、工業(yè)、民用與公共建筑以建筑物的層數劃分，28層以上為大型工程項目D、一級注冊建造師可擔任大、中、小型項目施工負責人標準答案：D知識點解析：暫無解析22、關于安全專項方案的編制、審核與實施，下列說法錯誤的是（）。A、項目經理審核簽字后方可實施B、總監(jiān)理工程師簽字后方可實施C、施工單位應專人現場監(jiān)督實施D、修改方案應當重新審核標準答案：A知識點解析：暫無解析23、根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，《工程質量保修書》應當明確保修的范圍、期限和責任。其中保修范圍和最低期限是（）。A、雙方約定的B、法定的C、設計文件確定的D、業(yè)主方規(guī)定的標準答案：B知識點解析：暫無解析24、關于施工發(fā)現文物發(fā)掘的說法，正確的是()。A、在農村集體組織所有的土地上發(fā)現埋藏的文物，集體組織可以自行挖掘B、確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發(fā)掘的，由縣級以上人民政府文物行政部門組織發(fā)掘，并同時補辦審批手續(xù)C、進行大型基本建設項目，施工單位應事先報請省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政部門組織從事考古發(fā)掘的單位在工程范圍內有可能埋藏文物的地方進行考古調查、勘探D、特別重要的建設工程范圍內的考古調查、勘探、發(fā)掘，由國務院文物行政主管部門組織實施標準答案：D知識點解析：本題考核施工發(fā)現文物發(fā)掘的規(guī)定。選項A錯誤，正確的表述：《文物保護法》規(guī)定，地下埋藏的文物，任何單位或者個人都不得私自發(fā)掘；選項B錯誤，正確的表述：確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發(fā)掘的，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政部門組織發(fā)掘，并同時補辦審批手續(xù)；選項C錯誤，正確的表述：進行大型基本建設項目，建設單位應事先報請省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政部門組織從事考古發(fā)掘的單位在工程范圍內有可能埋藏文物的地方進行考古調查、勘探。因此，正確是D。25、根據《安全生產許可證條例》，施工企業(yè)安全生產許可證有效期滿，未辦理延期手續(xù)的，應責令停止生產，限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處()罰款。A、5萬元以上，10萬元以下B、5萬元以上，20萬元以下C、10萬元以上，20萬元以下D、10萬元以上，50萬元以下標準答案：A知識點解析：暫無解析注冊建造師一級建設工程法規(guī)及相關知識（單項選擇題）模擬試卷第7套一、單項選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、公共建設通常由三種空間組成,下列何者應除外?()Ⅰ-空間組成;Ⅱ-功能分區(qū);Ⅲ-人流組織與疏散;Ⅳ-通風采光A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ標準答案：B知識點解析：公共建筑的功能問題中空間組成、功能分區(qū)、人流組織與疏散是幾個比較重要的核心問題。2、生產經營單位的從業(yè)人員的權力包括()。A、有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)B、有權停止作業(yè)C、有權撤離作業(yè)場所D、有權隨時解除與其訂立的勞動合同標準答案：A知識點解析：暫無解析3、以下各項中，屬于監(jiān)理單位主要安全責任的是()。A、組織專家論證、審查深基坑專項施工方案B、施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關主管部門報告C、申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料D、提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產安全事故的措施建議標準答案：B知識點解析：該題考點是監(jiān)理單位的主要安全責任?！督ㄔO工程施工現場管理規(guī)定》規(guī)定了審查施工組織設計的責任、安全隱患報告的責任以及依法監(jiān)理的責任。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。4、由于監(jiān)理工程師指令有誤導致現場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法是()。A、由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔B、由施工單位做好現場維護，所需費用由監(jiān)理單位承擔C、由施工單位做好現場維護，所需費用由施工單位承擔D、由施工單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔標準答案：D知識點解析：該題考點是施工現場的安全防護。《建設工程安全生產管理條例》第28條第2款規(guī)定：施工單位應根據不同施工階段……，在施工現場采取相應的安全施工措施。施工現場暫時停止施工的，施工單位應當做好現場防護，所需費用由責任方承擔，或者按照合同約定執(zhí)行。5、下列哪種鋼筋不宜用作預應力鋼筋?()A、鋼絞線B、冷拉Ⅰ級鋼筋C、甲級冷拔低碳鋼絲D、熱處理鋼筋標準答案：B知識點解析：預應力鋼筋宜采用碳素鋼絲、刻痕鋼絲、鋼絞線和熱處理鋼筋,以及冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級鋼筋。6、關于專業(yè)工程的施工許可事項，說法正確的是()。A、建設單位應當為專業(yè)工程分包單獨申請施工許可B、施工許可證應當記載專業(yè)工程分包單位名稱C、建設單位將專業(yè)工程發(fā)包的，應當辦理施工許可D、專業(yè)工程不涉及施工許可標準答案：C知識點解析：在中華人民共和國境內從事各類房屋建筑及其附屬設施的建造、裝修裝飾和與其配套的線路、管道、設備的安裝，以及城鎮(zhèn)市政基礎設施工程的施工，建設單位在開工前應當依法向工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。若采取施工總承包模式的，應當就整個項目辦理施工許可證，并記載施工單位名稱。即便項目較為簡單，僅有專業(yè)工程發(fā)包的，也應當依法辦理施工許可證。7、古羅馬大型公共建筑的主要結構體系是()。A、梁柱系統(tǒng)B、拱券系統(tǒng)C、磚石系統(tǒng)D、框架系統(tǒng)標準答案：B知識點解析：古羅馬大型公共建筑的室內空間寬闊、高大,其布局方式、空間組合、藝術形式等都與采用拱券結構系統(tǒng)有密切關系。8、《勞動合同法》規(guī)定，用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，視為用人單位與勞動者()。A、已解除勞動合同B、已訂立期限為1年的固定期限合同C、簽訂期限為2年的固定期限合同D、已訂立無固定期限勞動合同標準答案：D知識點解析：暫無解析9、陽光工程公司提出同公司員工李某解除合同，并經雙方協商一致，解除了勞動合同。李某在該公司工作了2年4個月，解除合同前李某月工資2400元。李某要求公司經濟補償，而陽光公司認為是雙方協商終止合同，不應當進行經濟補償。根據《勞動法》的規(guī)定，下列說法正確的是()。A、陽光公司無須給予李某任何經濟補償B、陽光公司應當給予李某6000元經濟補償C、陽光公司應當給予李某7200元經濟補償D、陽光公司應當給予李某5600元經濟補償標準答案：B知識點解析：《勞動法》規(guī)定，用人單位向勞動者提出解除勞動合同并與勞動者協商一致解除合同的，用人單位應當想勞動者支付經濟補償，經濟補償的標準，按勞動者在用人單位的工作年限，每滿一年支付一個月工資，6個月以上不滿一年，按1年計算；不滿6個月的，支付半個月工資。因此陽光公司應當支付的經濟補償為2．5×2400=6000元整。因此，答案選B。10、施工合同履行過程中出現以下情況，當事人一方可以免除違約責任的是()。A、因為三通一平工期拖延，發(fā)包方不能在合同約定的時間內給承包商提供施工場地B、因為發(fā)包方拖延提供圖紙，導致工期拖延C、因為發(fā)生洪災，承包方無法在合同約定的工期內竣工D、因為承包方自有設備損壞，導致工期拖延標準答案：C知識點解析：《合同法》中規(guī)定，合同履行過程中出現違約情況的，只有在不可抗力情況或者合同約定的事由下可以免除當事人的責任，本題中只有選項C是發(fā)生洪災后出現的違約。11、根據《水污染防治法》，企業(yè)事業(yè)單位發(fā)生事故或者其他災害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向()的縣級以上地方人民政府或者環(huán)境保護主管部門報告。A、單位所在地B、污染影響地C、單位登記地D、事故發(fā)生地標準答案：D知識點解析：暫無解析12、以下關于女職工的特殊勞動保護的說法，正確的是()。A、禁止安排女職工從事3級體力勞動強度的勞動B、禁止安排懷孕女職工延長工作時間C、禁止安排懷孕女職工夜班勞動D、女職工生育享受不少于90天產假標準答案：D知識點解析：《勞動法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的3級體力勞動強度的勞動。不得安排女職工在懷孕期間從事3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的勞動。對懷孕7個月以上的女職工，不得安排延長工作時間和夜班勞動。女職工生育享受不少于90天產假。哺乳期不得從事3級體力勞動，不得延長工作時間和夜班。A選項應為4級，B、C選項均應為懷孕7個月以上。因此，答案只有D正確。13、職工發(fā)生事故傷害，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日起()日內向統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請。A、10B、15C、30D、60標準答案：C知識點解析：暫無解析14、甲與乙簽訂了倉儲合同，約定由乙儲存甲的9桶原料。按照倉儲合同的法律規(guī)定，乙的義務不包括()。A、驗收B、出具倉單C、提取原料D、允許甲提取樣品標準答案：C知識點解析：暫無解析15、某混凝土供應商由于缺乏商品混凝土生產企業(yè)資質，則其供應的混凝土產品視為()。A、合格品B、不合格品C、視檢測情況確定D、視業(yè)主要求確定標準答案：B知識點解析：暫無解析16、按照《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程發(fā)生質量事故，有關單位應當在()小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。A、8B、12C、24D、48標準答案：C知識點解析：暫無解析17、某寫字樓工程主樓尚未完工，裙樓商場部分未經驗收即投入使用。使用中發(fā)現因施工原因致使裙樓一樓承重墻局部因地基下沉而開裂，則此質量責任應由()承擔。A、設計單位B、施工單位C、建設單位D、質量監(jiān)管部門標準答案：B知識點解析：暫無解析18、關于調解與和解，說法正確的是()。A、和解與調解的區(qū)別在于是否有第三人參加B、訴訟階段當事人達成的和解協議，具有強制執(zhí)行效力C、人民法院生效判決執(zhí)行階段當事人雙方不能和解與調解D、當事人在訴訟中如和解，必須撤訴標準答案：A知識點解析：暫無解析19、下列選項中，用人單位經陛裁員時，應當優(yōu)先留用的是（）。A、訂立短期固定期限勞動合同的勞動者B、訂立無固定期限勞動合同的勞動者C、女職工D、年老體弱的職工標準答案：B知識點解析：暫無解析20、某混凝土供應商由于缺乏商品混凝土生產企業(yè)資質，則其供應的混凝土產品視為（）A、合格品B、不合格品C、視檢測情況確定D、視業(yè)主要求確定標準答案：B知識點解析：暫無解析21、某學院教學樓裝修改造過程中，施工單位下列哪項行為是被禁止的（）。A、按照設計圖紙改動電器線路布置B、按照建設單位要求將原門洞口擴大C、按照設計單位要求對結構梁進行加固D、按照監(jiān)理單位要求做防水層蓄水試驗標準答案：B知識點解析：暫無解析22、對下列債權請求權提出訴訟時效抗辯的，法院予以支持的是（）。A、支付存款本金及利息的請求權B、支付國債本息的請求權C、基于投資關系產生的繳付出資請求權D、支付工程款請求權標準答案：D知識點解析：暫無解析23、關于所有權的權能，下列說法正確的是()。A、占有權只能由所有人享有B、財產所有權的權能只包括占有權、使用權、收益權、處分權C、要想享有收益權，就必須行使對物的使用權D、占有權是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心標準答案：B知識點解析：占有權可以根據所有人的意志和利益分離出去，由非所有人享有。所以選項A錯誤。收益權本身是一項獨立的權能，而使用權并不能包括收益權。有時，所有人并不行使對物的使用權，仍可以享有對物的收益權。所以選項C錯誤。處分權是指依法對財產進行處置，決定財產在事實上或法律上命運的權能。處分權的行使決定著物的歸屬。處分權是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心。所以選項D錯誤。財產所有權的權能，是指所有人對其所有的財產依法享有的權利，包括占有權、使用權、收益權、處分權。所以選項B正確。24、根據《安全生產法》，施工企業(yè)主要負責人有違法行為的，依法追究刑事責任，自刑罰執(zhí)行完畢或者