木制作產(chǎn)品定作承攬合同(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。甲方(定作方)：******法定代表人：******乙方(承攬方)：******法定代表人：******依據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，就項(xiàng)目木制作產(chǎn)品供貨事宜達(dá)成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守：一、產(chǎn)品基本狀況1.基本狀況總價(jià)款：￥：*****元其他相關(guān)費(fèi)用：***□送貨**元□安裝**元□測量、設(shè)計(jì)費(fèi)：****元□其他費(fèi)用：*****元總計(jì)金額(大寫)：**佰**萬仟佰**元角￥：*******元(包含稅費(fèi))2.乙方所供產(chǎn)品必需與雙方封存樣品全都，詳細(xì)應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：1.《木制品制作企業(yè)主要材料選購規(guī)范》(MG-2-X)2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/320500JTL003-X)3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/320500JTL004-X)4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/320500JTL005-X)5.其他二、定作設(shè)計(jì)□承攬方設(shè)計(jì)1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求，在前將設(shè)計(jì)圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認(rèn)后作為合同附件。2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認(rèn)。更改所造成的責(zé)任(延期交貨、安裝和費(fèi)用增減及損失)，由更改方擔(dān)當(dāng)。3.承攬方對(duì)設(shè)計(jì)方案提出保密要求的，定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。□定作方設(shè)計(jì)1.定作方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將設(shè)計(jì)圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認(rèn)手續(xù)。2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內(nèi)，承攬方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)覺圖紙不符合商定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)書面通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在收到承攬方書面通知后日內(nèi)書面回復(fù)。3.承攬方進(jìn)行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的設(shè)計(jì)要求不合理，應(yīng)當(dāng)馬上通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在收到書面異議后的日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),承攬方有權(quán)停止工作,并準(zhǔn)時(shí)通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。4.承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。5.因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能準(zhǔn)時(shí)解決而耽擱的時(shí)間，交貨期按耽擱的時(shí)間順延。三、付款方式1.本合同簽訂后日內(nèi)，定作方應(yīng)支**%即人民幣(大寫)(**元)作為定金。2**%尾款計(jì)人民幣(大寫)(**元)，定作方于驗(yàn)收結(jié)束**天內(nèi)支付。3.商定收款賬戶：指定收款賬號(hào)：***。開戶行：****。戶名：*****。四、轉(zhuǎn)包1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成；1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：******。(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。2.定作方(同意或不同意)將定作物的幫助工作交由第三人完成；2.1定作方同意承攬方將定作物的幫助工作交由第三人完成的：(1)承攬方可以交由第三人完成的幫助工作包括：******。(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將幫助工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。五、交貨方式、地點(diǎn)及驗(yàn)收1.交貨時(shí)間：*年***月***日2.交貨地點(diǎn)：***。3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提4.承攬方上門安裝，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方認(rèn)可的圖紙及文字說明為準(zhǔn)。5.驗(yàn)收合格雙方簽署驗(yàn)收單及結(jié)算單，驗(yàn)收結(jié)算單作為最終付款依據(jù)；驗(yàn)收不合格乙方應(yīng)予以返工，返工所需材料、工時(shí)由乙方擔(dān)當(dāng)。六、質(zhì)量保證1.對(duì)所售貨物承攬方供應(yīng)年的保用期，在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用，承攬方負(fù)責(zé)修理，費(fèi)用由承攬方擔(dān)當(dāng)。質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行修理或更換處理，并擔(dān)當(dāng)相關(guān)費(fèi)用。若乙方未按甲方通知要求進(jìn)行維護(hù)修理，甲方有權(quán)自行組織修理，所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。2.保用期后，定作方如需要承攬方修理的，承攬方收取成本費(fèi)用。3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量緣由，而因其它緣由造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方修理的，承攬方收取成本費(fèi)用。七、承攬方違約責(zé)任1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時(shí)仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。逾期超過十五天的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定，可由定作方臨時(shí)代為保管，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管費(fèi)。承攬方擅自更換定作方供應(yīng)的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應(yīng)當(dāng)根據(jù)要求加工，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任，根據(jù)15.2條款處理。未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方賠償損失。八、定作方違約責(zé)任1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應(yīng)按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時(shí)仍應(yīng)履行付款義務(wù)。逾期超過十五日的，承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時(shí)，定作方已經(jīng)支付的款項(xiàng)不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。2.定作方如未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方供應(yīng)圖紙等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。4.定作方無故解除合同，應(yīng)賠償合同總計(jì)金額的*%違約金。5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管費(fèi)。九、留置權(quán)定作方未按合同商定準(zhǔn)時(shí)支付承攬方酬勞的，承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方商定，承攬方賜予定作**天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿，定作方仍未支付酬勞的，承攬方可將財(cái)產(chǎn)折價(jià)變賣或拍賣，但以未支付酬勞總額為限，超出此范圍的，定作方可懇求承攬方擔(dān)當(dāng)損害賠償責(zé)任。十、爭議解決1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中消失的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受XX現(xiàn)行有效的法律約束。2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第*種方式解決：(1)提交位于(地點(diǎn))的仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力；(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。十一、其他1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗(yàn)收單、報(bào)價(jià)表、設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)文件為合同附件，與本合同具有同等效力。2.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。簽署時(shí)間：*年***月***日定作方(蓋章)：******聯(lián)系人：******聯(lián)系方式：******地址：*****承攬方(蓋章)：******聯(lián)系人：******聯(lián)系方式：******地址：*****木制作產(chǎn)品定作承攬合同(第二篇)合同編號(hào)：[合同編號(hào)]摘要：本合同是由[乙方全稱]（以下簡稱“承攬方”）與[甲方全稱]（以下簡稱“委托方”），就木制作產(chǎn)品定制事宜所達(dá)成的一致意見的合同。一、合同目的1.承攬方同意根據(jù)委托方的要求，定制并提供特定的木制作產(chǎn)品（以下簡稱“產(chǎn)品”）。2.委托方同意支付相應(yīng)的費(fèi)用，并提供必要的支持和信息。二、重要條款1.產(chǎn)品規(guī)格與要求1.1承攬方應(yīng)根據(jù)委托方提供的規(guī)格和要求，制作符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的產(chǎn)品。1.2承攬方需在[約定交貨日期]前完成產(chǎn)品制作，并確保產(chǎn)品符合委托方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.交付與驗(yàn)收2.1承攬方需在約定的交貨日期前將產(chǎn)品交付給委托方，并確保產(chǎn)品完好無損。2.2委托方有權(quán)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，并在[適當(dāng)時(shí)限]內(nèi)提出任何合理的質(zhì)量異議。3.價(jià)格和支付方式3.1委托方同意支付由承攬方提供的產(chǎn)品價(jià)格。3.2支付方式為[約定支付方式]，委托方應(yīng)在[約定期限]內(nèi)支付全部費(fèi)用。4.違約責(zé)任4.1若承攬方未按要求按時(shí)交付產(chǎn)品或產(chǎn)品不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，則承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。4.2若委托方未按時(shí)支付費(fèi)用，則委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。5.保密條款5.1雙方同意在履行本合同過程中對(duì)涉及商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等保密信息進(jìn)行保密。5.2未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。6.爭議解決6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，爭議應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。7.合同變更和解除7.1任何一方若需變更本合同條款，需經(jīng)雙方書面協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。7.2本合同可根據(jù)雙方協(xié)商一致，提前解除。8.適用法律和管轄權(quán)8.1本合同的解釋、適用和爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方同意[約定的管轄地]的人民法院具有司法管轄權(quán)。中文：（這里是中文內(nèi)容，保持與英文文本內(nèi)容一致）說明：本合同為簡化版本，具體條款和內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，請(qǐng)悉知合同編寫需參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和相關(guān)規(guī)定。木制作產(chǎn)品定作承攬合同(第三篇)合同編號(hào)：[編號(hào)]木制作產(chǎn)品定制承攬合同甲方（委托方）：單位/個(gè)人名稱：注冊(cè)地址/住所：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方（承攬方）：單位/個(gè)人名稱：注冊(cè)地址/住所：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲乙雙方本著平等、自愿的原則，就木制作產(chǎn)品定制事宜達(dá)成如下合同：第一條項(xiàng)目描述及規(guī)格甲方需定制的木制作產(chǎn)品詳細(xì)描述及規(guī)格為：【在此列出具體描述及規(guī)格要求】第二條價(jià)格及支付方式1.甲方向乙方支付的定制費(fèi)用為：【具體金額】（大寫：【金額大寫】）。2.甲方需在合同簽訂之日起三日內(nèi)向乙方支付費(fèi)用的30%作為定金，并在產(chǎn)品制作完成之前的三日內(nèi)將余款支付給乙方。3.甲方支付款項(xiàng)方式為：【具體支付方式】。第三條制作期限1.甲乙雙方約定，乙方將在收到定金后撰寫詳細(xì)制作方案，并于【指定日期】前提交給甲方。2.甲方對(duì)于乙方提交的制作方案有權(quán)進(jìn)行修改和確認(rèn)，乙方將在收到修改意見后的三日內(nèi)提供修改后的方案。3.甲方確認(rèn)最終方案后，乙方將在【指定日期】前完成產(chǎn)品的制作，并通知甲方驗(yàn)收。第四條產(chǎn)品交付及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行產(chǎn)品的包裝和交付，并在【指定日期】前將產(chǎn)品送至甲方指定地點(diǎn)。2.甲方應(yīng)在接收產(chǎn)品的三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題或未達(dá)到約定規(guī)格，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行修復(fù)或重新制作。第五條違約責(zé)任1.若因乙方原因未按約定交付產(chǎn)品或未達(dá)到約定質(zhì)量，乙方應(yīng)賠償甲方相應(yīng)損失，包括但不限于重新制作、修復(fù)等費(fèi)用。2.若因甲方原因?qū)е庐a(chǎn)品制作進(jìn)程延誤或交付失敗，甲方應(yīng)對(duì)乙方已經(jīng)完成的工作予以支付，并賠償相應(yīng)損失。第六條爭議解決本合同及因