1、外墻真石漆施工合同甲方： 湖北晟鑫金屬制品有限公司 乙方： 根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)建筑法。雙方就湖北晟鑫金屬制品有限公司綜合辦公樓外墻真石漆工程協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。1、 工程名稱： 湖北晟鑫金屬制品有限公司綜合樓外墻真石漆 2、 工程地點(diǎn)： 隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 3、 承包方式：乙方包工包料（含腳手架）4、 承包價(jià)格：乙方承包范圍內(nèi)采取合同綜合單價(jià)的計(jì)價(jià)方式：1.綜合單價(jià) 50元每平方米（按實(shí)際面積結(jié)算） 2.工程量最終以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。五、施工工藝：1. 外墻柔性整平膩?zhàn)觾杀?2.抗堿底漆一遍。3.天然真石漆兩遍。4.耐候憎水面漆一遍。六、施工條件：1. 甲方負(fù)

2、責(zé)該工程的施工順序安排及相應(yīng)的事宜解決。2. 現(xiàn)場(chǎng)條件：要求提供220V及380V電源。7、 施工質(zhì)量：1. 外墻涂真石漆完成后，漆膜表面平整，顏色均勻一致。2. 墻面的分割線條清晰且分割線條尺寸統(tǒng)一規(guī)范。3. 墻體大面陽(yáng)角達(dá)到順直，達(dá)到甲方的驗(yàn)收要求。8、 施工安全：1. 乙方負(fù)責(zé)外墻涂料施工人員上崗前的安全教育和日常施工安全上崗管理工作。2. 乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)配備齊全有關(guān)安全防護(hù)措施，對(duì)自身的安全進(jìn)行自查，服從甲方安全的管理，遵守甲方及其上級(jí)主管部門的安全規(guī)章制度等。3. 病、傷、殘、亡，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方由此受到追究而發(fā)生的所有費(fèi)用，裁定的賠償責(zé)任和費(fèi)用支出由乙方承擔(dān)，由此糾紛調(diào)

3、解解決的，解決決定由乙方?jīng)Q定，乙方不出席調(diào)解，視為乙方同意調(diào)解結(jié)果，結(jié)果由乙方承擔(dān)，上述情況發(fā)生后，甲方有憑判決書，調(diào)解書直接向乙方追索的權(quán)利。九、工期：1. 施工時(shí)間 年 月 日進(jìn)場(chǎng)開始施工。2. 施工工期根據(jù)甲方要求，在25個(gè)工作日內(nèi)完工。（由于天氣及非人為原因造成的工期延誤，工期一次順延）十、違約與賠償：保修期一年，保修期內(nèi)若因產(chǎn)品及施工原因，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。11、 付款方式：外墻膩?zhàn)臃酃こ掏旯を?yàn)收后，付工程結(jié)算款的_，本工程竣工經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后付_，預(yù)留_質(zhì)保金，壹年保修期滿后十日內(nèi)無(wú)息付清。12、 其它：1. 本合同自雙方簽字蓋章后立即生效。2. 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。3. 本合同一式兩份，