甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度建筑工程掛靠承攬合同模板甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方將其施工資質掛靠于乙方，并由乙方以甲方名義承攬并完成施工項目一事，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：____________________2.項目地點：____________________3.項目規(guī)模：____________________4.項目類型：____________________5.項目總投資：____________________6.施工工期：____________________二、甲乙雙方的權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方將其施工資質掛靠于乙方，并授權乙方以甲方名義承攬并完成施工項目。（2）甲方應向乙方提供必要的施工資料、技術支持及管理指導。（3）甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題，包括但不限于協(xié)調相關部門、處理突發(fā)事件等。（4）甲方應按照約定向乙方支付施工款項。2.乙方權利與義務：（1）乙方以甲方名義承攬并完成施工項目，確保工程質量、進度及安全。（2）乙方應按照甲方要求，合理使用施工資源，提高施工效率。（3）乙方應嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及施工現場管理制度。（4）乙方應定期向甲方匯報施工進度、質量及安全情況。三、合同價款及支付方式1.合同價款：____________________2.支付方式：（1）施工過程中，乙方根據實際完成工程量，按月向甲方報送工程進度款申請，甲方在收到申請后10個工作日內支付。（2）工程完工驗收合格后，乙方應在15個工作日內向甲方提交竣工結算報告，甲方在收到報告后30個工作日內支付工程尾款。四、工期及延期1.工期：____________________2.延期：（1）因不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決，并按照實際延誤時間調整工期。（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任，并賠償甲方因此造成的損失。五、質量與驗收1.質量標準：____________________2.驗收：（1）施工過程中，乙方應按照質量標準進行自檢、互檢和專檢。（2）工程完工后，甲方應組織驗收，驗收合格后方可投入使用。（3）如驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至合格。六、安全與環(huán)保1.乙方應嚴格遵守國家有關安全生產、環(huán)境保護的法律法規(guī)和標準。2.乙方應建立健全施工現場安全生產管理制度，加強施工現場安全管理。3.乙方應采取有效措施，防止施工過程中對環(huán)境造成污染。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同解除1.合同履行過程中，任何一方違反合同約定，另一方有權解除合同。2.因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。九、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽字）：____________________代表人