2025年合同項目文件本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在（city）簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲乙雙方擬在（projectname）項目中開展合作，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條項目背景1.1本合同項下之項目為（projectname），以下簡稱“本項目”。本項目位于（location），主要包含（descriptionoftheproject）。1.2甲方為本項目的發(fā)包方，乙方為本項目的承包方。雙方同意按照本合同的條款和條件開展合作，共同完成本項目。第二條合作內容2.1項目目標乙方負責完成本項目的（descriptionofwork），確保項目質量符合國家相關標準及雙方約定的要求。2.2項目范圍本項目的工作范圍包括但不限于以下內容：（a）（b）（c）2.3雙方義務（a）甲方負責（甲方的具體義務，如提供場地、審批文件、支付款項等）。（b）乙方負責（乙方的具體義務，如設計、施工、采購、驗收等）。2.4變更管理在本合同履行過程中，如需對項目范圍、內容或目標進行變更，雙方應協(xié)商一致，并另行簽署書面補充協(xié)議。第三條項目進度與里程碑3.1項目工期本項目計劃工期為（duration），自（startdate）起至（enddate）止。3.2里程碑節(jié)點雙方同意以下里程碑節(jié)點：（a）（description）：（date）（b）（description）：（date）（c）（description）：（date）3.3進度調整如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致，項目工期或里程碑節(jié)點可相應調整，具體以補充協(xié)議為準。第四條費用與支付方式4.1合同總金額本合同總金額為人民幣（amount）元（大寫：）。4.2支付方式（a）合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為預付款，即人民幣元。（b）項目進度達到（milestone）后，甲方支付合同總金額的%，即人民幣元。（c）項目驗收合格后，甲方支付剩余合同款，即人民幣元。4.3發(fā)票乙方應在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票。第五條違約責任5.1甲方違約如甲方未按合同約定支付款項，每逾期一日，需向乙方支付逾期金額的%作為違約金。如逾期超過天，乙方有權暫停履行合同義務。5.2乙方違約如乙方未按合同約定履行義務，包括但不限于工期延誤、質量不達標等，每逾期一日，需向甲方支付合同總金額的%作為違約金。如違約行為導致項目終止，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。5.3不可抗力如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解除或變更合同，任何一方均不承擔違約責任。第六條合同的變更與解除6.1變更本合同的任何變更均需以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字蓋章后方可生效。6.2解除在以下情況下，任何一方可書面通知另一方解除合同：（a）一方嚴重違約，且在收到書面通知后日內未予以糾正；（b）因不可抗力導致合同無法履行；（c）雙方協(xié)商一致同意解除。第七條保密條款7.1保密義務雙方同意對在履行本合同過程中獲悉的商業(yè)秘密、技術信息及其他機密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。7.2保密期限本條款的保密義務自合同簽訂之日起生效，且在合同終止后繼續(xù)有效年。第八條知識產(chǎn)權8.1知識產(chǎn)權歸屬本項目產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權，包括但不限于設計成果、研究成果、軟件著作權等，均歸（甲方/乙方/雙方共同）所有。8.2使用權限未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本項目成果用于其他商業(yè)用途。第九條其他條款9.1不可抗力因不可抗力導致的合同無法履行，雙方協(xié)商解決，任何一方均不承擔違約責任。9.2爭議解決雙方因履行本合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向（location）有管轄權的人民法院提起訴訟。9.3合同份數(shù)本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。9.4合同生效