裝飾裝修工程班組承攬合同合同編號：[具體編號]發(fā)包方：[發(fā)包方公司名稱]，地址：[發(fā)包方公司地址]，聯(lián)系方式：[發(fā)包方聯(lián)系電話]，郵箱：[發(fā)包方聯(lián)系郵箱]。承攬方：[承攬方公司名稱]，地址：[承攬方公司地址]，聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系電話]，郵箱：[承攬方聯(lián)系郵箱]。一、總則1.合同目的本合同旨在明確發(fā)包方與承攬方在裝飾裝修工程班組承攬方面的權利和義務，規(guī)范工程施工過程，保證工程質量和進度，保障雙方的合法權益。2.定義與解釋在本合同中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術語具有以下含義：“發(fā)包方”：指與承攬方簽訂本合同，委托承攬方進行裝飾裝修工程施工的單位或個人?！俺袛埛健保褐附邮馨l(fā)包方委托，承擔裝飾裝修工程施工任務的單位或個人。“工程”：指本合同約定的裝飾裝修工程項目。“工程期限”：指本合同約定的工程開始日期至工程竣工日期的期間。3.適用法律與爭議解決本合同的簽訂、履行、變更和解除均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。二、工程概況1.工程名稱[具體工程名稱]2.工程地點[具體工程地點]3.工程內容本工程包括室內墻面、地面、頂面的裝修施工，以及水電安裝、門窗安裝等相關工作。具體工程內容詳見工程設計圖紙和工程量清單。4.工程期限本工程的開工日期為[具體開工日期]，竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[具體總工期]天。如因發(fā)包方原因導致工程延期，工期相應順延；如因承攬方原因導致工程延期，承攬方應承擔違約責任。三、承攬方式1.班組承攬范圍承攬方負責組織和管理本工程的施工班組，按照發(fā)包方的要求和工程設計圖紙進行施工，保證工程質量和進度。承攬方應對施工班組的施工行為負責，承擔由此產(chǎn)生的一切法律責任。2.施工組織與管理承攬方應制定詳細的施工組織計劃，包括施工人員安排、施工進度計劃、材料采購計劃等，并報發(fā)包方批準后實施。承攬方應嚴格按照施工組織計劃進行施工，保證工程質量和進度。同時承攬方應加強對施工班組的管理，遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，保持施工現(xiàn)場的整潔和安全。四、工程質量與驗收1.質量標準本工程的質量標準應符合國家和地方相關標準以及工程設計圖紙的要求。承攬方應按照質量標準進行施工，保證工程質量合格。2.驗收程序工程竣工后，承攬方應向發(fā)包方提交竣工驗收申請報告，并附工程竣工資料。發(fā)包方應在收到申請報告后的[具體驗收時間]內組織相關人員進行驗收。驗收合格的，雙方應簽署竣工驗收報告；驗收不合格的，承攬方應按照發(fā)包方的要求進行整改，直至驗收合格。3.質量保證本工程的質量保證期限為[具體質量保證期限]年。在質量保證期限內，如因工程質量問題導致發(fā)包方遭受損失，承攬方應承擔賠償責任。五、工程造價與支付1.工程造價本工程的總造價為[具體工程造價]元（大寫：[大寫工程造價]）。工程造價包括工程材料費、人工費、機械費、管理費、利潤等各項費用。2.支付方式預付款：發(fā)包方應在本合同簽訂后的[具體預付款時間]內，向承攬方支付工程總造價的[具體預付款比例]%作為預付款。進度款：承攬方應按照工程進度向發(fā)包方提交工程進度款申請報告，發(fā)包方應在收到申請報告后的[具體審核時間]內進行審核，并按照審核結果向承攬方支付工程進度款。工程進度款的支付比例為已完工程產(chǎn)值的[具體進度款比例]%。竣工結算款：工程竣工并經(jīng)驗收合格后，承攬方應向發(fā)包方提交竣工結算報告，發(fā)包方應在收到報告后的[具體結算時間]內進行審核，并按照審核結果向承攬方支付工程竣工結算款。工程竣工結算款的支付比例為工程總造價的[具體結算款比例]%。3.工程結算工程竣工結算時，承攬方應向發(fā)包方提交工程結算資料，包括工程竣工圖紙、工程量清單、工程變更簽證等。發(fā)包方應組織相關人員對工程結算資料進行審核，并按照審核結果進行工程結算。六、材料供應與管理1.材料供應本工程所需的材料由發(fā)包方供應或承攬方自行采購。如由發(fā)包方供應，發(fā)包方應按照工程進度及時供應材料，并保證材料的質量和數(shù)量符合要求；如由承攬方自行采購，承攬方應選擇質量可靠、價格合理的材料供應商，并保證材料的質量符合要求。2.材料驗收材料進場后，承攬方應及時通知發(fā)包方進行驗收。發(fā)包方應在接到通知后的[具體驗收時間]內組織相關人員進行驗收。驗收合格的，雙方應簽署材料驗收單；驗收不合格的，承攬方應及時更換或退貨。3.材料保管承攬方應負責對施工現(xiàn)場的材料進行保管，防止材料丟失、損壞或變質。如因承攬方原因導致材料丟失、損壞或變質，承攬方應承擔賠償責任。七、安全生產(chǎn)與文明施工1.安全生產(chǎn)責任承攬方應嚴格遵守國家和地方有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度，加強對施工現(xiàn)場的安全管理，保證施工安全。如因承攬方原因導致安全生產(chǎn)發(fā)生，承攬方應承擔全部責任，并賠償發(fā)包方因此遭受的損失。2.文明施工要求承攬方應遵守施工現(xiàn)場的文明施工規(guī)定，保持施工現(xiàn)場的整潔和衛(wèi)生，減少對周圍環(huán)境的影響。如因承攬方原因導致施工現(xiàn)場臟亂差或對周圍環(huán)境造成污染，承攬方應承擔清理和賠償責任。3.安全措施與費用承攬方應制定詳細的安全措施計劃，并報發(fā)包方批準后實施。安全措施費用由承攬方承擔，但如因發(fā)包方原因導致安全措施費用增加，發(fā)包方應承擔相應的費用。八、雙方權利與義務1.發(fā)包方權利與義務有權對工程的施工進度、質量進行監(jiān)督和檢查，有權要求承攬方整改不符合要求的施工行為。應按照合同約定及時支付工程款項，提供施工所需的場地、水電等條件。應協(xié)助承攬方辦理與工程相關的手續(xù)和證件。2.承攬方權利與義務有權要求發(fā)包方提供施工所需的場地、水電等條件，有權要求發(fā)包方支付工程款項。應按照合同約定的工期、質量標準進行施工，保證工程質量和進度。應遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，保持施工現(xiàn)場的整潔和安全。九、違約責任1.違約情形與責任承擔如發(fā)包方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付款項的[具體違約金比例]%向承攬方支付違約金；如逾期超過[具體逾期天數(shù)]天，承攬方有權解除合同，并要求發(fā)包方賠償因此遭受的損失。如承攬方未按照合同約定的工期、質量標準進行施工，每逾期一天，應按照工程總造價的[具體違約金比例]%向發(fā)包方支付違約金；如工程質量不符合要求，承攬方應承擔返工、維修等費用，并賠償發(fā)包方因此遭受的損失。如因一方違約導致合同解除，違約方應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。2.違約金與賠償金本合同約定的違約金和賠償金為雙方約定的損失賠償?shù)纳舷?，如實際損失超過違約金和賠償金的數(shù)額，違約方應承擔超出部分的賠償責任。十、合同變更與解除1.合同變更雙方協(xié)商一致，可以變更本合同的內容。變更合同應采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.合同解除經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。如因不可抗力導致本合同無法履行，雙方可以解除本合同。如一方違約導致本合同無法履行，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔違約責任。十一、其他條款1.合同生效與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工結算款付清之日止終止。2.保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術秘密予以保密，不得向第三方披露或使用。3.不可抗力如因不可抗力（如地震、洪水、戰(zhàn)爭等）導致本合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，互不承擔違約責任。4.通知與送達雙方在履行本合同過程中相互發(fā)出的通知、函件等應采用書面形式，并按照本合同約定的地址送達。如一方變更地址，應及時通知對方。5.合