版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL
2025年度城市公園裝飾裝修工程合同范本本合同共三部分組成,僅供學(xué)習(xí)使用,第一部分如下:甲方(發(fā)包方):名稱:____________________地址:____________________法定代表人:____________________聯(lián)系電話:____________________乙方(承包方):名稱:____________________地址:____________________法定代表人:____________________聯(lián)系電話:____________________鑒于甲方需要對其城市公園進(jìn)行裝飾裝修,乙方愿意承包該工程,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:一、工程概況1.工程名稱:____________________2.工程地點:____________________3.工程規(guī)模:____________________4.工程內(nèi)容:____________________5.工程預(yù)算:____________________6.工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。二、工程款項1.甲方支付給乙方的工程款總額為:____________________元,其中預(yù)付款為:____________________元,進(jìn)度款為:____________________元,結(jié)算款為:____________________元。2.預(yù)付款支付時間:甲方在簽訂本合同之日起____個工作日內(nèi)支付乙方預(yù)付款。3.進(jìn)度款支付方式:乙方按照工程進(jìn)度向甲方提出進(jìn)度款申請,甲方在收到乙方申請后____個工作日內(nèi)支付。4.結(jié)算款支付時間:工程完工驗收合格后____個工作日內(nèi),甲方支付乙方結(jié)算款。三、工程材料1.工程材料由乙方自行采購,甲方對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.乙方在采購材料前應(yīng)向甲方提供材料樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后方可采購。3.工程材料價格由雙方協(xié)商確定,并在合同中列明。四、工程質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。2.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件要求執(zhí)行。3.工程驗收分為隱蔽工程驗收、分項工程驗收和竣工驗收。4.乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行工程驗收,并提供相關(guān)驗收資料。五、工程變更1.因設(shè)計變更、政策調(diào)整、不可抗力等原因?qū)е鹿こ套兏?,雙方應(yīng)協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。2.工程變更后,工程量和工程款應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。六、違約責(zé)任1.乙方未按合同約定時間完成工程,每延誤一天,應(yīng)向甲方支付____元違約金。2.甲方未按合同約定支付工程款,每逾期一天,應(yīng)向乙方支付____元違約金。3.任何一方違反合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計方、供應(yīng)方、施工方、咨詢方等。二、第三方介入的必要性1.為了確保工程順利進(jìn)行,提高工程質(zhì)量,保障合同雙方的合法權(quán)益,根據(jù)工程實際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意在合同執(zhí)行過程中引入第三方。2.第三方介入的方式包括但不限于提供咨詢服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、供應(yīng)服務(wù)、施工服務(wù)等。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行職責(zé)過程中,因其故意或重大過失導(dǎo)致甲方或乙方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(1)中介方:中介方因提供虛假信息或未履行中介職責(zé)導(dǎo)致甲方或乙方損失的,責(zé)任限額為中介服務(wù)費用的____倍。(2)監(jiān)理方:監(jiān)理方因未履行監(jiān)理職責(zé)或監(jiān)理不當(dāng)導(dǎo)致甲方或乙方損失的,責(zé)任限額為監(jiān)理服務(wù)費用的____倍。(3)設(shè)計方:設(shè)計方因設(shè)計不合理或設(shè)計錯誤導(dǎo)致甲方或乙方損失的,責(zé)任限額為設(shè)計服務(wù)費用的____倍。(4)供應(yīng)方:供應(yīng)方因提供不合格材料或產(chǎn)品導(dǎo)致甲方或乙方損失的,責(zé)任限額為供應(yīng)材料或產(chǎn)品合同金額的____倍。(5)施工方:施工方因施工不當(dāng)或工程質(zhì)量不合格導(dǎo)致甲方或乙方損失的,責(zé)任限額為施工合同金額的____倍。(6)咨詢方:咨詢方因提供錯誤咨詢意見導(dǎo)致甲方或乙方損失的,責(zé)任限額為咨詢服務(wù)費用的____倍。四、第三方與甲乙雙方的關(guān)系1.第三方與甲乙雙方之間不存在直接的合同關(guān)系,其與甲乙雙方的關(guān)系由其與甲方或乙方的委托合同約定。2.第三方在履行職責(zé)過程中,應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本合同的相關(guān)約定。3.第三方應(yīng)積極配合甲乙雙方的工作,確保工程順利進(jìn)行。五、第三方介入的流程1.甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的事項、范圍及方式。2.甲方或乙方與第三方簽訂委托合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)。3.第三方按照委托合同約定履行職責(zé),并及時向甲乙雙方報告工作進(jìn)展情況。4.甲乙雙方對第三方的履職情況進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題時及時與第三方溝通解決。六、第三方介入的費用1.第三方介入的費用由甲方或乙方承擔(dān),具體費用在委托合同中約定。2.甲方或乙方有權(quán)對第三方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整第三方介入的費用。七、第三方介入的終止1.在合同執(zhí)行過程中,如甲乙雙方認(rèn)為第三方不再需要介入,可協(xié)商一致終止第三方的介入。2.第三方介入終止后,甲方或乙方應(yīng)及時與第三方辦理相關(guān)手續(xù),并支付相應(yīng)的費用。八、第三方介入的爭議解決1.第三方介入過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同中關(guān)于第三方介入的條款,甲乙雙方可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。2.本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行協(xié)商解決。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.工程設(shè)計方案:詳細(xì)說明工程的設(shè)計要求、風(fēng)格、布局、功能分區(qū)等,包括圖紙、效果圖、施工說明等。2.工程量清單:詳細(xì)列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、合價等。3.材料設(shè)備清單:詳細(xì)列出工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、品牌、數(shù)量、單價、合價等。4.施工組織設(shè)計:詳細(xì)說明施工方案、施工工藝、施工進(jìn)度、安全措施、質(zhì)量保證措施等。5.合同簽訂證明文件:包括合同文本、雙方簽字蓋章的復(fù)印件等。6.預(yù)付款支付憑證:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證等。7.進(jìn)度款支付憑證:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證等。8.結(jié)算款支付憑證:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證等。9.工程驗收報告:包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果、存在問題及整改措施等。10.第三方介入?yún)f(xié)議:包括第三方介入的事項、范圍、費用、責(zé)任等。11.違約金支付憑證:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證等。12.爭議解決文件:包括協(xié)商記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決、法院判決等。13.其他相關(guān)文件:如政府審批文件、資質(zhì)證明、保險單等。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:(1)乙方未按合同約定時間完成工程,每延誤一天,應(yīng)向甲方支付____元違約金。(2)甲方未按合同約定支付工程款,每逾期一天,應(yīng)向乙方支付____元違約金。(3)乙方提供的材料或產(chǎn)品不符合合同約定,導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(4)第三方在履行職責(zé)過程中,因故意或重大過失導(dǎo)致甲方或乙方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(5)任何一方未履行合同約定的保密義務(wù),泄露對方商業(yè)秘密,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):(1)乙方延誤工期:以實際延誤的天數(shù)為準(zhǔn),每延誤一天,乙方應(yīng)支付甲方____元違約金。(2)甲方延誤付款:以實際延誤的天數(shù)為準(zhǔn),每逾期一天,甲方應(yīng)支付乙方____元違約金。(3)材料或產(chǎn)品不合格:以第三方檢測機構(gòu)出具的檢測報告為準(zhǔn),如不合格,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(4)第三方違約:以第三方出具的違約證明為準(zhǔn),如第三方違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(5)商業(yè)秘密泄露:以法院判決或仲裁裁決為準(zhǔn),如認(rèn)定一方泄露對方商業(yè)秘密,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明:1.乙方延誤工期3天,應(yīng)向甲方支付3天×____元/天=____元違約金。2.甲方逾期支
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度公司車輛租賃與車隊管理服務(wù)合同
- 2025版建筑工程質(zhì)量保修服務(wù)協(xié)議
- 2025版廣告設(shè)計承包合同協(xié)議書
- 二零二五年度建筑勞務(wù)木工分包合同綠色施工技術(shù)與材料范本
- 二零二五年度綠色建筑評價體系設(shè)計合同示范文本GF
- 2025版建筑工程造價咨詢居間服務(wù)合同(甲方范本)
- 二零二五年度家庭財產(chǎn)分割與子女撫養(yǎng)合同范本
- 二零二五年度創(chuàng)新型企業(yè)廠房轉(zhuǎn)租合同
- 2025版離婚協(xié)議書與子女撫養(yǎng)及財產(chǎn)分割執(zhí)行協(xié)議
- 二零二五年度汽車行業(yè)勞務(wù)派遣合同終止模板
- 銘復(fù)樂IV期臨床方案介紹
- 深圳填海工程施工實施方案
- BB/T 0023-2017紙護(hù)角
- 建設(shè)集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理制度匯編
- 行為習(xí)慣養(yǎng)成教育校本教材
- 疫苗運輸溫度記錄表
- 各國鋼材-合金牌號對照表
- 醫(yī)院定崗定編要點
- logopress3培訓(xùn)視頻教程整套模具大綱
- DB32-T 2945-2016硬質(zhì)合金刀具PVD涂層測試方法-(高清現(xiàn)行)
- TB∕T 3526-2018 機車車輛電氣設(shè)備 接觸器
評論
0/150
提交評論