園林綠化承攬施工合同合同編號：__________園林綠化承攬施工合同營業(yè)執(zhí)照號：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________營業(yè)執(zhí)照號：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于承攬方具備項目施工的資質(zhì)、經(jīng)驗和能力；雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。第一條項目范圍及內(nèi)容1.1本項目的園林綠化施工范圍包括但不限于：__________1.2承攬方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量標準、施工工藝和進度要求，完成項目的施工。第二條質(zhì)量標準2.1承攬方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范進行施工，確保項目質(zhì)量。2.3質(zhì)量保證期為：__________個月。第三條施工期限3.1承攬方應(yīng)在本合同約定的施工期限內(nèi)完成項目施工。3.2施工期限自本合同簽訂之日起至__________日止。第四條合同價格4.1本項目的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2承攬方完成項目施工后，委托方應(yīng)按本合同約定的付款方式及時支付合同價款。第五條付款方式5.1委托方支付合同價款的方式如下：（1）__________付款；（2）__________付款；（3）__________付款。5.2承攬方完成施工進度達到合同約定的付款節(jié)點后，委托方應(yīng)在驗收合格后__________日內(nèi)支付相應(yīng)款項。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同總價款的__________%。6.2承攬方未按照約定時間完成施工的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金為本合同總價款的__________%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至項目驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方（承攬方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.項目設(shè)計方案及相關(guān)圖紙4.施工資質(zhì)證書復(fù)印件5.合同價款支付明細表6.項目進度計劃表7.質(zhì)量保證書8.驗收報告二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定時間完成施工：認定標準為實際完成時間與合同約定的完成時間相差超過合同約定的期限。2.項目質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準：認定標準為項目質(zhì)量檢驗結(jié)果與合同約定的質(zhì)量標準不符。3.委托方未按照約定時間支付合同價款：認定標準為實際支付時間與合同約定的支付時間相差超過合同約定的期限。三、法律名詞及解釋：1.園林綠化承攬施工合同：一方（委托方）委托另一方（承攬方）進行園林綠化項目的施工，雙方簽訂的合同。2.質(zhì)量保證期：合同約定的一段時間，在此時間內(nèi)，承攬方對項目質(zhì)量承擔保證責任。3.違約金：違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.驗收合格：項目經(jīng)過驗收，符合合同約定的質(zhì)量標準、施工工藝和進度要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法：委托方與承攬方協(xié)商，制定合理的趕工計劃，并按照趕工計劃進行施工。2.項目質(zhì)量問題：解決辦法：委托方及時向承攬方提出質(zhì)量問題，承攬方按照合同約定進行整改。3.付款延誤：解決辦法：委托方按照合同約定的付款方式及時支付合同價款，如發(fā)生