第15頁共15頁半成品承攬?合同合同?編號(hào)：__?___定?作方：__?___(甲?方)承攬?方：___?__(乙?方)簽訂?日期：__?___年_?____月?_____?日簽訂地?點(diǎn)：___?__經(jīng)充?分協(xié)商，簽?訂本合同，?共同信守。?1.品名?(或項(xiàng)目)?、數(shù)量及價(jià)?款：加工?定作物品?型號(hào)、規(guī)格?計(jì)量單位?數(shù)量價(jià)?款或酬金?交(提)定?作物名稱或?項(xiàng)目或完成?工作日期?單價(jià)金額?合計(jì)金額?(人民幣：?)佰拾?萬仟?佰拾元?角分?2.使用原?材料(半制?品)及主要?輔料規(guī)定：?(1)甲?方向乙方提?供部分：?品名型號(hào)?、規(guī)格計(jì)?量單位數(shù)?量單價(jià)?金額提供?日期消耗?定額質(zhì)量?要求：檢?驗(yàn)及提供方?法：___?__價(jià)款?處理方法：?_____?(2)乙?方提供部分?：品名及?產(chǎn)地型號(hào)?、規(guī)格質(zhì)?量要求允?許使用代用?品名稱及規(guī)?定3.加?工方法及質(zhì)?量、技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期?限：___?__4.?包裝要求及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)：?_____?5.交(?提)定作物?辦法(包括?運(yùn)輸方式和?費(fèi)用負(fù)擔(dān))?、地點(diǎn)：_?____?6.驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)、方法和?期限：__?___7?.給付定金?數(shù)額、時(shí)間?、方法：_?____?8.結(jié)算方?式和期限：?_____?9.違約?責(zé)任：__?___1?0.其他：?_____?未盡事宜?由雙方另行?協(xié)商。定?作方承攬?方單位名?稱(蓋章?)法定代?表人簽約?代表地址?半成品承?攬合同（二?）合同編?號(hào)：___?__定作?人：___?__承攬?人：___?__簽訂?地點(diǎn)：__?___簽?訂時(shí)間：_?____年?_____?月____?_日第一?條承攬項(xiàng)?目、數(shù)量、?報(bào)酬及支付?期限項(xiàng)目?名稱及內(nèi)容?計(jì)量單位?數(shù)量工?作量(工時(shí)?)報(bào)酬?交付期限?單價(jià)金額?合計(jì)人民?幣金額(大?寫)(注?：空格如不?夠用，可以?另接)第?二條技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量?要求：__?___第?三條承攬?人對(duì)質(zhì)量負(fù)?責(zé)的期限及?條件：__?___第?四條定作?人提供技術(shù)?資料、圖紙?等的時(shí)間、?辦法及保密?要求：__?___第?五條承攬?人使用的材?料由___?__人提供?。材料的檢?驗(yàn)方法：_?____?第六條定?作人(是/?否)允許承?攬項(xiàng)目中的?主要工作由?第三人來完?成。可以交?由第三人完?成的工作是?：____?_第七條?工作成果?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、?方法和期限?：____?_第八條?結(jié)算方法?及期限：_?____?第九條定?作人在__?___年_?____月?_____?日前交定金?(大寫)_?____元?。第十條?定作人解?除承攬合同?應(yīng)及時(shí)書面?通知承攬人?。第十一?條定作人?未向承攬人?支付報(bào)酬或?者材料費(fèi)的?，承攬人(?是/否)可?以留置工作?成果。第?十二條違?約責(zé)任：_?____?第十三條?合同爭議的?解決方式：?本合同在履?行過程中發(fā)?生的爭議，?由雙方當(dāng)事?人協(xié)商解決?;也可由當(dāng)?地工商行政?管理部門調(diào)?解;協(xié)商或?調(diào)解不成的?，按下列第?_____?種方式解決?：(一)?提交__?___仲裁?委員會(huì)仲裁?;(二)?依法向人民?法院起訴。?第十四條?其他約定?事項(xiàng)：__?___定?作人定作?人(章)?住所：法?定代表人：?居民身份?證號(hào)碼：?委托代理人?：電話：?開戶銀行?：賬號(hào)：?郵政編碼?：承攬人?承攬人(?章)鑒(?公)證意見?：鑒(公?)證機(jī)關(guān)(?章)經(jīng)辦?人：__?__年_?___月?____日?監(jiān)制部門?：____?_??????????印制單位?：____?_半成品?承攬合同（?三）合同?編號(hào)：__?___定?作人：__?___承?攬人：__?___簽?訂地點(diǎn)：_?____?簽訂時(shí)間：?_____?年____?_月___?__日第?一條承攬?項(xiàng)目、數(shù)量?、報(bào)酬及支?付期限項(xiàng)?目名稱及內(nèi)?容計(jì)量單?位數(shù)量?工作量(工?時(shí))報(bào)酬?交付期限?單價(jià)金?額合計(jì)人?民幣金額(?大寫)(?注：空格如?不夠用，可?以另接)?第二條技?術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)?量要求：_?____?第三條承?攬人對(duì)質(zhì)量?負(fù)責(zé)的期限?及條件：_?____?第四條定?作人提供技?術(shù)資料、圖?紙等的時(shí)間?、辦法及保?密要求：_?____?第五條承?攬人使用的?材料由__?___人提?供。材料的?檢驗(yàn)方法：?_____?第六條?定作人(是?/否)允許?承攬項(xiàng)目中?的主要工作?由第三人來?完成?？梢?交由第三人?完成的工作?是：___?__第七?條工作成?果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?、方法和期?限：___?__第八?條結(jié)算方?法及期限：?_____?第九條?定作人在_?____年?_____?月____?_日前交定?金(大寫)?_____?元。第十?條定作人?解除承攬合?同應(yīng)及時(shí)書?面通知承攬?人。第十?一條定作?人未向承攬?人支付報(bào)酬?或者材料費(fèi)?的，承攬人?(是/否)?可以留置工?作成果。?第十二條?違約責(zé)任：?_____?第十三條?合同爭議?的解決方式?：本合同在?履行過程中?發(fā)生的爭議?，由雙方當(dāng)?事人協(xié)商解?決;也可由?當(dāng)?shù)毓ど绦?政管理部門?調(diào)解;協(xié)商?或調(diào)解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決：(一?)提交_?____仲?裁委員會(huì)仲?裁;(二?)依法向人?民法院起訴?。第十四?條其他約?定事項(xiàng)：_?____?定作人：_?____?定作人(章?)住所：?_____?法定代表?人：___?__居民?身份證號(hào)碼?：____?_委托代?理人：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___賬?號(hào)：___?__郵政?編碼：__?___承?攬人：__?___承?攬人(章)?鑒(公)?證意見：_?____?鑒(公)證?機(jī)關(guān)(章)?經(jīng)辦人：?_____?____?_年___?__月__?___日?半成品承攬?合同（四）?承攬方(?甲方)：_?____?定作方(乙?方)：__?___甲?乙雙方為了?保證全面地?履行各自的?義務(wù)，簽訂?本合同，共?同信守執(zhí)行?。第一條?甲方加工定?作物的名稱?、規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量、?加工費(fèi)定?作物名稱：?_____?型號(hào)：_?____?規(guī)格：__?___質(zhì)?量要求：_?____?計(jì)量單位：?_____?數(shù)量：_?____?加工費(fèi)：_?____?單位總價(jià)：?_____?第二條加?工成品的完?工時(shí)間、檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方?法、包裝標(biāo)?準(zhǔn)與費(fèi)用承?擔(dān)定作物名?稱完工時(shí)間?檢驗(yàn)時(shí)間地?點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?與方法包裝?標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)?承擔(dān)。第?三條加工成?品的交付時(shí)?間、地點(diǎn)、?運(yùn)輸方法與?運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定?作物名稱交?付時(shí)間交付?地點(diǎn)運(yùn)輸方?法運(yùn)輸價(jià)款?承擔(dān)。第?四條乙方提?供原材料名?稱、規(guī)格、?質(zhì)量、數(shù)量?、價(jià)款等及?圖紙、技術(shù)?資料。材?料名稱：_?____?型號(hào)：__?___規(guī)?格：___?__質(zhì)量?要求：__?___計(jì)?量單位：_?____?數(shù)量：__?___單?價(jià)：___?__總價(jià)?：____?_圖紙、?技：___?__術(shù)資?料及：__?___交?付時(shí)間：_?____?第五條原材?料交付時(shí)間?、地點(diǎn)、包?裝、檢驗(yàn)方?法、運(yùn)輸?材料名稱：?_____?交付時(shí)間?：____?_交付地?點(diǎn)：___?__交付?數(shù)量：__?___包?裝要求：_?____?檢驗(yàn)方法：?_____?運(yùn)輸方法?：____?_運(yùn)費(fèi)承?擔(dān)：第六?條加工費(fèi)結(jié)?算辦法與時(shí)?間____?_。第七?條乙方應(yīng)于?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付定?金____?_元;乙方?應(yīng)于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付預(yù)付款_?____元?。乙方不履?行合同的，?無權(quán)請(qǐng)求返?還定金。甲?方不履行合?同的，除承?擔(dān)違約責(zé)任?外，必須如?數(shù)返還預(yù)付?款。乙方不?履行合同的?，可以把預(yù)?付款抵作違?約金和賠償?金，有余款?可以請(qǐng)求返?還。第八?條甲方的違?約責(zé)任1?.甲方如未?按合同規(guī)定?的質(zhì)量交付?定作物，乙?方同意利用?的，應(yīng)當(dāng)按?質(zhì)論價(jià);不?同意利用的?，甲方應(yīng)當(dāng)?負(fù)責(zé)修理或?調(diào)換，并承?擔(dān)逾期交付?的責(zé)任;經(jīng)?過修整或調(diào)?整后，仍不?符合合同規(guī)?定的有權(quán)拒?收，由此造?成的損失由?甲方賠償。?2.甲方?交付定作物?的數(shù)量少于?合同規(guī)定的?，乙方仍然?需要的，甲?方應(yīng)當(dāng)照數(shù)?補(bǔ)齊，補(bǔ)交?部分按逾期?交付處理;?乙方不再需?要的，有權(quán)?解除合同，?因此造成的?損失由甲方?賠償。3?.因甲方包?裝不善造成?定作物毀損?的，由甲方?賠償損失。?4.甲方?逾期交付定?作物，應(yīng)當(dāng)?向乙方償付?違約金，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的價(jià)款?總額的__?___‰償?付違約金。?5.甲方?不能交付定?作物的，應(yīng)?向乙方償付?不能交付定?作物部分價(jià)?款總值__?___%的?違約金。?6.由甲方?負(fù)責(zé)送貨的?，如運(yùn)輸中?造成定作物?損壞，甲方?應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修?理，達(dá)到合?同規(guī)定的質(zhì)?量要求，否?則乙方有權(quán)?拒收。第?九條乙方的?違約責(zé)任?1.乙方如?中途變更定?作物的數(shù)量?、規(guī)格、質(zhì)?量或設(shè)計(jì)等?，應(yīng)當(dāng)賠償?甲方因此造?成的損失。?2.乙方?如中途廢止?合同，應(yīng)償?付甲方未履?行部分定作?物價(jià)款總值?_____?%的違約金?。3.乙?方如未按合?同規(guī)定的時(shí)?間向甲方提?供圖紙和其?它技術(shù)資料?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，乙方應(yīng)當(dāng)?償付甲方因?停工待料的?損失。4?.乙方如超?過合同規(guī)定?日期付款，?應(yīng)當(dāng)比照中?國人民銀行?有關(guān)延期付?款的規(guī)定，?向甲方償付?違約金。?5.乙方如?無故拒絕接?收定作物，?應(yīng)當(dāng)賠償甲?方因此造成?的損失。?6.乙方如?變更交付定?作物地點(diǎn)，?應(yīng)承擔(dān)因此?而多支出的?費(fèi)用。第?十條聲明及?保證(一?)甲方：?1.甲方為?一家依法設(shè)?立并合法存?續(xù)的企業(yè)，?有權(quán)簽署并?有能力履行?本合同。?2.甲方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3.在簽署?本合同時(shí)，?任何法院、?_____?機(jī)構(gòu)、__?___或監(jiān)?管機(jī)構(gòu)均未?作出任何足?以對(duì)甲方履?行本合同產(chǎn)?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4.甲方?為簽署本合?同所需的內(nèi)?部授權(quán)程序?均已完成，?本合同的簽?署人是甲方?的法定代表?人或授權(quán)代?表人。本合?同生效后即?對(duì)合同雙方?具有法律約?束力。(?二)乙方：?1.乙方?為一家依法?設(shè)立并合法?存續(xù)的企業(yè)?，有權(quán)簽署?并有能力履?行本合同。?2.乙方?簽署和履行?本合同所需?的一切手續(xù)?均已辦妥并?合法有效。?3.在簽?署本合同時(shí)?，任何法院?、____?_機(jī)構(gòu)、_?____或?監(jiān)管機(jī)構(gòu)均?未作出任何?足以對(duì)乙方?履行本合同?產(chǎn)生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4.乙方?為簽署本合?同所需的內(nèi)?部授權(quán)程序?均已完成，?本合同的簽?署人是乙方?的法定代表?人或授權(quán)代?表人。本合?同生效后即?對(duì)合同雙方?具有法律約?束力。第?十一條保密?雙方保證?對(duì)從另一方?取得且無法?自公開渠道?獲得的商業(yè)?秘密(技術(shù)?信息、經(jīng)營?信息及其他?商業(yè)秘密)?予以保密。?未經(jīng)該商業(yè)?秘密的原提?供方同意，?一方不得向?任何第三方?泄露該商業(yè)?秘密的全部?或部分內(nèi)容?。但法律、?法規(guī)另有規(guī)?定或雙方另?有約定的除?外。保密期?限為___?__年。?第十二條不?可抗力本?合同所稱不?可抗力是指?不能預(yù)見、?不能克服、?不能避免并?對(duì)一方當(dāng)事?人造成重大?影響的客觀?事件，包括?但不限于自?然災(zāi)害如洪?水、地震、?火災(zāi)和風(fēng)暴?等以及社會(huì)?事件如戰(zhàn)爭?、____?_、政府行?為等。如?因不可抗力?事件的發(fā)生?導(dǎo)致合同無?法履行時(shí)，?遇不可抗力?的一方應(yīng)立?即將事故情?況書面告知?另一方，并?應(yīng)在___?__天內(nèi)，?提供事故詳?情及合同不?能履行或者?需要延期履?行的書面資?料，雙方認(rèn)?可后協(xié)商終?止合同或暫?時(shí)延遲合同?的履行。?第十三條通?知1.根?據(jù)本合同需?要發(fā)出的全?部通知以及?雙方的文件?往來及與本?合同有關(guān)的?通知和要求?等，必須用?書面形式，?可采用__?___(書?信、傳真、?電報(bào)、當(dāng)面?送交等方式?)傳遞。以?上方式無法?送達(dá)的，方?可采取公告?送達(dá)的方式?。2.各?方通訊地址?如下：__?___。?3.一方變?更通知或通?訊地址，應(yīng)?自變更之日?起____?_日內(nèi)，以?書面形式通?知對(duì)方;否?則，由未通?知方承擔(dān)由?此而引起的?相應(yīng)責(zé)任。?第十四條?爭議的處理?1.本合?同受___?__國法律?管轄并按其?進(jìn)行解釋。?2.本合?同在履行過?程中發(fā)生的?爭議，由雙?方當(dāng)事人協(xié)?商解決，也?可由有關(guān)部?門調(diào)解;協(xié)?商或調(diào)解不?成的，按下?列第___?__種方式?解決：(?1)提交_?____委?員會(huì)___?__;(?2)依法向?人民法院起?訴。第十?五條解釋?本合同的理?解與解釋應(yīng)?依據(jù)合同目?的和文本原?義進(jìn)行，本?合同的標(biāo)題?僅是為了閱?讀方便而設(shè)?，不應(yīng)影響?本合同的解?釋。第十?六條補(bǔ)充與?附件本合?同未盡事宜?，依照有關(guān)?法律、法規(guī)?執(zhí)行，法律?、法規(guī)未作?規(guī)定的，甲?乙雙方可以?達(dá)成書面補(bǔ)?充協(xié)議。本?合同的附件?和補(bǔ)充協(xié)議?均為本合同?不可