第2023頭盔購買合同5篇2023頭盔購買合同5篇

其實合同因標的物主物有瑕疵而解除合同時，解除合同的效力及于從物，那么你現(xiàn)在知道合同是怎么樣子了嗎？小編在這里給大家分享一些2023頭盔購買合同，希望對大家能有所幫助。

2023頭盔購買合同（精選篇1）

甲方：（購買方）法定代表人

乙方：（銷售方）法定代表人

本著平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定，甲方承建的成渝釩鈦科技有限公司釩深加工項目中所需鋼材由乙方提供，為此，特達成如下鋼材買賣協(xié)議。

一、鋼材品種及數(shù)量：

所需鋼材以實際供貨量為準。

二、鋼材價格

鋼材結(jié)算價格組成：鋼材龍網(wǎng)站價+組織費+吊裝費+運輸費=合同價。

1、鋼材龍文網(wǎng)價：甲方必須提前兩天提出進貨計劃給乙方。

2、乙方負責車輛運輸?shù)剿拇ㄍh鋼鐵有限公司。

三、鋼材的質(zhì)量驗收及交貨方法：

1、建材：盤元、圓鋼、螺紋鋼，型材：槽鋼、角鋼、工字鋼、焊管、板材等的質(zhì)量符合國家標準，盤元以過磅計量為準。建材和型材以理論重量計算為準，甲乙雙方當場驗收，并在送貨單上標明該批鋼材的重量，單價和金額，以供貨當日龍文網(wǎng)的所供鋼材指導價作為辦理結(jié)算的依據(jù)，并附甲方所需一切檢驗、檢測報告等資料，甲乙雙方授權(quán)代表須在送貨單上簽字確認。

2、甲方在收到貨后三日內(nèi)應對該批鋼材進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方能使用，否則造成的一切損失均由甲方自行負責，如出現(xiàn)質(zhì)量異議，甲方須在收到貨的五日內(nèi)通知乙方，并附檢驗機構(gòu)的檢驗報告單，甲乙雙方共同派員到現(xiàn)場取樣送質(zhì)檢部門復檢，如依然不合格，則乙方應立即收回不合格鋼材并馬上組織合格鋼材送到工地。

四、雙方義務：

1、甲方義務：

（1）貨到工地后組織人員及時驗收卸貨，卸貨費用由甲方承擔。

（2）按協(xié)議的約定按時支付鋼材款。

2、乙方義務：

按甲方所提供的計劃單及時供貨。

五、結(jié)算方式及期限：

1、甲方給乙方結(jié)算方式為月結(jié)，盤元每噸鋼材的單價組成是：龍文網(wǎng)上的價格/噸+150元/噸資金占有金+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。

螺紋鋼每噸鋼材的單價組成是：龍文網(wǎng)上的價格理論重量計算+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。

鋼板每噸鋼材的單價組成是：龍文網(wǎng)上的價格/噸+100元/噸資金占有金+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。按過磅重量計算。角鋼/槽鋼每噸鋼材的單價組成是：龍文網(wǎng)上的價格/噸+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。按理論重量計算。

2、乙方從送貨之日起（以第一次送貨開始）每月的20日之前甲方必須付清乙方所供的全部鋼材款。

3、甲方給乙方付款：現(xiàn)金或網(wǎng)轉(zhuǎn)，甲方支付30%的承兌匯票。

4、乙方給甲方所供的全部鋼材（型材、建材）不開任何發(fā)票（增票、普票），將發(fā)票費用作為一個月的資金利息，只以送貨單作為結(jié)帳依據(jù)。

六、違約責任：

1、甲方如果在當月內(nèi)未付清乙方鋼材款，送貨后第二個月按每天每噸4元計算作為乙方的資金占有金。

2、甲方要求乙方所供不符合和廠家的貨，乙方不負任何責任。

七、授權(quán)代表：

甲方指定王鵬安、鐘平身份證號碼

身份證號碼二位同志為甲方鋼材驗收并在送貨單上簽字，以作為甲乙雙方結(jié)算依據(jù)。

八、爭議解決方式：

因本合同發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方均應友好協(xié)商解決，如協(xié)商達不成一致協(xié)議，由重慶市璧山縣人民法院管轄。

九、此協(xié)議共計三頁，如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商，協(xié)商后可達成補充協(xié)議，所訂補充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字或授權(quán)代表簽字并加蓋公章或手印后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

授委托代表人：

電話：電話：

年月日年月日

2023頭盔購買合同（精選篇2）

甲方:

乙方:

上列雙方就買賣下列設備的有關(guān)事宜,經(jīng)自愿協(xié)商訂立下列條款,以便共同履行:

1.甲方向乙方購買垂直發(fā)泡機組壹臺,設備單價金額為現(xiàn)金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整

2.設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環(huán)攪拌)小料罐三個,聚醚攪粉罐一個．(水冷機,空壓機甲方自備).

3.主機尺寸:長4.5米__寬4米__9米.內(nèi)直徑為1600MM

4.甲方要負責完成基礎(chǔ)的澆灌,包括2個地下成孔的施工.

5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.

6.機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節(jié)放假期間,初定完工日期為農(nóng)歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,

7.機臺運送由甲方負責車費,乙方裝車,甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.

8.甲方負責整套設備的安裝，調(diào)試．經(jīng)調(diào)試后設備正常運轉(zhuǎn)交付乙方使用．

9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故

障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內(nèi).

10.因本合同引起的或本合同有關(guān)的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現(xiàn)行仲裁規(guī)則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.

11.本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.

甲方簽字:乙方簽字:甲方地址:乙方地址:電話:電話:

簽訂日期:

2023頭盔購買合同（精選篇3）

合同編號：__________________

出賣人：___________________________

買受人：___________________________

簽訂日期：_________年______月____日

簽訂地點：_________________________

一、汽車型號及金額

汽車品牌：___________________________

型號：___________________________

發(fā)動機號：___________________________

合格證號：___________________________

車架號：_________________________

海關(guān)單號：___________________________

商檢單號：___________________________

顏色：___________________________

價格：___________________________

備注：___________________________

二、交車地點、方式

交車地點：_________

交車時間：_________

付款方式：_________

付款時間：_________

三、質(zhì)量、維修

1．出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標準。

2．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。

3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

（1）銷售發(fā)票；

（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；

（3）保修卡或保修手冊；

（4）說明書；

（5）隨車工具及備胎。

5．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

6．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

7．汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維護站聯(lián)系、解決。

8．如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。

9．如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。

四、違約責任（由雙方協(xié)商）：_________。

五、合同爭議的解決方式

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__種方式解決：

1．提交_________仲裁委員會仲裁；

2．依法向人民法院起訴。

六、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，汽車交易市場主辦單位留存_______份（市場留存期_______年）。

七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

買受人（簽字）：_______________

地址：_________________________

電話：_________________________出賣人（簽字）：_______________

地址：_________________________

電話：_________________________

2023頭盔購買合同（精選篇4）

賣方：

合同編號：簽訂地點：

簽訂時間：20__年8月19日買方：

一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、商標、數(shù)量、價格、金額：

詳見附件一

二、質(zhì)量和技術(shù)要求：

產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)、企業(yè)標準和環(huán)保、安全法律法規(guī)的規(guī)定，賣方應保證產(chǎn)品交付后質(zhì)量與樣品質(zhì)量相符合，滿足買方裝配和使用的要求。買方圖紙有明確規(guī)定的，按圖紙規(guī)定的標準驗收;簽訂了技術(shù)協(xié)議的，按雙方達成的技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)條款執(zhí)行。賣方同時須提交產(chǎn)品合格證明或出廠檢驗報告等。買方只負責產(chǎn)品的外觀質(zhì)量與數(shù)量檢驗，因賣方原因?qū)е庐a(chǎn)品在裝配及使用過程中的不良，買方嚴格按照《產(chǎn)品買賣合同》、《質(zhì)量服務協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》等相關(guān)條款執(zhí)行索賠。賣方須保證其提供的產(chǎn)品不侵犯任何第三方的合法權(quán)利，且賣方須確保其提供的產(chǎn)品符合合同約定的品牌、規(guī)格型號、廠家、質(zhì)量要求，否則應按買方要求更換或退貨，并承擔該批次產(chǎn)品價款一倍的違約金。

產(chǎn)品質(zhì)保期一年，自買方主機產(chǎn)品銷售之日起計算，同時產(chǎn)品零部件使用時間不得少于20__小時，以上時間以先到為準，國家、行業(yè)標準等對產(chǎn)品質(zhì)保期的規(guī)定長于合同約定的，遵照國家、行業(yè)標準等執(zhí)行。產(chǎn)品在質(zhì)保期發(fā)生質(zhì)量問題的，賣方在接到買方通知之日起七日內(nèi)予以更換、修復和賠償損失，逾期更換、修復或賠償?shù)?，按產(chǎn)品價款的2/日承擔違約金;買方有權(quán)根據(jù)需要自行更換、修復故障產(chǎn)品，并由賣方承擔相應費用。

三、交貨時間和數(shù)量：

賣方按物流工程師訂單交貨。賣方交貨延期的則

四、交貨地點和方式：

賣方送貨到買方指定地點。

五、運輸方式和費用：

賣方負責運輸，承擔運輸費用(含保險費)。

六、包裝標準：

賣方按國家、行業(yè)、企業(yè)標準和樣品的標準及買方的要求包裝產(chǎn)品，采取防銹、防腐、防碰措施，賣方承擔包裝費用，包裝物不回收。如因包裝破損等問題導致貨物受損、滅失的，由賣方承擔退換貨等補償責任。

七、隨機備品、配件、工具和資料：

產(chǎn)品具有出廠日期、編號等銘牌標識，并附有裝箱單、產(chǎn)品說明書、合格證和檢驗書等質(zhì)量證明原件。

八、檢驗和異議：

1、貨到買方指定地點后，買方按國家、行業(yè)標準和樣品的標準對產(chǎn)品外觀質(zhì)量和數(shù)量進行檢驗并將結(jié)果通知賣方;賣方批量交貨的，買方可抽樣檢驗。產(chǎn)品不符合約定的規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標準等要求的，賣方應承擔檢驗費用，并按照本合同第二條承擔違約責任。雙方簽訂的技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議以及賣方的承諾對檢驗另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、經(jīng)檢驗為不合格產(chǎn)品，賣方在接到買方通知后按省內(nèi)1周，省外25天內(nèi)取回不合格產(chǎn)品;逾期未取回的，買方可按100元/天的標準向賣方收取保管費用，也可以自行將產(chǎn)品處理。雙方簽訂的質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議對此另有約定，以本合同的約定為準。

九、產(chǎn)品回購：

賣方所供產(chǎn)品超出買方訂單數(shù)量的，賣方根據(jù)買方的通知予以回購。賣方負責回購產(chǎn)品的運輸，貨款由賣方直接支付給買方或者在買方應付賣方貨款中扣抵。

十、結(jié)算方式和期限：

(一)結(jié)算期限

1、貨到付款

(二)結(jié)算方式：

2、電匯

十一、解決合同糾紛的方式：

雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果的向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十二、合同有效期：

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,有效期至20__年12月30日。

十三、其他約定事項：

1、買方與賣方簽訂的技術(shù)協(xié)議，賣方的服務承諾以及買方的訂單等作為本合同附件。

2、賣方應向買方提供廠家授權(quán)銷售資格證明并按照誠信原則承諾給予買方市場同期最低價，若經(jīng)買方查實賣方價格明顯高于市場同期最低價且不合理的，賣方應給予買方差價補償并賠償買方當批次貨款20%的違約金，同時買方可重新評估賣方信用資質(zhì)，直至解除合同。

3、賣方不得以任何理由以任何方式對買方業(yè)務人員贈送財物、不得向買方供應核準經(jīng)營范圍外的產(chǎn)品，否則，買方經(jīng)查實后可以拒付貨款、解除合同，同時賣方應向買方支付10萬元/人次違約金;給買方造成嚴重后果的，買方將追究其他法律責任。

甲方：

乙方：

日期：

2023頭盔購買合同（精選篇5）

上訴人(一審原告)：林__，女，略

被上訴人(一審被告)：張__，女，略

原審第三人：福州市__房產(chǎn)代理有限公司，略

上訴人因房屋買賣經(jīng)紀合同糾紛一案，不服臺江區(qū)人民法院__1年12月19日做出的(__1)臺民初字第__號民事判決，現(xiàn)提起上訴。

上訴請求

一、一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;

二、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。

事實和理由

一、(__1)臺民初字第__號民事一審判決認定“原告不得轉(zhuǎn)讓訴爭訴爭房屋”是錯誤的，與事實不符，適用法律錯誤。

一審法院依據(jù)國務院__5年5月11日轉(zhuǎn)發(fā)的建設部等七部委《關(guān)于穩(wěn)定住房價格工作意見》第七條“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉(zhuǎn)讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權(quán)證之前，房地產(chǎn)主管部門不得為其辦理轉(zhuǎn)讓等手續(xù);房屋所有權(quán)申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權(quán)屬登記機關(guān)不得為其辦理房屋權(quán)屬登記手續(xù)”的規(guī)定，認定原告不得轉(zhuǎn)讓訴爭房屋，該法律適用錯誤。

庭審中已查明__0年10月8日，上訴人申請按揭貸款30萬元，付清了訴爭屋全部購房款，__1年4月15日上訴人與開發(fā)商福州__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦理了訴爭房的交房手續(xù)，，說明上訴人已付清該房屋全部購房款，該訴爭屋已竣工交房，只是尚未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證書，上訴人的情形并不完全適用七部委的工作意見。

即使適用七部委《關(guān)于穩(wěn)定住房價格工作意見》第七條之規(guī)定也只說明上訴人在取得房屋所有權(quán)證之前，房地產(chǎn)主管部門不得為其辦理轉(zhuǎn)讓等手續(xù)，并未違反法律的強制性規(guī)定不能說明原告不得轉(zhuǎn)讓訴爭房屋更不會因此而影響合同效力。

二、(__1)臺民初字第__號民事一審判決認定“原被告雙方約定于訴爭屋“甲方名下的《房屋所有權(quán)證》辦出后再辦理交易過戶手續(xù)，該條款屬附生效條件的條款，且所附條件符合法律規(guī)定，因此，應當認定原被告雙方之間的房屋買賣合同時附生效條件的。目前，原告尚未取得訴爭屋的房屋所有權(quán)證，條件尚未成就，故雙方之間房屋買賣合同尚未生效?！迸c法律規(guī)定及事實不相符。

所謂附條件生效的合同，是指合同雙方當事人在合同中約定某種事實，并以其將來發(fā)生或不發(fā)生作為合同生效或不生效的.限制條件的合同。而結(jié)合該條款全部文字內(nèi)容可以看出該條款只是對于雙方的履行手續(xù)和工作日做相應的補充約定,并未對該條件成就與否的法律后果做說明，即沒有約定所附條件如果成就或不成就對協(xié)議效力有何影響，因此不能認定是附條件生效的合同。另外，從房屋買賣合同整體內(nèi)容來評判，該條款作為補充條款只是就雙方合同的履行責任做進一步具體明確的約定，買賣雙方對于房屋產(chǎn)權(quán)及交房責任在第三章違約責任當中已做具體約定，不需再另設限制性條款。

即使該房屋買賣經(jīng)紀合同依照一審法院所認定的為附生效條件的合同，依照合同法第四十五條之規(guī)定當事人為自己的利益不正當?shù)刈柚箺l件成就的，視為條件已成就;不正當?shù)卮俪蓷l件成就的，視為條件不成就。被上訴人在房屋買賣經(jīng)紀合同簽訂當天交納定金1萬元以后未按合同約定的__1年6月21日18：00前再履行付款義務，第三人遂于__1年7月2日、7月11日、7月19日發(fā)函通知被上訴人履行義務，但被上訴人沒有支付定金，該事實已得到一審法院確認。合同不履行屬于被上訴人的過錯，屬于為自己的利益不正當?shù)刈柚箺l件成就，因此，應認定合同條件成就、合同有效，被上訴人應當承擔違約責任。

該房屋買賣經(jīng)紀合同符合物權(quán)法第十五條之規(guī)定當事人之間訂立有關(guān)設立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。雙方之間的房屋買賣經(jīng)紀合同依法成立有效。

三、(__1)臺民初字第_