承攬加工合同書（詳細版）6篇篇1甲方（定作人）：乙方（承攬人）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工事項，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方承攬加工以下事項：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格型號：產(chǎn)品數(shù)量：產(chǎn)品技術(shù)要求：產(chǎn)品包裝要求：2.乙方應(yīng)按照甲方的技術(shù)要求和質(zhì)量標準，按時、按量完成承攬加工任務(wù)。二、合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣（大寫）元整（￥元）。甲方應(yīng)向乙方支付該款項。2.甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付款項：預付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付合同價款的XX%作為預付款，即人民幣（大寫）元整（￥元）。中期款：在承攬加工任務(wù)完成XX%時，甲方應(yīng)支付合同價款的XX%作為中期款，即人民幣（大寫）元整（￥元）。尾款：在承攬加工任務(wù)完成后，甲方應(yīng)支付合同價款的XX%作為尾款，即人民幣（大寫）元整（￥元）。三、交付與驗收1.乙方應(yīng)在承攬加工任務(wù)完成后，按照甲方的要求交付產(chǎn)品。交付時，乙方應(yīng)提供相關(guān)的技術(shù)資料和必要的人員配合。2.甲方應(yīng)在收到產(chǎn)品后，盡快進行驗收。驗收時，甲方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和技術(shù)要求進行。如有異議，應(yīng)及時向乙方提出。四、違約責任及賠償標準1.甲方和乙方如有違約行為，均應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。具體違約責任和賠償標準如下：甲方如未按時向乙方支付款項，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同價款XX%的違約金。同時，乙方有權(quán)要求甲方立即支付剩余款項并終止合同。乙方如未按時完成承攬加工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同價款XX%的違約金。同時，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。2.因不可抗力導致違約的，違約方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后及時通知對方，并提供相關(guān)證明材料。因不可抗力導致的違約責任和賠償標準，應(yīng)根據(jù)具體情況協(xié)商解決。五、爭議解決及管轄法院1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向以下法院提起訴訟：XXXX人民法院。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和程序規(guī)定，積極配合法院的調(diào)查和審理工作。同時，雙方應(yīng)尊重法院作出的判決結(jié)果，并履行相應(yīng)的法律義務(wù)。篇2合同編號：XXXX甲方（定作人）：XXXX，位置：XXXX，電話：XXXX，聯(lián)系人：XXXX。乙方（承攬人）：XXXX，位置：XXXX，電話：XXXX，聯(lián)系人：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工事項，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方承攬加工以下事項：2.乙方應(yīng)按照甲方的要求和標準，完成承攬加工任務(wù)。二、承攬加工期限1.承攬加工期限自合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日止。2.乙方應(yīng)在承攬加工期限內(nèi)完成加工任務(wù)，并交付給甲方。三、承攬加工費用及支付方式1.承攬加工費用為人民幣XX元整（￥XX），包含但不限于材料費、加工費、運輸費等。具體費用根據(jù)甲方要求和標準以及實際加工情況而定。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后支付承攬加工費用的XX%作為預付款，即人民幣XX元整（￥XX）。剩余款項在驗收合格后支付。3.乙方應(yīng)提供合法有效的發(fā)票作為收款憑證。四、質(zhì)量保證和驗收標準1.乙方應(yīng)保證承攬加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方的要求和標準。2.甲方應(yīng)在收到產(chǎn)品后進行驗收，并出具驗收報告。如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求或存在其他問題，甲方有權(quán)要求乙方重新加工或退款。3.乙方應(yīng)積極配合甲方的驗收工作，確保產(chǎn)品符合驗收標準。五、違約責任及賠償標準1.乙方未能按時完成承攬加工任務(wù)，應(yīng)按照合同總金額的XX%向甲方支付違約金。同時，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行合同或解除合同。2.甲方未能按時支付承攬加工費用，應(yīng)按照合同總金額的XX%向乙方支付違約金。同時，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或解除合同。3.如果因違約造成對方損失的，違約方應(yīng)賠償因此造成的損失。六、不可抗力及風險分配1.不可抗力事件指當事人在訂立合同時不能預見、對其發(fā)生和后果不能避免且不能克服的事件。因不可抗力事件導致合同無法按時履行或無法履行的，雙方均不承擔違約責任。但遭遇不可抗力的一方應(yīng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有效證明文件。2.風險分配原則：在承攬加工過程中，甲方承擔材料費、加工費等相關(guān)費用。乙方承擔設(shè)備折舊費、人員工資等相關(guān)費用。如果因不可抗力事件導致合同無法按時履行或無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商確定風險分配方案。如果協(xié)商不成的，按照公平原則進行分配。七、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的其他條款。2.如果因本合同而產(chǎn)生的任何爭議與雙方業(yè)務(wù)往來有關(guān)，且爭議金額在一定金額以下（具體金額根據(jù)具體情況而定），則雙方應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的其他條款。如果爭議金額在一定金額以上（具體金額根據(jù)具體情況而定），則雙方應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向仲裁機構(gòu)申請仲裁解決爭議。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的其他條款。3.本合同中的任何條款如因任何原因被認定為無效或不可執(zhí)行時，不影響其他條款的效力及本合同的執(zhí)行。4.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充或變更。協(xié)商不成的，按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。如果法律沒有規(guī)定的，按照公平原則進行協(xié)商處理。5.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力。篇3甲方（定作人）：XXX，位置：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，位置：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行承攬加工事宜，達成如下協(xié)議：一、委托事項甲方委托乙方進行承攬加工，具體事項包括但不限于：產(chǎn)品加工、組裝、包裝等。二、產(chǎn)品質(zhì)量要求及驗收標準1.乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)標準、質(zhì)量要求進行加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方要求。2.驗收標準以甲方提供的驗收規(guī)范為準，乙方應(yīng)在加工完成后及時通知甲方進行驗收。3.甲方在接到乙方驗收通知后，應(yīng)及時進行驗收，并在驗收合格后簽署驗收報告。三、加工期限及交貨方式1.乙方應(yīng)在合同簽訂之日起XX個工作日內(nèi)完成加工任務(wù)，并按時交付甲方。2.交貨方式：乙方將加工完成的產(chǎn)品送至甲方指定地點，運輸費用由乙方承擔。四、加工費用及支付方式1.加工費用：具體費用以雙方協(xié)商確定的報價單為準。2.支付方式：甲方應(yīng)按照合同約定的支付節(jié)點，及時向乙方支付加工費用。五、違約責任1.乙方未按合同約定完成加工任務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方未按合同約定支付加工費用，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商無果，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.雙方在簽訂合同時，應(yīng)同時簽訂《保密協(xié)議》，確保雙方商業(yè)機密及技術(shù)秘密的安全。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。期滿后雙方可協(xié)商續(xù)簽事宜。4.雙方在履行本合同過程中，如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，應(yīng)立即通知對方，并協(xié)商解決合同終止事宜。5.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：XXX簽訂日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬人）：XXX簽訂日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（定作人）：_________乙方（承攬人）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工事項，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方承攬加工以下事項：_________（具體事項根據(jù)實際需求填寫）二、加工方式及要求1.乙方應(yīng)按照甲方的要求進行加工，確保加工質(zhì)量符合甲方的要求。2.乙方在加工過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。3.乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成加工任務(wù)，并交付給甲方。三、合同價款及支付方式1.本合同的總價款為：_________元（大寫：_________元整）。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，向乙方支付合同價款的XX%作為預付款，即：_________元（大寫：_________元整）。3.乙方完成加工任務(wù)并交付給甲方后，甲方應(yīng)向乙方支付剩余的合同價款，即：_________元（大寫：_________元整）。4.乙方在收到甲方的預付款后，應(yīng)開具相應(yīng)的發(fā)票給甲方。四、違約責任1.甲方如未按照合同約定向乙方支付預付款，則乙方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求甲方承擔相應(yīng)的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成加工任務(wù)并交付給甲方，則甲方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)的違約責任。3.乙方在加工過程中，如因自身原因造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合甲方要求或安全生產(chǎn)事故，則乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。五、爭議解決方式1.本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方所有。2.甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款應(yīng)繼續(xù)履行。六、合同生效條件及時間1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（定作人）：_________法定代表人或授權(quán)代表簽字：_________日期：_________年_________月_________日乙方（承攬人）：_________法定代表人或授權(quán)代表簽字：_________日期：_________年_________月_________日篇5甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證雙方權(quán)益，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬加工【產(chǎn)品名稱】事宜達成以下協(xié)議：一、合同背景及目的鑒于甲方需要加工制作【產(chǎn)品名稱】，乙方具備相關(guān)加工技術(shù)和能力，雙方根據(jù)平等互利、合作共贏的原則，達成此承攬加工合同。本合同旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期限。二、承攬加工內(nèi)容1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，對【產(chǎn)品名稱】進行加工制作。具體包括但不限于工藝流程、材料采購、生產(chǎn)周期等。2.甲方應(yīng)提供詳細的圖紙和技術(shù)要求。乙方按照甲方提供的圖紙和技術(shù)要求進行生產(chǎn)，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準及甲方要求。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣__________元（大寫：__________元整）。具體金額以雙方約定為準。2.甲方在合同簽訂后______日內(nèi)支付乙方定金______%，貨到驗收合格后______日內(nèi)支付余款。四、交貨期限與方式1.乙方應(yīng)于本合同簽訂后______日內(nèi)完成加工制作，并按時交付甲方。2.交貨方式為______。乙方負責將貨物運送至甲方指定地點，運輸費用由______承擔。五、質(zhì)量保證與驗收標準1.乙方應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準及甲方要求。如因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致的損失，由乙方承擔。2.甲方在收到貨物后______日內(nèi)進行驗收。驗收標準以雙方約定為準。如因產(chǎn)品質(zhì)量問題未能通過驗收，甲方有權(quán)要求乙方重新制作或退貨。六、違約責任1.若乙方未能按約定時間交付貨物，應(yīng)支付逾期違約金，每日違約金為合同總金額的____%。逾期超過______日，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約責任。2.若甲方未按約定時間支付款項，應(yīng)支付逾期付款違約金，每日違約金為未付款項的____%。逾期超過______日，乙方有權(quán)終止履行合同，并要求甲方承擔違約責任。3.如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應(yīng)及時溝通，協(xié)商解決方案。因不可抗力造成的損失，由雙方共同承擔。七、保密協(xié)議及知識產(chǎn)權(quán)歸屬1.雙方應(yīng)對涉及本合同的所有商業(yè)秘密和機密信息進行保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。2.本合同項下涉及的任何知識產(chǎn)權(quán)歸屬甲方所有。乙方不得以任何形式侵犯甲方的知識產(chǎn)權(quán)。若因乙方侵權(quán)行為導致甲方損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。八、爭議解決與法律適用1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.本合同的所有修改和補充應(yīng)以書面形式作出，并成為本合同不可分割的部分。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（定作方）：__________（蓋章）乙方（承攬方）：__________（蓋章）代表人：__________代表人：__________日期：__________日期：__________篇6合同編號：XXX甲方（定作人）：XXX，位置：XXX，電話：XXX，聯(lián)系人：XXX。乙方（承攬人）：XXX，位置：XXX，電話：XXX，聯(lián)系人：XXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工事項，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方承攬加工以下事項：產(chǎn)品名稱：XXX規(guī)格型號：XXX數(shù)量：XXX質(zhì)量要求：按照甲方提供的技術(shù)要求和標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。承攬方式：乙方需按照甲方的技術(shù)要求進行加工制作。驗收標準和方法：按照甲方提供的技術(shù)標準和驗收方法，確保產(chǎn)品符合驗收要求