增加工程量合同協(xié)議范本6篇篇1發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就增加工程量事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條：增加工程量內(nèi)容本次增加工程量具體內(nèi)容為：_________。第二條：增加工程量價格1.本次增加工程量價格按照《_________省建筑安裝工程定額與計價規(guī)范》及相應(yīng)配套定額進行計價。2.乙方需按照甲方要求及定額規(guī)定編制增加工程量的預(yù)算書，并報甲方審核。甲方在收到預(yù)算書后7個工作日內(nèi)予以審核完畢并反饋審核意見。3.根據(jù)甲方審核意見，乙方需進行調(diào)整并重新報送預(yù)算書，直至甲方審核通過。審核通過后，雙方按照最終確定的預(yù)算書進行結(jié)算。第三條：增加工程量實施1.乙方需按照甲方要求及定額規(guī)定組織施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標準。2.甲方有權(quán)對乙方施工進行監(jiān)督，確保施工符合協(xié)議要求。如甲方發(fā)現(xiàn)乙方施工不符合要求，有權(quán)要求乙方進行整改或停止施工。3.乙方需積極配合甲方的監(jiān)督，確保施工順利進行。如乙方不按要求施工或停止施工，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。第四條：增加工程量驗收1.乙方完成增加工程量施工后，需向甲方提交驗收申請。甲方在收到申請后7個工作日內(nèi)組織驗收小組進行驗收。2.驗收小組需按照相關(guān)標準及協(xié)議要求對施工成果進行驗收，并出具驗收報告。如驗收不合格，乙方需按照驗收小組的意見進行整改或重新施工。3.如驗收合格，雙方按照驗收報告進行結(jié)算，并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。第五條：違約責(zé)任1.乙方如未按照協(xié)議要求施工或施工質(zhì)量不符合相關(guān)標準，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)要求乙方進行整改或停止施工，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方如未按照協(xié)議要求支付款項或未按時組織驗收，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條：爭議解決1.如雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行協(xié)議中的其他條款，確保施工順利進行。第七條：其他條款1.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.如本協(xié)議與之前的合同或協(xié)議有沖突，以本協(xié)議為準。發(fā)包方（甲方）：_________（簽字蓋章）承包方（乙方）：_________（簽字蓋章）日期：_________篇2發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)的法律法規(guī)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保工程的順利進行，雙方友好協(xié)商并達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景甲方將工程發(fā)包給乙方，乙方已按照合同約定完成了大部分工程量。但根據(jù)現(xiàn)場實際情況和甲方的新要求，需要增加一定的工程量。為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保增加工程量部分的施工質(zhì)量、進度和費用符合甲方要求，雙方特簽訂本協(xié)議。二、增加工程量內(nèi)容1.增加工程量的具體項目：_________2.增加工程量后的總工程量：_________3.增加工程量的原因：_________三、施工要求1.乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進行施工，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。2.乙方應(yīng)合理安排施工進度，確保增加工程量部分在約定時間內(nèi)完成。3.乙方應(yīng)做好施工記錄，確保施工過程中的各項數(shù)據(jù)真實、準確。四、費用及支付方式1.增加工程量的費用：_________2.支付方式：_________五、違約責(zé)任1.乙方如未按照協(xié)議約定完成增加工程量部分，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未按照協(xié)議約定支付增加工程量的費用，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決方式如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和法院的規(guī)定，積極配合法院的調(diào)查和審理工作。七、其他事項1.本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協(xié)議生效后，雙方應(yīng)認真履行各自的義務(wù)，確保增加工程量部分的施工順利進行。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲方所有。甲方（簽字或蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字或蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇3甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方就增加工程量事宜達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景甲方和乙方于_____年_____月_____日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，合同編號為_____。現(xiàn)因工程需要增加工程量，甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，同意對原合同進行補充，簽訂本協(xié)議。二、增加工程量內(nèi)容1.增加工程量的項目：_________2.增加工程量后的總工程量：_________3.增加工程量的具體施工內(nèi)容：_________三、工程價款及支付方式1.增加工程量的價款：_________2.支付方式：_________3.支付時間：_________四、工期及進度1.增加工程量后的總工期：_________2.進度要求：_________五、質(zhì)量及驗收1.施工質(zhì)量要求：_________2.驗收標準和方法：_________3.驗收時間：_________六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：_________2.乙方違約責(zé)任：_________七、爭議解決方式1.協(xié)商解決：首先雙方應(yīng)本著友好合作的精神進行協(xié)商解決。2.仲裁解決：如果協(xié)商不成，任何一方可以向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。仲裁裁決是終局裁決，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。3.訴訟解決：如果仲裁結(jié)果仍不能解決雙方爭議，任何一方可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。八、其他條款1.合同生效條款：本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協(xié)議生效后，雙方應(yīng)認真履行協(xié)議義務(wù)，確保工程的順利進行。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.保密條款：雙方應(yīng)對本協(xié)議內(nèi)容及工程的有關(guān)信息保密，不得擅自泄露給第三方。否則，由此造成的一切損失由違約方承擔(dān)。3.補充條款：本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：_________（簽字或蓋章）日期：_____年_____月_____日乙方（承包方）：_________（簽字或蓋章）日期：_____年_____月_____日篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方就增加工程量事宜達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景甲方與乙方于______年______月______日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，工程名稱為______，工程地點為______，合同總價為______元?，F(xiàn)因甲方需求變更，需要增加部分工程量，乙方同意按照甲方的要求進行施工。二、增加工程量內(nèi)容本次增加工程量主要包括以下幾個方面：1.新增施工內(nèi)容：具體包括______。2.工程量增加：對原有工程進行局部修改或增加，具體修改或增加的內(nèi)容為______。3.材料更換：將原有材料更換為更為環(huán)?；蛐阅芨玫牟牧?，具體更換的材料為______。三、施工期限本次增加工程量施工期限為______天，自乙方進場之日起計算。乙方應(yīng)在施工期限內(nèi)完成全部施工內(nèi)容，并確保工程質(zhì)量符合甲方要求。四、合同價款及支付方式1.合同價款：本次增加工程量合同總價為______元。具體支付節(jié)點如下：2.支付方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付款項，具體支付時間為每個支付節(jié)點后的______個工作日內(nèi)。乙方需提供相應(yīng)的發(fā)票作為收款證明。五、質(zhì)量保證及驗收標準1.乙方需確保本次增加工程量的施工質(zhì)量符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.驗收標準：本次增加工程量施工質(zhì)量的驗收標準主要包括以下幾個方面：3.乙方需按照甲方要求進行施工，確保施工進度符合甲方要求。在施工過程中，乙方需做好施工記錄，確保施工質(zhì)量的可追溯性。4.甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督與檢查，并提出改進意見。乙方需積極配合甲方進行質(zhì)量監(jiān)督工作，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。5.在施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量問題或安全事故，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。同時，乙方需及時將相關(guān)情況通報給甲方，以便甲方及時了解施工進度和質(zhì)量情況。六、違約責(zé)任及爭議解決方式1.違約責(zé)任：如一方違反本協(xié)議的約定，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體包括：2.爭議解決方式：如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極配合法院進行審理工作。法院作出的判決結(jié)果對雙方具有法律效力。七、其他條款1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。協(xié)議生效后，雙方應(yīng)認真履行各自的義務(wù)，確保本次增加工程量施工順利進行。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如有未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.在本協(xié)議履行過程中，如遇到不可抗力因素導(dǎo)致無法按時履行合同義務(wù)的，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議，并簽訂新的合同或補充協(xié)議進行約定。4.本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。如有任何疑問或需要進一步的解釋，雙方可共同協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照爭議解決方式進行解決。篇5合同編號：XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方增加工程量的事項，達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.甲方為項目的發(fā)包方，乙方為項目的承包方，雙方已簽訂了施工合同。2.因項目實際需要，甲方需增加一定的工程量，故雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達成以下協(xié)議。二、增加工程量內(nèi)容1.增加工程量的具體項目：XXXX。2.增加工程量后的總工程量：XXXX。3.增加工程量的原因：由于項目實際需要，甲方需增加一定的工程量以完成施工任務(wù)。三、價格及支付方式1.增加工程量的價格按照原合同約定的價格執(zhí)行。2.支付方式：甲方在增加工程量完成后，向乙方支付相應(yīng)的款項。具體支付時間、金額及方式按照原合同約定執(zhí)行。四、工期及進度1.增加工程量后，乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，按時完成施工任務(wù)。2.甲方有權(quán)對乙方的施工進度進行監(jiān)督，如乙方未能按時完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)按照原合同約定進行處罰。五、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)保證增加工程量的施工質(zhì)量符合原合同約定的標準。2.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲乙雙方在履行合同過程中，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任按照原合同約定執(zhí)行。2.如因違約導(dǎo)致對方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中的其他約定。八、其他約定事項1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.在本協(xié)議履行過程中，如遇法律法規(guī)調(diào)整或變更，雙方應(yīng)按照新的法律法規(guī)執(zhí)行。但新的法律法規(guī)對雙方權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生重大影響的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。4.雙方在本協(xié)議中約定的所有權(quán)利、義務(wù)及違約責(zé)任均具有法律約束力，雙方應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行。如有違反，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.本協(xié)議期滿后，如雙方繼續(xù)合作，應(yīng)另行簽訂新的合作協(xié)議。如雙方不再合作，應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。但在此之前，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中的約定。篇6甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲方需增加工程量，乙方同意接受補充協(xié)議以完成新增工程，雙方本著公平、公正、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.雙方已簽署的主合同條款及內(nèi)容保持不變，本補充協(xié)議作為主合同的補充部分。2.主合同標的增加具體工作內(nèi)容，具體情況見本協(xié)議詳細描述。二、增加的工程量及服務(wù)內(nèi)容1.增加的工程量為___________________