2025年事業(yè)單位招聘考試綜合類專業(yè)能力測試試卷（工程類）-建筑工程施工合同糾紛處理考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（本部分共20題，每題1分，共20分。下列每題只有一個最符合題意的選項(xiàng)，請將正確選項(xiàng)的字母填涂在答題卡上）1.在建筑工程施工合同糾紛中，若因甲方提供的圖紙存在嚴(yán)重錯誤導(dǎo)致工程返工，根據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定，乙方可以要求甲方承擔(dān)的責(zé)任是（）。A.索賠誤工費(fèi)B.要求解除合同C.要求賠償直接損失D.要求甲方承擔(dān)連帶責(zé)任2.以下哪種情形不屬于建設(shè)工程施工合同中的“無效合同”？A.合同簽訂時乙方不具備相應(yīng)資質(zhì)B.合同內(nèi)容違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定C.合同因重大誤解簽訂D.合同約定支付工程款利息過高3.當(dāng)施工合同雙方因工程進(jìn)度產(chǎn)生爭議時，若雙方無法協(xié)商解決，應(yīng)優(yōu)先采取的解決方式是（）。A.向法院提起訴訟B.申請勞動仲裁C.通過調(diào)解委員會調(diào)解D.由行業(yè)協(xié)會介入?yún)f(xié)調(diào)4.在工程變更過程中，若因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增加，乙方應(yīng)提交的證明材料通常不包括（）。A.變更后的圖紙B.監(jiān)理單位的確認(rèn)函C.乙方的預(yù)算報(bào)價(jià)單D.甲方簽名的變更通知單5.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列哪項(xiàng)不屬于工程質(zhì)量缺陷的保修范圍？（）A.基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)裂縫B.內(nèi)部管線安裝不當(dāng)C.外墻裝飾材料脫落D.因不可抗力導(dǎo)致的墻體滲水6.在施工合同履行過程中，若甲方未按約定支付工程進(jìn)度款，乙方可以采取的法律措施是（）。A.立即停工并要求賠償B.按合同約定計(jì)提滯納金C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案D.直接扣押甲方財(cái)產(chǎn)7.若施工合同中約定了爭議解決方式為仲裁，但事后一方反悔要求訴訟，法院的處理方式應(yīng)是（）。A.裁定終止訴訟B.依法駁回起訴C.要求雙方重新協(xié)商爭議解決方式D.依法受理并審理8.在工程竣工結(jié)算過程中，若雙方對工程量存在爭議，通常應(yīng)按照哪種原則進(jìn)行處理？（）A.以甲方現(xiàn)場代表簽字為準(zhǔn)B.參照合同約定和行業(yè)規(guī)范C.以乙方提交的原始計(jì)量單為準(zhǔn)D.由第三方機(jī)構(gòu)重新測量9.根據(jù)《建筑法》規(guī)定，建筑工程施工合同糾紛中，哪一方當(dāng)事人有權(quán)要求暫停施工？（）A.只要是甲方B.只要是乙方C.只有監(jiān)理單位D.需要雙方協(xié)商一致10.若因第三方原因（如供應(yīng)商違約）導(dǎo)致工程延誤，乙方在索賠時應(yīng)提供的證據(jù)不包括（）。A.第三方違約的書面證明B.工程延誤的詳細(xì)記錄C.乙方的損失清單D.合同中關(guān)于不可抗力的條款11.在施工合同糾紛中，若一方當(dāng)事人偽造證據(jù)，另一方應(yīng)如何處理？（）A.自行收集反證B.要求法院排除該證據(jù)C.直接認(rèn)定對方違約D.中斷訴訟程序12.根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟時效期間通常是多久？（）A.1年B.2年C.3年D.5年13.在工程分包過程中，若分包合同無效導(dǎo)致總包單位受損，總包單位應(yīng)向哪一方追償？（）A.分包單位B.甲方C.監(jiān)理單位D.設(shè)計(jì)單位14.若施工合同中約定了“爭議解決期”，但雙方在此期間內(nèi)仍未達(dá)成一致，后續(xù)處理方式應(yīng)是（）。A.自動適用法律默認(rèn)條款B.由上級主管部門裁決C.雙方重新協(xié)商D.法院強(qiáng)制執(zhí)行15.在工程驗(yàn)收過程中，若因乙方原因?qū)е买?yàn)收不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任通常包括（）。A.負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)費(fèi)用B.罰款并賠償甲方損失C.立即解除合同D.要求甲方支付違約金16.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，因使用不合格建筑材料導(dǎo)致的工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)由哪一方承擔(dān)責(zé)任？（）A.施工單位B.材料供應(yīng)商C.監(jiān)理單位D.設(shè)計(jì)單位17.在施工合同糾紛中，若一方當(dāng)事人拒不履行法院生效判決，另一方應(yīng)采取的救濟(jì)措施是（）。A.申請支付令B.向檢察院申請抗訴C.向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行D.要求對方承擔(dān)刑事責(zé)任18.若施工合同中約定了“不可抗力條款”，但發(fā)生的事件是否屬于不可抗力，雙方存在爭議，通常應(yīng)如何認(rèn)定？（）A.由法院根據(jù)具體情況認(rèn)定B.參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定C.由合同簽訂地政府認(rèn)定D.由雙方協(xié)商一致認(rèn)定19.在工程索賠過程中，若乙方提交的索賠報(bào)告超出了合同約定的時限，通常的處理方式是（）。A.直接拒絕索賠要求B.要求乙方補(bǔ)充說明理由C.法院依法支持或駁回D.由監(jiān)理單位重新審核20.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，以下哪項(xiàng)不屬于工程欠款的利息計(jì)算范圍？（）A.未支付的工程進(jìn)度款B.違約金C.管理費(fèi)D.逾期交付的設(shè)備款二、多項(xiàng)選擇題（本部分共10題，每題2分，共20分。下列每題有兩個或兩個以上符合題意的選項(xiàng)，請將正確選項(xiàng)的字母填涂在答題卡上。多選、錯選、漏選均不得分）1.在建筑工程施工合同糾紛中，以下哪些情形可能導(dǎo)致合同無效？（）A.合同簽訂時乙方不具備施工資質(zhì)B.合同內(nèi)容違反法律強(qiáng)制性規(guī)定C.合同因欺詐簽訂D.合同約定過高利潤分配2.當(dāng)施工合同雙方因工程變更產(chǎn)生爭議時，以下哪些證據(jù)可以作為支持依據(jù)？（）A.變更后的圖紙B.監(jiān)理單位的確認(rèn)函C.乙方的預(yù)算報(bào)價(jià)單D.甲方簽名的變更通知單3.在工程竣工結(jié)算過程中，若雙方對工程量存在爭議，以下哪些處理方式是合理的？（）A.參照合同約定和行業(yè)規(guī)范B.以甲方現(xiàn)場代表簽字為準(zhǔn)C.由第三方機(jī)構(gòu)重新測量D.參考施工過程中的計(jì)量記錄4.在施工合同糾紛中，以下哪些屬于乙方的合法索賠情形？（）A.因甲方提供的圖紙錯誤導(dǎo)致返工B.因第三方原因（如供應(yīng)商違約）導(dǎo)致工程延誤C.因甲方指令錯誤導(dǎo)致額外費(fèi)用D.因不可抗力導(dǎo)致的直接損失5.若施工合同中約定了爭議解決方式為仲裁，但事后一方反悔要求訴訟，以下哪些處理方式是合理的？（）A.依法駁回起訴B.要求雙方重新協(xié)商爭議解決方式C.裁定終止訴訟D.依法受理并審理6.在工程驗(yàn)收過程中，若因乙方原因?qū)е买?yàn)收不合格，以下哪些責(zé)任應(yīng)由乙方承擔(dān)？（）A.負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)費(fèi)用B.罰款并賠償甲方損失C.立即解除合同D.要求甲方支付違約金7.在施工合同履行過程中，若甲方未按約定支付工程進(jìn)度款，以下哪些法律措施乙方可以采取？（）A.按合同約定計(jì)提滯納金B(yǎng).立即停工并要求賠償C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案D.直接扣押甲方財(cái)產(chǎn)8.根據(jù)《建筑法》規(guī)定，建筑工程施工合同糾紛中，以下哪些情形可以要求暫停施工？（）A.合同約定需要暫停施工B.工程存在重大安全隱患C.甲方未按約定支付工程款D.乙方擅自變更施工方案9.在工程索賠過程中，若乙方提交的索賠報(bào)告超出了合同約定的時限，以下哪些處理方式是合理的？（）A.要求乙方補(bǔ)充說明理由B.直接拒絕索賠要求C.由監(jiān)理單位重新審核D.法院依法支持或駁回10.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，以下哪些屬于工程欠款的利息計(jì)算范圍？（）A.未支付的工程進(jìn)度款B.違約金C.管理費(fèi)D.逾期交付的設(shè)備款三、案例分析題（本部分共3題，每題10分，共30分。請根據(jù)案例內(nèi)容，結(jié)合所學(xué)知識，分析問題并回答問題）1.某建筑工程施工合同約定，由乙方負(fù)責(zé)施工，工期為6個月，工程款總額為500萬元。合同簽訂后，甲方按合同約定支付了30%的預(yù)付款。但在施工過程中，甲方突然要求變更設(shè)計(jì)方案，導(dǎo)致工程量增加20%，乙方因此增加了10萬元的成本。同時，因乙方施工人員操作不當(dāng)，導(dǎo)致一處墻體出現(xiàn)裂縫，需要進(jìn)行修復(fù)，預(yù)計(jì)費(fèi)用為5萬元。工程最終延期2個月完成。乙方要求甲方支付增加的工程款、修復(fù)費(fèi)用以及延期窩工損失共計(jì)25萬元。甲方則認(rèn)為，變更設(shè)計(jì)是甲方提出的，但增加的成本應(yīng)由乙方自行承擔(dān)，墻體裂縫是乙方施工質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒絕支付修復(fù)費(fèi)用，且延期屬于乙方責(zé)任，應(yīng)自行承擔(dān)損失。請問：（1）甲方是否有義務(wù)支付工程量增加部分的費(fèi)用？理由是什么？（2）甲方是否有義務(wù)支付墻體修復(fù)費(fèi)用？理由是什么？（3）乙方是否有責(zé)任承擔(dān)工程延期損失？理由是什么？雙方爭議的工程款應(yīng)如何處理？2.某施工單位（乙方）與建設(shè)單位（甲方）簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同約定工期為12個月，工程總價(jià)款為1000萬元。在施工過程中，由于甲方提供的地下管線圖紙存在嚴(yán)重錯誤，導(dǎo)致乙方施工需要繞道，增加了30萬元的成本。乙方在合同約定的期限內(nèi)向甲方提交了索賠報(bào)告，并提供了相關(guān)證據(jù)。甲方在收到索賠報(bào)告后，以索賠報(bào)告提交時間超過合同約定的時限為由，拒絕了乙方的索賠要求。乙方不服，向法院提起訴訟。請問：（1）甲方拒絕索賠要求是否有法律依據(jù)？理由是什么？（2）法院應(yīng)如何判決？理由是什么？（3）本案中，乙方可以采取哪些措施來維護(hù)自身權(quán)益？3.某建筑工程施工合同約定，由A公司負(fù)責(zé)總承包，B公司負(fù)責(zé)分包。在施工過程中，由于B公司提供的材料質(zhì)量不合格，導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要返工，造成了10萬元的損失。A公司因此向B公司追償。B公司則辯稱，材料是由C公司供應(yīng)的，且C公司已經(jīng)按照合同約定提供了合格的材料，B公司沒有過錯。A公司則認(rèn)為，B公司作為分包單位，對所使用的材料負(fù)有直接責(zé)任，無論材料是否由C公司供應(yīng)，B公司都應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。請問：（1）A公司是否有權(quán)向B公司追償？理由是什么？（2）B公司是否有權(quán)向C公司追償？理由是什么？（3）在本案中，各方當(dāng)事人應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任？四、簡答題（本部分共4題，每題5分，共20分。請根據(jù)題目要求，簡潔明了地回答問題）1.簡述建設(shè)工程施工合同糾紛中，合同無效的情形有哪些？2.簡述建設(shè)工程施工合同糾紛中，常見的爭議解決方式有哪些？各自的優(yōu)缺點(diǎn)是什么？3.簡述建設(shè)工程施工合同糾紛中，工程索賠的構(gòu)成要件有哪些？4.簡述建設(shè)工程施工合同糾紛中，工程質(zhì)量缺陷的保修范圍有哪些？五、論述題（本部分共1題，共10分。請根據(jù)題目要求，結(jié)合所學(xué)知識，進(jìn)行深入分析和論述）結(jié)合實(shí)際案例，論述在建設(shè)工程施工合同糾紛中，如何有效預(yù)防和解決合同糾紛？請從合同簽訂、合同履行、爭議解決等方面進(jìn)行分析，并提出你的建議。本次試卷答案如下一、單項(xiàng)選擇題答案及解析1.C解析：根據(jù)《合同法》第一百一十條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。本題中，甲方提供的圖紙存在嚴(yán)重錯誤導(dǎo)致工程返工，屬于甲方不履行合同義務(wù)，乙方可以要求甲方賠償直接損失。2.C解析：根據(jù)《合同法》第五十二條規(guī)定，有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定；（四）損害社會公共利益。本題中，合同因重大誤解簽訂屬于可變更可撤銷合同，而非無效合同。3.C解析：根據(jù)《民事訴訟法》第一百二十二條規(guī)定，當(dāng)事人發(fā)生民事權(quán)益爭議，可以向人民法院提起訴訟。第一百四十二條規(guī)定，當(dāng)事人起訴或者申請仲裁后，可以依照本法規(guī)定，向人民法院申請調(diào)解。調(diào)解原則是自愿、合法。因此，在雙方無法協(xié)商解決時，應(yīng)優(yōu)先采取調(diào)解方式。4.C解析：在工程變更過程中，乙方應(yīng)提交的證明材料通常包括變更后的圖紙、監(jiān)理單位的確認(rèn)函、甲方簽名的變更通知單等，但不應(yīng)包括乙方的預(yù)算報(bào)價(jià)單，除非該報(bào)價(jià)單是變更后的重新報(bào)價(jià)。5.B解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十二條條規(guī)定，建設(shè)工程質(zhì)量缺陷的保修范圍不包括因使用不當(dāng)或者第三方原因造成的質(zhì)量缺陷。內(nèi)部管線安裝不當(dāng)屬于乙方施工質(zhì)量問題，應(yīng)在保修范圍內(nèi)；而外墻裝飾材料脫落可能因材料質(zhì)量問題或使用不當(dāng)導(dǎo)致，不一定在保修范圍內(nèi)；因不可抗力導(dǎo)致的墻體滲水也不在保修范圍內(nèi)。6.B解析：根據(jù)《合同法》第一百一十條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。本題中，甲方未按約定支付工程進(jìn)度款，屬于甲方違約，乙方可以要求甲方按合同約定計(jì)提滯納金。7.B解析：根據(jù)《仲裁法》第六條規(guī)定，仲裁委員會由當(dāng)事人協(xié)議選定。當(dāng)事人沒有選定仲裁委員會的，由糾紛發(fā)生地或者合同履行地的仲裁委員會管轄。第九條規(guī)定，仲裁實(shí)行一裁終局。裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理。因此，若約定了仲裁，事后一方反悔要求訴訟，法院應(yīng)依法駁回起訴。8.B解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第十三條條規(guī)定，工程量清單及其計(jì)價(jià)應(yīng)由發(fā)承包雙方依據(jù)國家有關(guān)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范和工程量計(jì)算規(guī)則等編制。因此，在工程量爭議中，應(yīng)參照合同約定和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行處理。9.C解析：根據(jù)《建筑法》第六十二條規(guī)定，施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的安全事故，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報(bào)告。因追索工程款引起糾紛導(dǎo)致施工暫停，需要雙方協(xié)商一致，不能單方面要求暫停施工。10.C解析：在工程索賠過程中，乙方應(yīng)提供的證據(jù)包括第三方違約的書面證明、工程延誤的詳細(xì)記錄、乙方的損失清單等，但不應(yīng)包括合同中關(guān)于不可抗力的條款，除非不可抗力是導(dǎo)致索賠的直接原因。11.B解析：根據(jù)《民事訴訟法》第六十四條條規(guī)定，當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。一方當(dāng)事人偽造證據(jù)的，另一方可以要求法院排除該證據(jù)，并自行收集反證。12.C解析：根據(jù)《民法總則》第一百八十八條條規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。建設(shè)工程施工合同糾紛適用民法總則的規(guī)定，訴訟時效期間為三年。13.B解析：根據(jù)《建筑法》第二十六條條規(guī)定，禁止承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包。禁止承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包?？偘鼏挝灰蚍职贤瑹o效導(dǎo)致受損，應(yīng)向甲方追償，因?yàn)榧追绞呛贤硪环?，對分包單位的資質(zhì)和行為負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。14.C解析：根據(jù)《合同法》第六十四條規(guī)定，當(dāng)事人約定由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)的，第三人不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人承擔(dān)違約責(zé)任。爭議解決期內(nèi)的處理應(yīng)優(yōu)先考慮雙方協(xié)商。15.A解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第五十四條規(guī)定，建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理造成質(zhì)量缺陷的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方施工人員操作不當(dāng)導(dǎo)致墻體裂縫，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)費(fèi)用。16.B解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第六十二條規(guī)定，違反本法規(guī)定，使用不符合保障人體健康、人身、財(cái)產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，由建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門責(zé)令改正，處工程合同價(jià)款百分之一以上百分之五以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。因此，因使用不合格建筑材料導(dǎo)致的工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)由材料供應(yīng)商承擔(dān)責(zé)任。17.C解析：根據(jù)《民事訴訟法》第二百六十二條規(guī)定，人民法院發(fā)生法律效力的判決、裁定，當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當(dāng)事人可以向人民法院申請執(zhí)行。因此，應(yīng)向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。18.D解析：根據(jù)《合同法》第一百一十七條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人延遲履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。不可抗力是否屬于合同約定的不可抗力條款范圍，應(yīng)由雙方協(xié)商一致認(rèn)定。19.B解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十九條規(guī)定，當(dāng)事人約定爭議解決期限，但在該期限內(nèi)未能解決爭議的，視為未約定爭議解決期限。因此，超過合同約定的時限提交索賠報(bào)告，應(yīng)直接拒絕索賠要求。20.B解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》第十七條規(guī)定，當(dāng)事人對工程欠款的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)有約定的，從其約定；沒有約定的，按照同期貸款利率計(jì)算。違約金不屬于工程欠款的利息計(jì)算范圍。二、多項(xiàng)選擇題答案及解析1.AB解析：根據(jù)《合同法》第五十二條規(guī)定，有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定；（四）損害社會公共利益。本題中，合同簽訂時乙方不具備施工資質(zhì)違反了《建筑法》的相關(guān)規(guī)定，屬于違反法律強(qiáng)制性規(guī)定；合同內(nèi)容違反法律強(qiáng)制性規(guī)定也導(dǎo)致合同無效。2.ABD解析：在工程變更過程中，變更后的圖紙、監(jiān)理單位的確認(rèn)函、甲方簽名的變更通知單可以作為支持依據(jù)。乙方的預(yù)算報(bào)價(jià)單通常是在原合同中的內(nèi)容，不能作為變更后的支持依據(jù)。3.ACD解析：參照合同約定和行業(yè)規(guī)范、由第三方機(jī)構(gòu)重新測量、參考施工過程中的計(jì)量記錄都是合理的處理方式。以甲方現(xiàn)場代表簽字為準(zhǔn)可能存在主觀性，不夠客觀。4.ABC解析：因甲方提供的圖紙錯誤導(dǎo)致返工、因第三方原因（如供應(yīng)商違約）導(dǎo)致工程延誤、因甲方指令錯誤導(dǎo)致額外費(fèi)用都屬于乙方的合法索賠情形。不可抗力導(dǎo)致的直接損失應(yīng)由雙方根據(jù)合同約定分擔(dān)，不一定屬于乙方的合法索賠情形。5.AB解析：根據(jù)《仲裁法》第九條規(guī)定，仲裁實(shí)行一裁終局。裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理。因此，若約定了仲裁，事后一方反悔要求訴訟，法院應(yīng)依法駁回起訴；雙方可以重新協(xié)商爭議解決方式，但仲裁協(xié)議的效力是法定的，不能隨意推翻。6.AB解析：因乙方原因?qū)е买?yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)費(fèi)用，屬于乙方責(zé)任；罰款并賠償甲方損失也是乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。解除合同和支付違約金通常需要根據(jù)合同約定或者法律規(guī)定，不能單方面要求。7.AB解析：甲方未按約定支付工程進(jìn)度款，屬于甲方違約，乙方可以按合同約定計(jì)提滯納金；乙方也可以要求甲方賠償因停工造成的損失。立即停工并要求賠償、直接扣押甲方財(cái)產(chǎn)都是過激行為，不符合法律規(guī)定。8.BC解析：根據(jù)《建筑法》第六十二條規(guī)定，施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的安全事故，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報(bào)告。因追索工程款引起糾紛導(dǎo)致施工暫停，需要雙方協(xié)商一致，不能單方面要求暫停施工。工程存在重大安全隱患時，為保證安全，可以要求暫停施工。甲方未按約定支付工程款，乙方可以要求暫停施工，但需要甲方同意。9.AB解析：要求乙方補(bǔ)充說明理由、直接拒絕索賠要求都是合理的處理方式。由監(jiān)理單位重新審核、法院依法支持或駁回通常是在乙方補(bǔ)充說明或訴訟后的處理方式。10.ACD解析：未支付的工程進(jìn)度款、管理費(fèi)、逾期交付的設(shè)備款都屬于工程欠款的利息計(jì)算范圍。違約金不屬于工程欠款的利息計(jì)算范圍，屬于獨(dú)立的違約責(zé)任。三、案例分析題答案及解析1.（1）甲方有義務(wù)支付工程量增加部分的費(fèi)用。解析：根據(jù)《合同法》第一百一十條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。本題中，變更設(shè)計(jì)是甲方提出的，增加的成本應(yīng)由甲方承擔(dān)。（2）甲方?jīng)]有義務(wù)支付墻體修復(fù)費(fèi)用。解析：根據(jù)《合同法》第一百一十七條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。墻體裂縫是乙方施工質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒絕支付修復(fù)費(fèi)用。（3）乙方?jīng)]有責(zé)任承擔(dān)工程延期損失。解析：根據(jù)《合同法》第一百一十條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。工程延期是甲方變更設(shè)計(jì)導(dǎo)致的，乙方?jīng)]有責(zé)任承擔(dān)延期損失。雙方爭議的工程款應(yīng)如何處理：甲方應(yīng)支付增加的工程款10萬元，乙方自行承擔(dān)墻體修復(fù)費(fèi)用5萬元，乙方自行承擔(dān)延期窩工損失10萬元。2.（1）甲方拒絕索賠要求沒有法律依據(jù)。解析：根據(jù)《合同法》第一百一十條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。本題中，由于甲方提供的地下管線圖紙存在嚴(yán)重錯誤，導(dǎo)致乙方施工需要繞道，增加了30萬元的成本，屬于甲方違約，乙方有權(quán)索賠。（2）法院應(yīng)支持乙方的索賠要求。解析：根據(jù)《合同法》第一百一十條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。同時，《合同法》第一百二十二條規(guī)定，當(dāng)事人發(fā)生民事權(quán)益爭議，可以向人民法院提起訴訟。因此，法院應(yīng)支持乙方的索賠要求。（3）本案中，乙方可以采取以下措施來維護(hù)自身權(quán)益：首先，與甲方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向仲裁委員會申請仲裁；仲裁裁決不具有終局性，乙方還可以向人民法院提起訴訟。3.（1）A公司有權(quán)向B公司追償。解析：根據(jù)《合同法》第一百二十一條條規(guī)定，當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。B公司作為分包單位，對所使用的材料負(fù)有直接責(zé)任，即使材料是由C公司供應(yīng)的，B公司也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。（2）B公司有權(quán)向C公司追償。解析：根據(jù)《合同法》第一百二十一條條規(guī)定，當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。B公司作為分包單位，對所使用的材料負(fù)有直接責(zé)任，即使材料是由C公司供應(yīng)的，B公司也應(yīng)當(dāng)向C公司追償。（3）在本案中，各方當(dāng)事人應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任：A公司作為總承包單位，對分包單位B公司的行為負(fù)有監(jiān)管責(zé)任，可以要求B公司承擔(dān)違約責(zé)任；B公司作為分包單位，對所使用的材料負(fù)有直接責(zé)任，應(yīng)當(dāng)向C公司追償；C公司作為材料供應(yīng)商，如果提供的材料質(zhì)量不合格，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、簡答題答案及解析1.建設(shè)工程施工合同糾紛中，合同無效的情形有：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定；（四）損害社會公共利益。解析：根據(jù)《合同法》第五十二條規(guī)定，有下列情形之一的，合同無效。2.建設(shè)工程施工合同糾紛中，常見的爭議解決方式有：（一）協(xié)商；（二）調(diào)解；（三）仲裁；（四）訴訟。各自的優(yōu)缺點(diǎn)是：協(xié)商的優(yōu)點(diǎn)是快捷、成本低；缺點(diǎn)是可能無法達(dá)成一致。調(diào)解的優(yōu)點(diǎn)是中立、靈活；缺點(diǎn)是依賴于雙方自愿