甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025版水利樞紐工程承攬施工合同范本水利樞紐工程承攬施工合同甲方：單位名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方：單位名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鑒于甲方需進行水利樞紐工程的施工建設，乙方愿意承攬該工程的施工，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：____________________1.5工程概算投資：____________________第二條工程承包范圍2.1乙方負責本工程的全部施工任務，包括但不限于：____________________________________________________________第三條工程工期3.1工程總工期為____年____月____天。3.2乙方應在工程開工后____個月內完成主體結構施工，____個月內完成附屬設施施工。3.3工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向甲方支付____元違約金。第四條工程質量4.1工程質量標準應符合國家有關標準和規(guī)范要求。4.2乙方應建立健全質量保證體系，確保工程質量。4.3甲方有權對工程進行質量監(jiān)督和驗收，不合格工程不予驗收。第五條工程價款及支付方式5.1工程價款總額為：____________________元。5.2工程款支付方式：____________________________________________________________第六條工程結算及保修6.1工程完工后，乙方應在____日內向甲方提交工程結算報告，甲方應在收到報告后____日內進行審核并支付工程款。6.2工程保修期為____年，保修期內因乙方施工質量問題導致的工程損壞，乙方應負責修復。第七條違約責任7.1甲方違約責任：____________________________________________________________7.2乙方違約責任：____________________________________________________________第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同生效及終止9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后終止。第十條其他10.1本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。10.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽字）：____________________代表