2025年監(jiān)理工程師-建設(shè)工程合同管理（官方）-第六章建設(shè)工程施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(5卷套題【單項選擇題100題】)2025年監(jiān)理工程師-建設(shè)工程合同管理（官方）-第六章建設(shè)工程施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇1)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，工程價款調(diào)整的申請時限要求承包人在什么時間內(nèi)向發(fā)包人提出書面申請？【選項】A.設(shè)計變更后15日內(nèi)B.設(shè)計變更后28日內(nèi)C.竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)D.發(fā)包人通知后7日內(nèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.1條，承包人在收到設(shè)計變更文件或發(fā)包人變更指令后28日內(nèi)，應(yīng)向發(fā)包人提交變更工程價款的書面申請。逾期未提出視為認(rèn)可。其他選項時限不符合合同約定。【題干2】FIDIC合同條件下，承包人遇到不利地質(zhì)條件導(dǎo)致工期延誤時，是否可以要求工期順延？【選項】A.可以直接索賠工期B.需經(jīng)工程師批準(zhǔn)后順延C.僅在合同另有約定時順延D.不影響合同工期【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC紅皮書合同第20.1條明確，承包人發(fā)現(xiàn)不利地質(zhì)條件導(dǎo)致工程障礙時，應(yīng)在14日內(nèi)通知工程師并附證明文件，經(jīng)工程師確認(rèn)后工期相應(yīng)順延。選項B符合合同約定，其他選項均錯誤。【題干3】建設(shè)工程施工合同履行中，承包人提出工程索賠時，必須同時滿足哪些條件？【選項】A.索賠事件未超過28日歷天B.發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款C.工程變更導(dǎo)致?lián)p失D.提供損失證明材料【參考答案】ACD【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程工程索賠管理規(guī)范》GB/T50442-2017，索賠需滿足：1）索賠事件未超過28日歷天提出時效；2）承包人已按合同約定履行義務(wù)；3）提供損失證明材料。選項B為干擾項，支付問題屬于經(jīng)濟(jì)索賠但非必要條件。【題干4】工程驗(yàn)收程序中，施工單位應(yīng)在什么時候向監(jiān)理單位提交竣工報告？【選項】A.竣工驗(yàn)收前7日B.竣工驗(yàn)收后15日C.移交使用前30日D.保修期滿后1年【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第10條及示范文本第12.3.2條，施工單位應(yīng)在竣工驗(yàn)收前7日向監(jiān)理單位提交竣工報告，包含竣工圖、材料合格證明等文件。選項A符合法定時限要求，其他選項均超出規(guī)定時間?！绢}干5】工程變更簽證的效力層級中，哪項表述正確？【選項】A.設(shè)計變更指令>監(jiān)理通知>口頭約定B.監(jiān)理通知>設(shè)計變更>口頭約定C.書面簽證>口頭約定>會議紀(jì)要D.監(jiān)理通知>書面簽證>會議紀(jì)要【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.3條明確簽證效力順序：1）雙方書面確認(rèn)的工程量或價款變更；2）監(jiān)理單位書面指令；3）口頭協(xié)議需在28日內(nèi)補(bǔ)簽書面文件。選項C正確，其他選項順序錯誤?！绢}干6】建設(shè)工程施工合同履行中，承包人未按約定完成隱蔽工程驗(yàn)收，監(jiān)理單位可采取什么措施？【選項】A.直接要求返工B.暫停施工并書面通知C.罰款3萬元D.立即解除合同【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB/T50319-2013第8.2.3條，監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)隱蔽工程驗(yàn)收不合格時，應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理通知單要求返工，并書面通知承包人。選項B為正確處置方式，選項A未經(jīng)監(jiān)理程序不得實(shí)施，選項C無依據(jù)罰款，選項D過于嚴(yán)厲?！绢}干7】工程索賠中，承包人未在約定時限內(nèi)提交索賠意向書，可能導(dǎo)致的后果是？【選項】A.索賠被直接駁回B.索賠金額按50%計算C.索賠時效自動延長30日D.需支付逾期提交違約金【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程工程索賠管理規(guī)范》GB/T50442-2017第5.2.3條明確規(guī)定，承包人未在合同約定的28日歷天內(nèi)提交索賠意向書，視為放棄索賠權(quán)利。選項A正確，其他選項無依據(jù)。【題干8】FIDIC合同條件下，工程師收到承包人索賠意向書后，應(yīng)在多少天內(nèi)給予答復(fù)？【選項】A.7日B.14日C.21日D.28日【參考答案】A【詳細(xì)解析】FIDIC紅皮書合同第20.1(3)條要求，工程師應(yīng)在收到索賠意向書后7日內(nèi)以書面形式要求承包人提交詳細(xì)索賠報告。選項A符合合同規(guī)定，其他選項時限過長或過短。【題干9】建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于工程款支付比例的約定，正確表述是？【選項】A.預(yù)付款比例不低于合同價20%B.進(jìn)度款比例不超過合同價25%C.保留金比例不超過合同價5%D.質(zhì)保金比例不低于合同價10%【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.2條，合同約定保留金比例一般為合同價的3%-5%，質(zhì)保金比例一般為合同價的5%。選項C正確，選項A預(yù)付款比例標(biāo)準(zhǔn)已取消，選項B進(jìn)度款比例無上限限制，選項D質(zhì)保金比例過高。【題干10】工程竣工后，施工單位應(yīng)在什么時間內(nèi)完成竣工資料歸檔？【選項】A.竣工驗(yàn)收后1個月內(nèi)B.保修期滿后15日C.移交使用后30日D.監(jiān)理簽認(rèn)后即時歸檔【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程竣工資料歸檔規(guī)范》GB/T50328-2014第4.0.2條要求，竣工資料應(yīng)在竣工驗(yàn)收后1個月內(nèi)歸檔。選項A正確，其他選項時間節(jié)點(diǎn)不完整或不符合規(guī)范?！绢}干11】建設(shè)工程施工合同爭議解決中，仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到仲裁申請書后多少日內(nèi)組成仲裁庭？【選項】A.15日B.30日C.45日D.60日【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》第29條，仲裁機(jī)構(gòu)收到仲裁申請書后15日內(nèi)應(yīng)當(dāng)決定是否受理并通知當(dāng)事人。選項A符合法律規(guī)定，其他選項時限過長。【題干12】工程變更導(dǎo)致工期延誤時，承包人如何計算工期順延天數(shù)？【選項】A.實(shí)際延誤天數(shù)×1.5倍B.工期定額日歷天C.監(jiān)理確認(rèn)延誤天數(shù)D.承包人自行認(rèn)定天數(shù)【參考答案】C【詳細(xì)解析】FIDIC合同第20.1(4)條及示范文本第3.4.4條均規(guī)定，工期順延天數(shù)以工程師確認(rèn)的實(shí)際延誤天數(shù)為準(zhǔn)，不得按定額或承包人單方認(rèn)定計算。選項C正確，其他選項均錯誤?！绢}干13】建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的約定，正確表述是？【選項】A.承包人承擔(dān)設(shè)計圖紙的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險B.發(fā)包人承擔(dān)材料商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險C.監(jiān)理單位承擔(dān)工藝專利風(fēng)險D.雙方風(fēng)險由承包人承擔(dān)【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.6.1條明確，發(fā)包人應(yīng)保證其提供的材料、設(shè)備不會侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)，相關(guān)風(fēng)險由發(fā)包人承擔(dān)。選項B正確，其他選項責(zé)任劃分錯誤?！绢}干14】工程竣工驗(yàn)收備案中，施工單位需提供的文件不包括？【選項】A.竣工驗(yàn)收報告B.質(zhì)量保修書C.監(jiān)理單位簽署的工程驗(yàn)收單D.竣工圖歸檔證明【參考答案】D【詳細(xì)解析】《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》第7條規(guī)定，備案需提交：1）竣工驗(yàn)收報告；2）完整的質(zhì)量保修文件；3）備案表?？⒐D歸檔屬于檔案管理范疇，非備案必備文件。選項D正確?！绢}干15】建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于不可抗力的定義，正確表述是？【選項】A.持續(xù)時間超過合同工期50%的事件B.造成合同無法履行或嚴(yán)重障礙的事件C.承包人單方認(rèn)定的自然災(zāi)害D.政府行為導(dǎo)致工期延誤【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.1.2條明確，不可抗力指“不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況”，導(dǎo)致合同無法履行或嚴(yán)重障礙的事件。選項B正確，其他選項均不符合定義?！绢}干16】工程索賠處理程序中，監(jiān)理工程師應(yīng)在什么階段給出最終處理意見？【選項】A.接受索賠意向書后B.審核索賠報告后C.召開爭議評審會后D.簽發(fā)工程變更指令后【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本第3.4.4條及FIDIC合同第20.1(5)條均規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包人索賠報告后28日內(nèi)，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后簽發(fā)最終處理決定。選項B正確，其他選項階段不符?！绢}干17】建設(shè)工程施工合同履行中，關(guān)于工程量確認(rèn)的規(guī)則，正確表述是？【選項】A.監(jiān)理單位單方確認(rèn)即可B.雙方代表現(xiàn)場共同確認(rèn)C.獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)鑒定確認(rèn)D.承包人自主申報確認(rèn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.2條及《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB/T50319-2013均規(guī)定，工程量確認(rèn)需由監(jiān)理單位組織承包人、設(shè)計單位等現(xiàn)場共同核實(shí)。選項B正確，其他選項均錯誤?！绢}干18】FIDIC合同條件下，承包人提交進(jìn)度計劃后，工程師應(yīng)在多少日內(nèi)審核并答復(fù)？【選項】A.7日B.14日C.21日D.28日【參考答案】A【詳細(xì)解析】FIDIC合同第12.1(3)條要求，工程師應(yīng)在收到承包人提交的進(jìn)度計劃后7日內(nèi)以書面形式提出意見。選項A符合合同規(guī)定，其他選項時限錯誤?！绢}干19】建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于違約金計算的表述，正確的是？【選項】A.最高不得超過合同總價的5%B.按日計算且不超過合同總價1%C.逾期付款違約金率為LPR的150%D.承包人可自主約定違約金比例【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.3.1條及《民法典》第585條均規(guī)定：1）違約金總額不得超過合同總價5%；2）逾期付款違約金率為LPR的60%。選項A正確，其他選項比例錯誤?！绢}干20】工程變更程序中，監(jiān)理單位應(yīng)在什么時間內(nèi)發(fā)出變更指令？【選項】A.收到變更申請后3日內(nèi)B.收到變更申請后7日內(nèi)C.收到變更申請后15日內(nèi)D.收到變更申請后28日內(nèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本第3.4.1條及《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB/T50319-2013第8.2.2條均規(guī)定，監(jiān)理單位應(yīng)在收到承包人變更申請后7日內(nèi)發(fā)出書面變更指令。選項B正確，其他選項時限過長或過短。2025年監(jiān)理工程師-建設(shè)工程合同管理（官方）-第六章建設(shè)工程施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇2)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，關(guān)于工程變更的書面確認(rèn)程序，正確的是（）A.承包人提出變更后無需業(yè)主書面確認(rèn)B.業(yè)主應(yīng)在收到變更通知后7日內(nèi)書面確認(rèn)C.變更內(nèi)容涉及工程價款調(diào)整的，雙方需重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議D.變更指令可由監(jiān)理工程師直接發(fā)出【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》專用條款，業(yè)主應(yīng)在收到承包人提出的變更通知后7日內(nèi)書面確認(rèn)或提出修改意見。選項A錯誤，變更需雙方書面確認(rèn)；選項C錯誤，價款調(diào)整需書面協(xié)議但無需重新簽訂合同；選項D錯誤，監(jiān)理工程師無權(quán)直接發(fā)出變更指令，需經(jīng)業(yè)主同意?！绢}干2】施工合同約定工程款按月支付，承包人未按約定提交進(jìn)度款申請報告，業(yè)主有權(quán)（）A.拒絕支付當(dāng)月進(jìn)度款B.按實(shí)際完成工程量支付C.按上個月進(jìn)度款金額的80%支付D.自行組織施工后扣減費(fèi)用【參考答案】A【詳細(xì)解析】合同約定支付條件為承包人提交進(jìn)度款申請報告，未提交即視為未滿足支付條件。選項B錯誤，無實(shí)際完成量確認(rèn)不得支付；選項C無合同依據(jù)；選項D違反合同約定，業(yè)主無權(quán)自行施工?！绢}干3】工程索賠時效的計算，下列說法正確的是（）A.索賠事件發(fā)生之日起28日內(nèi)提出B.承包人收到業(yè)主書面通知后14日內(nèi)提出C.監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向后7日內(nèi)提出D.索賠證據(jù)材料齊全后30日內(nèi)提出【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28日內(nèi)提出索賠意向，自該事件發(fā)生之日起算。選項B錯誤，時效起算點(diǎn)不正確；選項C錯誤，監(jiān)理通知不啟動時效；選項D錯誤，時效不因材料準(zhǔn)備而延長。【題干4】施工合同約定工程變更導(dǎo)致工期延誤，承包人可要求順延工期，但需滿足（）A.提交變更導(dǎo)致的材料價格漲幅證明B.證明變更指令與合同實(shí)質(zhì)性條款沖突C.變更指令經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理工程師共同簽字D.提供第三方評估的工期損失計算書【參考答案】C【詳細(xì)解析】工期順延需業(yè)主和監(jiān)理工程師共同簽署變更指令，體現(xiàn)雙方合意。選項A無合同依據(jù)；選項B不構(gòu)成法定順延事由；選項D僅是輔助證據(jù)，非必要條件。【題干5】工程竣工驗(yàn)收后，業(yè)主未按期支付結(jié)算款，承包人可采取的救濟(jì)措施不包括（）A.起訴至有管轄權(quán)的人民法院B.每日按合同金額的0.05%收取違約金C.申請工程款擔(dān)保銀行代為清償D.要求監(jiān)理單位出具結(jié)算確認(rèn)書【參考答案】D【詳細(xì)解析】監(jiān)理單位無權(quán)在竣工驗(yàn)收后強(qiáng)制出具結(jié)算確認(rèn)書，確認(rèn)書需雙方協(xié)商一致。選項A、B、C均符合《民法典》合同編規(guī)定，但選項D超出監(jiān)理職責(zé)范圍?！绢}干6】施工合同約定風(fēng)險分擔(dān)原則為“全面風(fēng)險由業(yè)主承擔(dān)”，下列屬于不可調(diào)整風(fēng)險的是（）A.設(shè)計變更導(dǎo)致的材料價格波動B.政府征收導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)整C.承包人自有設(shè)備故障造成的停工D.市場利率上漲引起的融資成本增加【參考答案】B【詳細(xì)解析】不可調(diào)整風(fēng)險包括法律變化、政府行為等，選項B屬于政府征收行為，不可調(diào)整。選項A、C、D均為可調(diào)整風(fēng)險，可通過合同變更或索賠處理?！绢}干7】施工合同約定違約金計算方式為“合同金額的5‰/日”，若工程延期15天，承包人需額外支付違約金（）A.75元B.750元C.7500元D.75000元【參考答案】C【詳細(xì)解析】計算公式為：合同金額×5‰×15天。若合同金額為100萬元，則100000×0.005×15=7500元。選項C正確，其他選項數(shù)值錯誤?！绢}干8】工程變更導(dǎo)致合同總價增加8%，但雙方未重新簽訂合同，此時合同總價調(diào)整依據(jù)是（）A.合同約定價格調(diào)整條款B.變更后工程實(shí)際成本C.變更前工程預(yù)算成本D.行業(yè)同期價格指數(shù)【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3條，合同總價調(diào)整需依據(jù)合同約定的價格調(diào)整條款，如無約定則按實(shí)際成本結(jié)算。選項B錯誤，實(shí)際成本需雙方確認(rèn)?！绢}干9】施工合同約定“業(yè)主遲延支付進(jìn)度款超過60日，承包人有權(quán)解除合同”，下列情形符合解除條件的是（）A.業(yè)主遲延支付10日B.業(yè)主遲延支付合同金額的20%C.業(yè)主遲延支付進(jìn)度款45日D.業(yè)主遲延支付并支付5%違約金【參考答案】C【詳細(xì)解析】合同約定解除條件為遲延支付超過60日，選項C滿足60日標(biāo)準(zhǔn)。選項A、B、D均未達(dá)到法定解除條件?！绢}干10】工程驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)隱蔽工程存在質(zhì)量缺陷，承包人應(yīng)（）A.立即返工并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用B.要求業(yè)主承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用C.向監(jiān)理單位申請重新驗(yàn)收D.自行聯(lián)系第三方檢測機(jī)構(gòu)【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.4條，承包人應(yīng)承擔(dān)因其施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的修復(fù)費(fèi)用。選項A正確，其他選項責(zé)任劃分不明確?！绢}干11】施工合同約定“雙方對爭議協(xié)商不成時，提交仲裁委員會仲裁”，下列仲裁機(jī)構(gòu)正確的是（）A.爭議發(fā)生地仲裁委員會B.仲裁協(xié)議約定的仲裁委員會C.業(yè)主所在地仲裁委員會D.承包人注冊地仲裁委員會【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》第16條，仲裁協(xié)議應(yīng)明確約定仲裁委員會。選項B正確，其他選項無法律依據(jù)。【題干12】工程進(jìn)度款支付條件不包括（）A.完成合同約定工程量B.提交經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的進(jìn)度報告C.監(jiān)理工程師簽署質(zhì)量合格證明D.業(yè)主完成90%工程款支付【參考答案】D【詳細(xì)解析】支付條件為承包人完成工程量、提交報告、監(jiān)理確認(rèn)質(zhì)量等，選項D屬于業(yè)主義務(wù)，非支付條件。【題干13】施工合同約定“業(yè)主應(yīng)于開工前15日提供場地”，若業(yè)主遲延提供7日，承包人可（）A.解除合同并索賠B.暫停施工但不索賠C.要求業(yè)主支付違約金D.要求順延工期7日【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第791條，業(yè)主遲延提供場地應(yīng)承擔(dān)工期順延責(zé)任。選項D正確，其他選項未體現(xiàn)合同責(zé)任。【題干14】工程竣工備案時發(fā)現(xiàn)施工圖與實(shí)際施工存在重大差異，承包人應(yīng)（）A.提交設(shè)計變更文件B.自行修改施工圖紙C.要求設(shè)計單位出具證明D.與業(yè)主協(xié)商修改范圍【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙與實(shí)際施工不符應(yīng)提交設(shè)計變更文件。選項A正確，其他選項超出承包人權(quán)限?！绢}干15】施工合同約定“雙方在履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決”，下列行為符合約定的是（）A.承包人直接向法院起訴B.爭議提交仲裁委員會C.協(xié)商不成時向調(diào)解組織申請調(diào)解D.要求監(jiān)理單位擔(dān)任調(diào)解人【參考答案】C【詳細(xì)解析】合同約定協(xié)商優(yōu)先，協(xié)商不成可申請調(diào)解（非訴訟解決方式）。選項C正確，選項A、B、D未遵循約定程序?！绢}干16】工程變更導(dǎo)致承包人增加人員編制，但未簽訂補(bǔ)充協(xié)議，此時承包人可（）A.按原合同單價計取人工費(fèi)B.按當(dāng)?shù)厥袌龉べY標(biāo)準(zhǔn)計取C.要求業(yè)主承擔(dān)額外管理費(fèi)D.按合同變更條款調(diào)整單價【參考答案】B【詳細(xì)解析】合同未約定變更后計價方式時，按實(shí)際成本結(jié)算。選項B正確，其他選項無合同依據(jù)?！绢}干17】施工合同約定“工程款支付比例：預(yù)付款30%，進(jìn)度款60%，質(zhì)保金10%”，質(zhì)保金扣除期限應(yīng)為（）A.工程驗(yàn)收合格后1年B.工程質(zhì)保期滿后2年C.竣工備案驗(yàn)收合格后2年D.業(yè)主收到竣工報告后3年【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第12.4條，質(zhì)保金扣除期限為工程驗(yàn)收合格后2年，且需在質(zhì)保期滿后扣除。選項C正確。【題干18】施工合同約定“雙方在履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)提交（）解決”，正確選項是（）A.訴訟法院B.仲裁委員會C.監(jiān)理工程師調(diào)解D.行業(yè)協(xié)會調(diào)解【參考答案】B【詳細(xì)解析】合同約定爭議解決方式為仲裁，選項B正確。選項C、D非法定解決方式，選項A需合同明確約定管轄法院。【題干19】工程驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)承包人未按圖施工，業(yè)主可（）A.自行組織修復(fù)并索賠B.要求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用C.直接扣除質(zhì)量保證金D.免除承包人質(zhì)量責(zé)任【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，業(yè)主發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題應(yīng)要求承包人修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。選項B正確，其他選項違反法律規(guī)定。【題干20】施工合同約定“業(yè)主遲延支付工程款超過30日，承包人有權(quán)解除合同”，若業(yè)主遲延支付25日，承包人可（）A.解除合同并索賠B.暫停施工但不解除合同C.要求業(yè)主支付滯納金D.要求監(jiān)理單位介入【參考答案】B【詳細(xì)解析】合同約定解除條件為遲延支付超過30日，選項B正確，其他選項未達(dá)到法定解除條件。2025年監(jiān)理工程師-建設(shè)工程合同管理（官方）-第六章建設(shè)工程施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇3)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，工程變更超過合同金額的20%時，承包人應(yīng)當(dāng)提出書面變更方案并報監(jiān)理單位審批，監(jiān)理單位應(yīng)在收到方案后多少日內(nèi)未審批視為認(rèn)可？【選項】A.7天B.14天C.21天D.30天【參考答案】B【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.3.1條，監(jiān)理單位應(yīng)在收到承包人提交的變更方案后14日內(nèi)未提出修改意見或要求，視為認(rèn)可變更方案。該條款明確規(guī)定了變更審批的時限要求，是合同管理中的核心知識點(diǎn)。【題干2】施工合同履行過程中，若承包人未按約定完成隱蔽工程驗(yàn)收，監(jiān)理單位可依據(jù)合同約定采取什么措施？【選項】A.直接進(jìn)行驗(yàn)收B.責(zé)令返工C.暫停施工D.罰款【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.2.2條規(guī)定，隱蔽工程驗(yàn)收前承包人應(yīng)通知監(jiān)理單位，監(jiān)理單位未按約定時間到場視為默認(rèn)驗(yàn)收合格。若承包人未按約定完成驗(yàn)收，監(jiān)理單位有權(quán)暫停施工并要求整改，這是處理隱蔽工程管理的關(guān)鍵程序。【題干3】工程索賠時效在合同約定的缺陷責(zé)任期終止后，承包人未提出索賠的，承包人喪失索賠權(quán)利，該缺陷責(zé)任期最長不超過多少年？【選項】A.1年B.2年C.3年D.5年【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3.4條，缺陷責(zé)任期自工程通過竣工驗(yàn)收之日起計算，承包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期內(nèi)完成質(zhì)量缺陷修復(fù)。若承包人在缺陷責(zé)任期終止后未在1年內(nèi)提出索賠，則喪失索賠權(quán)利。該時間限制是合同管理中的易錯點(diǎn)。【題干4】施工合同約定工程預(yù)付款比例不低于合同總額的10%，當(dāng)合同總額為500萬元時，預(yù)付款最低應(yīng)為多少萬元？【選項】A.40萬B.50萬C.60萬D.70萬【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第4.2.2條，預(yù)付款比例不得低于合同總額的10%，且應(yīng)按照合同約定支付。計算公式為：500萬×10%=50萬元，選項B正確。本題考察合同金額計算的實(shí)際應(yīng)用。【題干5】在FIDIC合同條件下，承包人遇到不利條件導(dǎo)致?lián)p失時，應(yīng)優(yōu)先采取什么措施？【選項】A.立即停工B.報告監(jiān)理單位C.商請調(diào)整合同價格D.自行承擔(dān)風(fēng)險【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC合同條件第20.1條規(guī)定，承包人遇到不利條件時應(yīng)立即通知監(jiān)理單位，監(jiān)理單位應(yīng)在28天內(nèi)確認(rèn)或要求承包人提出補(bǔ)救方案。優(yōu)先報告監(jiān)理單位是處理不利條件的關(guān)鍵步驟，選項B正確。本題考察國際工程合同的特殊處理方式?！绢}干6】施工合同約定工程進(jìn)度款按月支付，當(dāng)承包人未按計劃完成月度工程量時，監(jiān)理單位應(yīng)扣減應(yīng)付工程款的什么比例？【選項】A.5%B.10%C.15%D.20%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.3.2條，工程進(jìn)度款支付比例一般為月度計劃完成量的80%-100%。若承包人未按計劃完成月度工程量，監(jiān)理單位可扣減應(yīng)付工程款的10%。本題涉及支付比例的違約處理條款。【題干7】工程變更導(dǎo)致合同總價增加15%，承包人提出工程量清單漏項補(bǔ)償5%，監(jiān)理單位應(yīng)如何處理？【選項】A.全部拒絕B.批準(zhǔn)5%C.批準(zhǔn)10%D.批準(zhǔn)15%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.3.3條，合同總價增加超過10%時，承包人應(yīng)提交調(diào)整合同價格的方案。本題中總價增加15%，承包人提出的漏項補(bǔ)償5%屬于合理范圍，監(jiān)理單位應(yīng)批準(zhǔn)5%。本題考察合同總價調(diào)整的界限標(biāo)準(zhǔn)。【題干8】施工合同約定材料價格風(fēng)險由承包人承擔(dān)，當(dāng)材料價格波動超過合同約定幅度時，承包人應(yīng)如何處理？【選項】A.自行采購B.申請調(diào)價C.要求索賠D.暫停施工【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.2條，當(dāng)材料價格波動超過合同約定幅度時，承包人應(yīng)提交調(diào)價申請，監(jiān)理單位核實(shí)后調(diào)整合同價格。選項B正確。本題考察材料價格風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制?！绢}干9】工程驗(yàn)收后，承包人發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致返工，返工費(fèi)用應(yīng)如何處理？【選項】A.承包人承擔(dān)B.監(jiān)理單位承擔(dān)C.業(yè)主承擔(dān)D.承包人承擔(dān)70%，業(yè)主承擔(dān)30%【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1.3條，因設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致返工，其費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)。選項C正確。本題涉及設(shè)計責(zé)任劃分的關(guān)鍵條款?！绢}干10】施工合同約定工期延誤超過合同總工期的20%時，承包人應(yīng)支付延期違約金，違約金比例是多少？【選項】A.1%B.2%C.3%D.5%【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.4.2條，工期延誤超過合同總工期的20%時，承包人應(yīng)按日計算延期違約金，比例為合同總價的3%。本題考察違約金計算標(biāo)準(zhǔn)，需注意與合同總價比例的關(guān)聯(lián)?！绢}干11】工程結(jié)算時，承包人提交的竣工資料經(jīng)監(jiān)理單位審核發(fā)現(xiàn)3處錯誤，監(jiān)理單位應(yīng)在多少日內(nèi)提出修改要求？【選項】A.5天B.7天C.10天D.15天【參考答案】C【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.3.2條，監(jiān)理單位應(yīng)在收到竣工資料后10日內(nèi)提出修改要求。本題涉及結(jié)算審核的時間節(jié)點(diǎn)，需注意與合同條款的對應(yīng)關(guān)系。【題干12】施工合同約定工程質(zhì)保金比例不超過合同總額的5%，當(dāng)合同總額為800萬元時，質(zhì)保金最高應(yīng)為多少萬元？【選項】A.30萬B.40萬C.50萬D.60萬【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.4.1條，質(zhì)保金比例不超過合同總額的5%。計算公式為：800萬×5%=40萬元，選項A正確。本題考察質(zhì)保金計算的直接應(yīng)用?！绢}干13】承包人未按監(jiān)理單位要求進(jìn)行安全整改，監(jiān)理單位可采取什么措施？【選項】A.責(zé)令整改B.暫停施工C.降級驗(yàn)收D.罰款【參考答案】B【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.2.5條，承包人未按監(jiān)理單位要求進(jìn)行安全整改時，監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令承包人暫停施工并限期整改。選項B正確。本題涉及安全管理的強(qiáng)制措施。【題干14】工程索賠計算中，因業(yè)主延遲支付進(jìn)度款導(dǎo)致的資金占用損失，承包人應(yīng)如何計算？【選項】A.按銀行同期貸款利率B.按銀行同期存款利率C.按合同約定利率D.按市場平均利率【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3.3條，承包人因業(yè)主延遲支付進(jìn)度款產(chǎn)生的資金占用損失，應(yīng)按銀行同期貸款利率計算。選項A正確。本題考察資金占用損失的計算標(biāo)準(zhǔn)。【題干15】施工合同約定工程變更導(dǎo)致工期延誤，監(jiān)理單位應(yīng)在多少日內(nèi)確認(rèn)或要求承包人提出補(bǔ)救方案？【選項】A.3天B.5天C.7天D.14天【參考答案】D【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.3.4條，監(jiān)理單位應(yīng)在收到承包人提交的變更方案后14日內(nèi)未提出修改意見或要求，視為認(rèn)可變更方案。本題考察變更審批的時限要求，需注意與題干條件的對應(yīng)?！绢}干16】工程驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)承包人未按圖施工，監(jiān)理單位可要求承包人：【選項】A.修復(fù)缺陷B.重新施工C.退場D.賠償損失【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1.2條，驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)承包人未按圖施工，監(jiān)理單位應(yīng)要求承包人修復(fù)缺陷。選項A正確。本題涉及驗(yàn)收缺陷處理的關(guān)鍵程序?！绢}干17】施工合同約定工程變更導(dǎo)致材料費(fèi)增加8萬元，承包人提出人工費(fèi)補(bǔ)償5萬元，監(jiān)理單位應(yīng)如何處理？【選項】A.全部批準(zhǔn)B.批準(zhǔn)8萬C.批準(zhǔn)5萬D.批準(zhǔn)3萬【參考答案】A【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.3.3條，承包人提出的變更費(fèi)用應(yīng)包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等合理成本。本題中材料費(fèi)8萬元屬直接成本，人工費(fèi)5萬元屬合理間接成本，監(jiān)理單位應(yīng)全部批準(zhǔn)。本題考察變更費(fèi)用構(gòu)成的全面性?！绢}干18】工程結(jié)算時，承包人提交的結(jié)算資料經(jīng)監(jiān)理單位審核發(fā)現(xiàn)2處錯誤，監(jiān)理單位應(yīng)在多少日內(nèi)完成審核？【選項】A.5天B.7天C.10天D.15天【參考答案】C【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.3.2條，監(jiān)理單位應(yīng)在收到竣工資料后10日內(nèi)完成審核并提出修改要求。本題涉及結(jié)算審核的時間節(jié)點(diǎn)，需注意與合同條款的對應(yīng)關(guān)系?！绢}干19】施工合同約定工程進(jìn)度款按月支付，當(dāng)承包人未完成月度計劃工程量時，監(jiān)理單位可扣減應(yīng)付工程款的什么比例？【選項】A.5%B.10%C.15%D.20%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.3.2條，工程進(jìn)度款支付比例一般為月度計劃完成量的80%-100%。若承包人未按計劃完成月度工程量，監(jiān)理單位可扣減應(yīng)付工程款的10%。本題涉及支付比例的違約處理條款。【題干20】工程質(zhì)保金預(yù)留比例超過合同總額的5%時，承包人可要求返還超出部分，監(jiān)理單位應(yīng)在多少日內(nèi)處理？【選項】A.7天B.14天C.30天D.60天【參考答案】C【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.4.2條，承包人可要求返還超出合同總額5%的質(zhì)保金，監(jiān)理單位應(yīng)在30日內(nèi)處理。本題考察質(zhì)保金返還的程序要求，需注意與合同條款的對應(yīng)關(guān)系。2025年監(jiān)理工程師-建設(shè)工程合同管理（官方）-第六章建設(shè)工程施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇4)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，施工方提出工程索賠時，應(yīng)向監(jiān)理單位提交索賠意向書的最長期限為多少？【選項】A.28日B.15日C.30日D.45日【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.1條，索賠意向書應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)提交。選項A正確，其他選項時間節(jié)點(diǎn)不符合規(guī)范要求。【題干2】建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于工程變更的審批權(quán)限，若合同金額在50萬元以下且未超過合同總額的5%，應(yīng)如何處理？【選項】A.由承包商自主決定B.經(jīng)監(jiān)理單位審核后實(shí)施C.需經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位聯(lián)合審批D.依據(jù)合同專用條款約定【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.3條，合同金額在50萬元以下且未超過合同總額5%的變更，需依據(jù)合同專用條款約定確定審批權(quán)限。選項D正確，其他選項未體現(xiàn)合同約定優(yōu)先原則?！绢}干3】施工合同履行中，若承包商因非己方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)如何處理工期責(zé)任？【選項】A.承包商承擔(dān)全部工期延誤責(zé)任B.監(jiān)理單位協(xié)調(diào)后雙方協(xié)商解決C.建設(shè)單位承擔(dān)全部工期延誤責(zé)任D.依據(jù)合同風(fēng)險分擔(dān)條款執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.6.2條，非承包商原因?qū)е碌墓て谘诱`，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)調(diào)建設(shè)單位與承包商協(xié)商解決。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)監(jiān)理協(xié)調(diào)機(jī)制?！绢}干4】工程竣工驗(yàn)收后，關(guān)于質(zhì)保金的預(yù)留比例，下列哪項符合《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》規(guī)定？【選項】A.合同總額的5%-10%B.合同總額的3%-5%C.合同總額的1%-3%D.合同總額的2%-5%【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》第6條，質(zhì)保金預(yù)留比例一般為合同總額的5%-10%。選項A正確，其他選項比例范圍錯誤?！绢}干5】施工合同爭議解決中，若雙方協(xié)商不成且未約定仲裁條款，應(yīng)優(yōu)先采用哪種爭議解決方式？【選項】A.訴訟B.調(diào)解C.仲裁D.行政裁決【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《民事訴訟法》第123條及《仲裁法》第4條，未約定仲裁條款且協(xié)商不成的爭議應(yīng)向法院提起訴訟。選項A正確，其他選項不符合法定程序。【題干6】工程變更導(dǎo)致合同價款調(diào)整時，承包商提出調(diào)整申請的時限要求是什么？【選項】A.變更指令發(fā)出后14日內(nèi)B.變更實(shí)施前7日內(nèi)C.變更實(shí)施后21日內(nèi)D.變更確定后28日內(nèi)【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.4條，承包商應(yīng)在收到變更確定后28日內(nèi)提交調(diào)整申請。選項D正確，其他選項時間節(jié)點(diǎn)錯誤?！绢}干7】施工合同中關(guān)于違約金計算的條款，若未明確約定，應(yīng)如何確定違約金標(biāo)準(zhǔn)？【選項】A.按實(shí)際損失的雙倍計算B.按合同總額的5%計算C.按同期銀行貸款利率計算D.依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第585條，合同中沒有約定違約金但違約金約定過高或過低時，法院應(yīng)按實(shí)際損失確定違約金。若合同未約定，則參照同期銀行貸款利率計算。選項C正確，其他選項無法律依據(jù)?！绢}干8】工程進(jìn)度款支付中，若建設(shè)單位未按合同約定支付進(jìn)度款，承包商可采取的合法措施是？【選項】A.立即停工并要求解除合同B.每逾期一日加收合同總額的0.05%違約金C.向法院提起支付令D.直接收取逾期利息【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.9.3條，建設(shè)單位逾期支付進(jìn)度款時，承包商可按合同約定加收違約金。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)合同約定優(yōu)先原則?！绢}干9】施工合同履行中，關(guān)于工程材料驗(yàn)收的責(zé)任劃分，下列哪項表述正確？【選項】A.承包商負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗(yàn)收B.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗(yàn)收C.建設(shè)單位負(fù)責(zé)材料規(guī)格驗(yàn)收D.依據(jù)采購合同約定執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.6條，材料進(jìn)場驗(yàn)收由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，承包商需提供合格證明文件。選項B正確，其他選項責(zé)任劃分錯誤。【題干10】工程竣工結(jié)算中，若承包商提交竣工結(jié)算文件超過合同約定期限，建設(shè)單位可采取的合法措施是？【選項】A.每逾期一日扣減合同總額的0.1%B.拒絕接收竣工結(jié)算文件C.向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁D.依據(jù)合同約定處理【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程竣工結(jié)算暫行辦法》第15條，竣工結(jié)算文件逾期提交時，應(yīng)依據(jù)合同專用條款約定處理。選項D正確，其他選項無合同依據(jù)。【題干11】施工合同履行中，若建設(shè)單位提供的施工圖紙錯誤導(dǎo)致返工，相關(guān)費(fèi)用如何分擔(dān)？【選項】A.由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用B.由建設(shè)單位承擔(dān)全部費(fèi)用C.雙方分擔(dān)50%費(fèi)用D.依據(jù)合同風(fēng)險分擔(dān)條款執(zhí)行【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.5條，因建設(shè)單位提供的圖紙錯誤導(dǎo)致的返工費(fèi)用，應(yīng)依據(jù)合同專用條款約定分擔(dān)。選項D正確，其他選項未體現(xiàn)合同約定優(yōu)先原則?！绢}干12】工程變更中，若涉及專業(yè)工程的設(shè)計變更，承包商應(yīng)如何處理？【選項】A.自行修改設(shè)計文件B.聯(lián)合設(shè)計單位修改設(shè)計文件C.直接向建設(shè)單位提出變更要求D.依據(jù)合同專用條款執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.6條，專業(yè)工程設(shè)計變更需由設(shè)計單位修改設(shè)計文件，承包商負(fù)責(zé)實(shí)施。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)專業(yè)工程變更流程?！绢}干13】施工合同履行中，若承包商因管理不善導(dǎo)致工程損壞，監(jiān)理單位可采取的合法措施是？【選項】A.直接扣除相應(yīng)工程款B.責(zé)令承包商限期修復(fù)并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用C.解除合同D.向保險機(jī)構(gòu)索賠【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.7.2條，承包商因管理不善導(dǎo)致工程損壞時，監(jiān)理單位可責(zé)令修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)合同責(zé)任條款?！绢}干14】工程款支付中，若建設(shè)單位已支付80%工程款但未簽署竣工備案文件，承包商可采取的合法措施是？【選項】A.暫停施工并要求解除合同B.每逾期一日加收合同總額的0.05%違約金C.向工程所在地法院提起訴訟D.依據(jù)合同專用條款執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.9.4條，建設(shè)單位未按期完成竣工備案時，承包商可按合同約定加收違約金。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)合同約定優(yōu)先原則?！绢}干15】施工合同履行中，若承包商提出的設(shè)計變更導(dǎo)致合同價款增加，監(jiān)理單位應(yīng)如何處理？【選項】A.直接批準(zhǔn)變更并支付相應(yīng)價款B.組織設(shè)計、施工、建設(shè)單位三方核算C.拒絕變更并要求承包商恢復(fù)原設(shè)計D.依據(jù)合同專用條款執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.7條，設(shè)計變更導(dǎo)致的價款增加需組織設(shè)計、施工、建設(shè)單位三方核算確認(rèn)。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)變更程序要求?！绢}干16】工程驗(yàn)收中，若建設(shè)單位未在約定期限內(nèi)提出質(zhì)量異議，承包商可采取的合法措施是？【選項】A.自行處理并要求建設(shè)單位支付修復(fù)費(fèi)用B.向監(jiān)理單位申請質(zhì)量鑒定C.直接向法院提起訴訟D.依據(jù)合同專用條款執(zhí)行【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第40條，建設(shè)單位在驗(yàn)收后提出質(zhì)量異議的期限為收到驗(yàn)收報告之日起60日內(nèi)，逾期視為驗(yàn)收合格。選項C正確，其他選項未體現(xiàn)法定程序?！绢}干17】施工合同履行中，若承包商因不可抗力導(dǎo)致工程停工，應(yīng)如何處理工期責(zé)任？【選項】A.承包商承擔(dān)全部工期延誤責(zé)任B.監(jiān)理單位協(xié)調(diào)后雙方協(xié)商解決C.建設(shè)單位承擔(dān)全部工期延誤責(zé)任D.不可抗力導(dǎo)致的延誤不計算工期【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.6.3條，不可抗力導(dǎo)致的工期延誤不計算工期，且承包商應(yīng)及時向監(jiān)理單位報告。選項D正確，其他選項未體現(xiàn)不可抗力條款?！绢}干18】工程結(jié)算中，若承包商提交的竣工資料不完整，建設(shè)單位可采取的合法措施是？【選項】A.直接拒付全部工程款B.每逾期一日扣減合同總額的0.1%C.要求承包商限期補(bǔ)充完整D.向工程所在地仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程竣工結(jié)算暫行辦法》第18條，竣工資料不完整時，建設(shè)單位應(yīng)要求承包商限期補(bǔ)充完整。選項C正確，其他選項未體現(xiàn)程序性要求?！绢}干19】施工合同履行中，若承包商提出的價格調(diào)整申請未在約定時限內(nèi)提交，監(jiān)理單位應(yīng)如何處理？【選項】A.直接拒絕調(diào)整申請B.組織相關(guān)方核算后處理C.要求承包商限期補(bǔ)充材料D.依據(jù)合同專用條款執(zhí)行【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.4條，價格調(diào)整申請逾期提交時，應(yīng)依據(jù)合同專用條款約定處理。選項D正確，其他選項未體現(xiàn)合同約定優(yōu)先原則。【題干20】工程變更中，若涉及主體結(jié)構(gòu)變更，承包商應(yīng)如何處理？【選項】A.自行修改設(shè)計文件B.聯(lián)合設(shè)計單位修改設(shè)計文件C.向建設(shè)單位提出變更要求D.依據(jù)合同專用條款執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.6條，涉及主體結(jié)構(gòu)的變更需由設(shè)計單位修改設(shè)計文件，承包商負(fù)責(zé)實(shí)施。選項B正確，其他選項未體現(xiàn)變更流程要求。2025年監(jiān)理工程師-建設(shè)工程合同管理（官方）-第六章建設(shè)工程施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇5)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），工程款支付的條件中，承包人未按約定完成隱蔽工程驗(yàn)收視為無效施工，此時發(fā)包人有權(quán)采取的措施是？【選項】A.暫停施工并要求承包人承擔(dān)違約金B(yǎng).直接扣除相應(yīng)工程款C.解除合同并要求賠償損失D.責(zé)令承包人返工并支付返工費(fèi)用【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)合同條款，隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收視為無效施工，承包人需返工。發(fā)包人可責(zé)令返工并要求支付返工費(fèi)用（選項D）。選項A違約金需在合同中有明確約定；選項B直接扣款缺乏依據(jù)；選項C解除合同屬于過度措施?！绢}干2】施工合同約定采用FIDIC紅皮書條款時，承包人遇到業(yè)主提供的材料延遲到貨，應(yīng)首先采取的索賠程序是？【選項】A.提交索賠意向書并附證明文件B.與業(yè)主協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議C.直接要求業(yè)主支付違約金D.向工程所在地法院提起訴訟【參考答案】A【詳細(xì)解析】FIDIC合同要求承包人先發(fā)出索賠意向書（選項A），明確說明索賠理由和依據(jù)。選項B需在爭議解決前協(xié)商；選項C違約金需通過程序主張；選項D訴訟是爭議解決階段的措施?！绢}干3】建設(shè)工程施工合同約定質(zhì)量保證金預(yù)留比例不超過合同總額的5%，若合同總額為800萬元，質(zhì)量保證金應(yīng)為多少萬元？【選項】A.40B.35C.30D.25【參考答案】A【詳細(xì)解析】質(zhì)量保證金預(yù)留比例上限為5%（選項A：800×5%=40萬）。選項B為4.375%（5%×85%的扣留規(guī)則不適用本題）；選項C和D未達(dá)5%上限?！绢}干4】施工合同約定工程變更導(dǎo)致工期延誤，承包人應(yīng)提交的索賠文件不包括？【選項】A.變更指令原件B.工程量計算書C.人工窩工記錄D.業(yè)主書面確認(rèn)的索賠報告【參考答案】B【詳細(xì)解析】工程量計算書屬于變更實(shí)施后的成果文件，索賠文件需包含變更指令（A）、現(xiàn)場記錄（C）、索賠計算書及業(yè)主確認(rèn)（D）。選項B不直接關(guān)聯(lián)工期延誤的量化分析?！绢}干5】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，合同雙方約定爭議解決方式為仲裁，若仲裁裁決后一方不執(zhí)行，可采取的救濟(jì)措施是？【選項】A.向法院起訴B.申請仲裁機(jī)構(gòu)強(qiáng)制執(zhí)行C.向合同簽訂地人民調(diào)解委員會申請調(diào)解D.向上級仲裁機(jī)構(gòu)申訴【參考答案】B【詳細(xì)解析】仲裁裁決具有法律強(qiáng)制執(zhí)行力，可申請法院強(qiáng)制執(zhí)行（選項B）。選項A需重新訴訟；選項C調(diào)解已過時效；選項D仲裁機(jī)構(gòu)無終審權(quán)?！绢}干6】施工合同約定采用單價合同，實(shí)際工程量超出合同工程量10%以上時，合同價款如何調(diào)整？【選項】A.按實(shí)際工程量結(jié)算B.按合同單價加價10%結(jié)算C.按市場價重新議定D.按合同單價加價5%結(jié)算【參考答案】C【詳細(xì)解析】依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》，工程量偏差超過10%時，需按市場價重新議定合同單價（選項C）。選項A適用于偏差≤10%；選項B和D無依據(jù)。【題干7】施工合同約定工程款按月支付，當(dāng)承包人未按約定完成月進(jìn)度計劃時，發(fā)包人可采取的扣款措施是？【選項】A.扣除當(dāng)月全部進(jìn)度款B.扣除超期完成部分的30%C.扣除未完成部分的20%D.扣除當(dāng)月進(jìn)度款的50%【參考答案】C【詳細(xì)解析】合同約定未完成月進(jìn)度計劃時，發(fā)包人可扣除未完成部分的20%（選項C）。選項A和B缺乏依據(jù)；選項D比例過高?！绢}干8】施工合同約定采用成本加酬金合同，承包人實(shí)際成本為合同成本的120%，酬金比例為8%，則合同總造價為？【選項】A.合同成本×128%B.合同成本×118%C.合同成本×108%D.合同成本×100%【參考答案】A【詳細(xì)解析】合同總造價=合同成本×(1+酬金比例)（選項A）。若實(shí)際成本超支，酬金按約定比例計算，不調(diào)整總造價基數(shù)。【題干9】施工合同約定工程驗(yàn)收程序中，若承包人未按約定提交驗(yàn)收申請，發(fā)包人可采取的措施是？【選項】A.直接組織驗(yàn)收B.責(zé)令承包人承擔(dān)驗(yàn)收程序違約金C.拒絕支付進(jìn)度款D.解除合同【參考答案】C【詳細(xì)解析】未按約定提交驗(yàn)收申請導(dǎo)致程序延誤，發(fā)包人有權(quán)拒絕支付相應(yīng)進(jìn)度款（選項C）。選項A需承包人申請；選項B違約金需合同約定；選項D解除合同過度。【題干10】施工合同約定工程變更導(dǎo)致材料價格上漲，承包人索賠時需提供的證明文件不包括？【選項】A.材料采購發(fā)票B.市場價格波動證明C.變更指令原件D.