甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025版新能源項目打井工程合同范本甲方（項目業(yè)主）：_______乙方（施工單位）：_______鑒于甲方需要進行新能源項目打井工程，乙方愿意承攬該工程，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______新能源項目打井工程2.工程地點：_______3.工程內(nèi)容：_______4.工程規(guī)模：_______5.工程預(yù)算：_______二、工程工期1.工程開始時間：_______2.工程結(jié)束時間：_______3.工期延誤責任：因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。三、工程質(zhì)量要求1.工程質(zhì)量標準：_______2.質(zhì)量保證期：自工程驗收合格之日起_______年內(nèi)。四、工程款項1.工程總費用：_______元，大寫：_______2.付款方式：甲方分階段支付工程款，具體支付節(jié)點及金額如下：預(yù)付款：_______元，合同簽訂后_______日內(nèi)支付；進度款：按實際完成工程量及合同約定支付；結(jié)算款：工程驗收合格后_______日內(nèi)支付；保修金：_______元，工程驗收合格后_______日內(nèi)無息退還。3.逾期付款責任：甲方逾期付款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付_______元違約金。五、工程變更1.未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自變更工程內(nèi)容、規(guī)模和質(zhì)量要求。2.因甲方原因?qū)е鹿こ套兏?，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。六、工程驗收1.工程驗收標準：_______2.驗收時間：工程完工后_______日內(nèi)，雙方共同進行驗收。3.驗收不合格，乙方應(yīng)無條件返工，直至合格為止。七、違約責任1.乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。2.甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付_______元違約金。3.任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（項目業(yè)主）：_______乙方（施工單位）：______