第第頁合同編號:________建筑工程施工合同常用范本二甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數(shù)8一、主體與目的本合同編號為【合同編號】，簽訂日期為【簽訂日期】，合同雙方為：甲方（建設(shè)單位）：【甲方全稱】，以下簡稱“甲方”。乙方（施工單位）：【乙方全稱】，以下簡稱“乙方”。合同目的：甲方委托乙方按照約定的工程內(nèi)容和要求，在約定的時間內(nèi)完成施工建設(shè)任務(wù)，并保證工程質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的要求。本合同旨在明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，確保工程順利進行，實現(xiàn)雙方的合法權(quán)益。二、價格、支付方式1.合同總價：本合同工程總價為人民幣【合同總價】元，其中包含但不限于材料費、人工費、設(shè)備租賃費、施工管理費等一切與工程相關(guān)的費用。2.支付方式：（1）簽約支付：合同簽訂后五日內(nèi)，甲方應向乙方支付合同總價【簽約支付比例】%的預付款，即人民幣【簽約支付金額】元。（2）進度款支付：工程按進度完成后，乙方應向甲方提交進度款申請，甲方應在收到申請后十日內(nèi)支付當期進度款，進度款支付比例為【進度支付比例】。（3）竣工結(jié)算支付：工程竣工驗收合格后，乙方應提交竣工結(jié)算報告，甲方應在收到報告后三十日內(nèi)完成結(jié)算，支付剩余款項。（4）質(zhì)保金支付：合同總價中預留【質(zhì)保金比例】%的質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方應在質(zhì)保期滿后十日內(nèi)無息退還乙方。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成施工任務(wù)。（2）甲方應在合同約定的時間內(nèi)支付工程款。（3）甲方負責辦理施工所需的各項手續(xù)，包括但不限于土地使用權(quán)、規(guī)劃許可、施工許可證等。（4）甲方應按約定施工場地和施工條件，確保乙方正常施工。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定施工所需的場地、材料和條件。（2）乙方應按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成施工任務(wù)，并對施工質(zhì)量承擔責任。（3）乙方應確保施工過程中的安全、環(huán)保，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)。（4）乙方應按照甲方要求，施工過程中的技術(shù)資料和報告。（5）乙方應遵守合同約定的保密條款，未經(jīng)甲方同意，不得泄露工程信息。3.雙方違約責任：（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為未付款項的【違約金比例】%。（2）乙方未按約定完成施工任務(wù)的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價【違約金比例】%。（3）任何一方違反合同約定的，應承擔相應的法律責任。四、質(zhì)量保證與服務(wù)1.質(zhì)量保證：（1）乙方承諾，所施工的工程應符合國家相關(guān)工程質(zhì)量標準，并達到甲方要求的工程質(zhì)量水平。（2）乙方應使用合格的材料和設(shè)備，并確保施工工藝符合規(guī)范要求。（3）工程完工后，乙方應進行自檢，并在甲方驗收前完成必要的整改工作。（4）甲方驗收合格后，乙方應工程保修服務(wù)，保修期為自竣工驗收合格之日起【保修期限】年。2.服務(wù)內(nèi)容：（1）乙方應在工程實施過程中，及時解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題。（2）乙方應按照甲方要求，必要的施工圖紙和技術(shù)支持。（3）乙方應配合甲方進行工程進度和質(zhì)量的監(jiān)督檢查。（4）乙方應遵守合同約定的保密條款，對工程信息和數(shù)據(jù)保密。3.質(zhì)量責任：（1）如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應承擔返工、修復或重新施工的責任，并賠償甲方因此遭受的損失。（2）乙方應承擔因施工不當導致的第三方損失或索賠責任。（3）乙方應按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物進行妥善處理。五、履行與變更1.履行：（1）雙方應嚴格按照合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。（2）乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù)，如因不可抗力導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并協(xié)商延期。（3）甲方應按合同約定的時間支付工程款，乙方應相應的發(fā)票和結(jié)算資料。（4）合同履行過程中，雙方應保持良好溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。2.變更：（1）合同內(nèi)容如有變更，雙方應書面確認，并簽訂補充協(xié)議。（2）工程量、工程內(nèi)容、工期等重大變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可實施。（3）任何一方未經(jīng)對方同意，不得擅自變更合同內(nèi)容。（4）因變更導致的費用增加或減少，應由雙方按變更后的合同條款進行結(jié)算。六、保密條款1.保密義務(wù)：（1）雙方對本合同內(nèi)容、項目信息、技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等負有保密義務(wù)。（2）未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方泄露或使用對方的商業(yè)秘密和技術(shù)信息。（3）保密義務(wù)在合同終止后仍然有效，雙方應繼續(xù)遵守保密規(guī)定。2.保密內(nèi)容：（1）本合同的所有條款、附件、圖紙、技術(shù)資料、報價單等文件。（2）項目的實施計劃、進度、質(zhì)量要求、驗收標準等內(nèi)部信息。（3）雙方在合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。3.保密措施：（1）雙方應采取適當措施，確保保密信息的保密性，包括但不限于限制訪問權(quán)限、設(shè)置密碼等。（2）雙方應對保密信息的存儲、傳輸和使用進行監(jiān)控，防止未經(jīng)授權(quán)的泄露。4.違約責任：（1）任何一方違反保密義務(wù)，導致保密信息泄露，應承擔相應的法律責任。（2）泄露保密信息給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。（3）保密條款的違約責任不影響其他違約責任的追究。七、爭議解決1.爭議解決方式：（1）雙方應友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。（2）協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【爭議解決機構(gòu)名稱】進行調(diào)解。（3）調(diào)解不成的，爭議雙方應將爭議提交至【法院名稱】進行訴訟。2.爭議解決程序：（1）提交爭議的一方應在爭議發(fā)生后【提交爭議期限】內(nèi)，以書面形式向另一方提出爭議。（2）收到爭議通知的一方應在【答辯期限】內(nèi)提交答辯狀。（3）爭議解決機構(gòu)或法院在收到全部文件后，將按照法定程序進行審理。3.爭議解決費用：（1）爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于律師費、訴訟費等，由敗訴方承擔。（2）雙方協(xié)商解決或調(diào)解達成協(xié)議的，費用由雙方按比例分擔。（3）法院判決的，費用按照法院判決執(zhí)行。4.爭議解決地點：（1）本合同的爭議解決地點為【爭議解決地點】。（2）爭議解決地點的選擇不影響雙方在其他地點提起訴訟的權(quán)利。八、其它條款1.合同生效：（1）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（2）本合同一式【合同份數(shù)】份，甲乙雙方各執(zhí)【份數(shù)】份，具有同等法律效力。2.合同解除：（1）合同在履行過程中，如任何一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。（2）因不可抗力導致合同無法履行的，雙方均可解除合同，并互不承擔責任。3.合同解除后的處理：（1）合同解除后，雙方應立即停止履行合同義務(wù)。（2）雙方應就合同解除后的遺留問題進行協(xié)商，達成一致后簽訂補充協(xié)議。4.合同終止：（1）合同履行完畢，且雙方無其他爭議，合同終止。（2）合同解除或終止后，雙方應辦理相關(guān)手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)。5.違約金計算：（1）違約金的計算方法按照合同約定執(zhí)行。（2）違約金不足以彌補損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。6.合同未盡事宜：（1）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。（2）補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。九、合同簽署1.簽署時間：本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.簽署地點：本