施工合同保函發(fā)包方（全稱）：_________________________承包方（全稱）：_________________________擔(dān)保人（全稱）：_________________________鑒于發(fā)包方和承包方就_________________________（工程名稱）的施工簽訂了施工合同（以下簡稱“施工合同”），擔(dān)保人愿意為承包方履行施工合同提供保證，并簽訂本保函。第一條保證范圍1。包括但不限于施工進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護等方面的履行。1.2本保函擔(dān)保的金額是發(fā)包方根據(jù)施工合同的約定，應(yīng)支付給承包方的款項。第二條保證期限2.1本保函的有效期自施工合同生效之日起至施工合同履行完畢之日止。第三條擔(dān)保方式3.1本保函的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。第四條承包方的義務(wù)4.1承包方應(yīng)按照施工合同的約定，按時、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。4.2承包方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保施工安全和環(huán)境保護。4.3承包方應(yīng)按照本保函的要求，提供必要的文件和資料。第五條保證人的義務(wù)5.1保證人應(yīng)按照本保函的約定，承擔(dān)保證責(zé)任。5.2保證人應(yīng)協(xié)助發(fā)包方監(jiān)督承包方的施工過程，確保承包方履行施工合同。第六條違約責(zé)任6.1如承包方未按照施工合同的約定履行義務(wù)，保證人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2如保證人未按照本保函的約定承擔(dān)保證責(zé)任，發(fā)包方有權(quán)要求保證人履行保證責(zé)任。第七條爭議解決7.1若因本保函的履行產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他8.1本保函自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本保函一式兩份，發(fā)包方、承包方各執(zhí)一份。發(fā)包方（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：_________________________日期：_________________________承包方（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：_________________________日期：_________________________擔(dān)保人（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：_________________________日期：_________________________施工合同保函（1）xx項目施工合同保函尊敬的xx先生女士：鑒于貴公司向xx申請xx項目施工承包，并與xx公司簽訂了xx合同（以下簡稱“主合同”），為保證主合同的履行，我方愿意作為擔(dān)保人向貴公司提供不可撤銷的保函，現(xiàn)就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：一、保函內(nèi)容1.本保函是xx公司（以下稱“甲方”）為確保xx（以下稱“乙方”）履行主合同，向乙方提供的最高金額為人民幣xx元的擔(dān)保。在本保函有效期內(nèi)，如乙方不能按主合同約定履行其義務(wù)，甲方將承擔(dān)全部擔(dān)保責(zé)任。2.本保函的有效期限為自本合同生效之日起至主合同約定的乙方履行完畢之日止。3.本保函的擔(dān)保范圍為乙方在主合同項下的全部義務(wù)，包括但不限于工程質(zhì)量、工期、付款等。4.如主合同被解除或終止，本保函的擔(dān)保責(zé)任亦自動解除。5.本保函的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方提供有關(guān)主合同的履行情況，并有權(quán)監(jiān)督乙方的履約行為。2.甲方應(yīng)在收到乙方提出履行主合同要求的書面通知后三個工作日內(nèi)，按照本保函的承諾承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。3.若乙方未按主合同約定履行其義務(wù)，甲方應(yīng)在收到乙方提交的書面索賠申請后十五個工作日內(nèi)，按照本保函的承諾支付相應(yīng)的款項。4.甲方在承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后，有權(quán)向乙方追償所支付的款項。5.甲方應(yīng)對其所提供的擔(dān)保信息保密，并不得向任何第三方透露。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守主合同的規(guī)定，確保工程的質(zhì)量和進度符合要求。2.乙方應(yīng)按時足額支付主合同款項，不得拖欠。3.乙方在發(fā)生可能影響其履行主合同能力的事件時，應(yīng)及時通知甲方，并協(xié)商解決方案。4.乙方應(yīng)配合甲方進行保函的置換、注銷等工作。四、違約責(zé)任1.若甲方未按照本保函的承諾承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.若乙方未按照主合同的規(guī)定履行其義務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.若因一方的原因?qū)е轮骱贤瑹o法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭議解決凡因本保函產(chǎn)生的或與本保函有關(guān)的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他事項1.本保函自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本保函一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本保函具有同等法律效力。甲方（蓋章）：xx公司法定代表人（簽字）：xx日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：xx公司法定代表人（簽字）：xx日期：XXXX年XX月XX日施工合同保函（2）施工合同保函保函編號：XXXXXXXX保函出具日期：YYYYMMDD有效期至：YYYYMMDD保函金額：XXX,XXX,XXX（大寫：人民幣XXX萬元整）擔(dān)保人（以下簡稱甲方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：保函受益人（以下簡稱乙方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為乙方提供施工服務(wù)，乙方請求甲方為其向施工方提供履約保函，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條保函內(nèi)容1.1本保函是為乙方與施工方簽訂的施工合同（以下簡稱主合同）項下乙方應(yīng)履行的合同義務(wù)提供擔(dān)保。1.2甲方保證在乙方按主合同約定履行義務(wù)的前提下，對乙方承擔(dān)本合同約定的保證責(zé)任。第二條保函有效期2.1本保函自出具之日起生效，至主合同約定的工程竣工并經(jīng)乙方書面驗收合格之日止。2.2在保函有效期內(nèi)，如乙方未履行主合同約定的義務(wù)，甲方將在收到乙方提交的書面索賠申請后30天內(nèi)，按照本保函的承諾履行保證責(zé)任。第三條保函金額3.1本保函金額為人民幣XXX萬元整（大寫：人民幣XXX萬元整）。3.2甲方承擔(dān)的保證責(zé)任以本保函金額為限。第四條索賠條件4.1乙方在發(fā)生以下情況之一時，有權(quán)向甲方提出索賠：（1）乙方未按主合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致工程延期竣工；（2）乙方違反主合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量問題；（3）主合同約定的其他需要乙方承擔(dān)違約責(zé)任的情況。4.2乙方提出索賠時，應(yīng)向甲方提交書面的索賠申請，并附上相關(guān)證明材料。4.3甲方在收到乙方的索賠申請后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)進行審核并作出答復(fù)。第五條其他約定5.1本保函的修改、變更、解除、終止和履行適用中華人民共和國法律。5.2因本保函產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.3本保函自乙方提出索賠并經(jīng)過甲方書面確認后生效，至甲方履行完保證責(zé)任之日止。第六條附則6.1本保函一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本保函未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商并以書面形式予以補充。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：XXXX年XX月XX日施工合同保函（3）承包方（全稱）：（以下簡稱乙方）鑒于甲方擬建工程，經(jīng)雙方協(xié)商一致，根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方就工程施工及工程款支付事項協(xié)商一致，訂立本合同，并共同遵守履行。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地址：1.3工程內(nèi)容：1.4工程承包方式：1.5工程期限：第二條合同價款與支付2.1合同價款（人民幣大寫）：2.2支付方式：2.2.1預(yù)付款比例及支付時間：2.2.2進度款支付比例及支付時間：2.2.3竣工結(jié)算款支付比例及支付時間：第三條雙方權(quán)利和義務(wù)3.1甲方權(quán)利和義務(wù)：3.1.1負責(zé)工程項目的立項、審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)。3.1.2負責(zé)提供施工圖紙、技術(shù)資料等。3.1.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場管理工作。3.1.4監(jiān)督乙方按照合同約定履行施工義務(wù)。3.2乙方權(quán)利和義務(wù)：3.2.1按照合同約定組織施工隊伍，保證工程質(zhì)量。3.2.2施工過程中應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法規(guī)，確保安全文明施工。3.2.3按照甲方要求，按時足額支付工程款。3.2.4接受甲方及有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。第四條違約責(zé)任和處理4.1甲方違約責(zé)任：4.1.1甲方未能按合同約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付逾期付款利息。4.1.2甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢瑧?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2乙方違約責(zé)任：4.2.1乙方未能按合同約定完成施工任務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付逾期竣工違約金。4.2.2乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條爭議解決5.1本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，可提交仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴。第六條其他約定6.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式四份甲乙雙方各執(zhí)兩份。甲方（蓋章）：（法定代表人）：（簽字）聯(lián)系電話：（地址）：年月日乙方（蓋章）：（法定代表人）：（簽字）聯(lián)系電話：（地址）：年月日施工合同保函（4）尊敬的（業(yè)主發(fā)包人）：根據(jù)（施工合同），我們（承包商承包人），在此向您提供一份施工合同保函，以確保您在履行合同過程中得到相應(yīng)的保障。本保函自出具之日起生效，并作為（施工合同）的組成部分。一、保函金額本保函金額為（金額），用于確保承包商在履行（施工合同）過程中，按照合同要求履行義務(wù)，并按時完成工程。如承包商未能履行合同義務(wù)，我們將在保函金額范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。二、保函有效期本保函有效期至（竣工日期），但自出具之日起至（保修期結(jié)束日期）內(nèi)有效。在保函有效期內(nèi)，如承包商未履行合同義務(wù)，您有權(quán)在保函金額范圍內(nèi)向我們追償。三、保函責(zé)任如承包商未能按合同約定履行義務(wù)，我們將按照以下方式承擔(dān)賠償責(zé)任：1.承包商未按合同約定完成工程，導(dǎo)致業(yè)主遭受損失時，我們將按照實際損失進行賠償。2.承包商違反合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致工程存在質(zhì)量問題時，我們將按照合同約定進行賠償。3.由于承包商原因?qū)е碌钠渌麚p失，我們將按照合理的原則進行賠償。四、索賠程序如您需要向我們提出索賠，請?zhí)峁┮韵挛募?.索賠通知書；2.合同及相關(guān)附件；3.工程質(zhì)量檢測報告；4.損失清單及計算依據(jù)；5.其他與索賠相關(guān)的文件。我們在收到您的索賠申請后，將盡快進行核實。如確屬我們的責(zé)任，我們將按照本保函的規(guī)定進行賠償。五、其他條款1.本保函的修改和補充必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。2.本保函自出具之日起生效，并作為（施工合同）的附件，具有同等法律效力。3.本保函的解釋權(quán)歸我們所有。如有任何疑問，請隨時與我們聯(lián)系。我們將竭誠為您提供幫助。順祝商祺！（承包商名稱）（日期）注：本保函僅供參考，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂正式合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師的意見。施工合同保函（5）尊敬的（業(yè)主發(fā)包方）：保函編號：XXXXXXXX保函金額：人民幣（金額）元整（大寫：人民幣（金額大寫）元整）保函有效期：自本合同簽訂之日起至（竣工日期）止保函責(zé)任：1.在保函有效期內(nèi)，如承包商未能按合同約定履行其全部或部分義務(wù)，導(dǎo)致業(yè)主遭受經(jīng)濟損失，經(jīng)業(yè)主書面通知，擔(dān)保人將按照本保函的金額向業(yè)主承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.對于因業(yè)主違約導(dǎo)致承包商無法履行合同時，擔(dān)保人有權(quán)要求業(yè)主支付違約金，違約金的計算方式為：（違約金計算方式）。3.擔(dān)保人對承包商的賠償款項支付完畢后，仍有權(quán)向承包商追償已支付的款項。保函使用范圍：本保函適用于以下情況：承包商在履行合同過程中，因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?、質(zhì)量不合格等違約行為，業(yè)主有權(quán)要求承包商承擔(dān)違約責(zé)任，但擔(dān)保人需承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決，若協(xié)商不成，可依據(jù)保函進行賠償。其他與合同履行相關(guān)的情況。保函申請程序：1.承包商應(yīng)向業(yè)主提交書面申請，并附上相關(guān)證明材料，如合同副本、施工進度計劃、質(zhì)量保證書等。2.業(yè)主在收到申請后，應(yīng)對承包商的申請進行審核，確認無誤后，與承包商簽訂《施工合同》及本保函。3.業(yè)主在簽訂合同及保函后，應(yīng)將保函正本交承包商保管，以便在需要時提供。特別聲明：本保函自開具之日起生效，并作為《施工合同》的附件具有同等法律效力。若保函內(nèi)容與《施工合同》有不一致之處，以保函為準(zhǔn)。如有任何疑問，請隨時與我們聯(lián)系。我們將竭誠為您服務(wù)！擔(dān)保人（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：XXXX年XX月XX日施工合同保函（6）尊敬的（業(yè)主發(fā)包人）：根據(jù)（施工合同），我們（承包商承包人），在此向您提供一份施工合同保函，以確保您在履行合同過程中得到充分保障。本保函自出具之日起生效，并作為（施工合同）的組成部分。一、保函金額本保函金額為（金額），用于確保承包商在履行（施工合同）過程中，按照合同要求履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。二、保函有效期本保函有效期為（有效期），自保函出具之日起計算。在有效期內(nèi)，如承包商未履行合同義務(wù)，您有權(quán)要求我們承擔(dān)保證責(zé)任。三、保函責(zé)任如承包商在保函有效期內(nèi)未履行合同義務(wù)，我們將在收到您提出的索賠申請后，按照保函金額無條件支付相應(yīng)款項，用于賠償您的損失。四、索賠