2025年造價工程師考試工程造價糾紛專家案例分析科目模擬試卷考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項選擇題（本題型共20題，每題1分，共20分。每題的備選答案中只有一個最符合題意。）1.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了固定總價合同。合同約定總價為1000萬元，其中包含的風險系數(shù)為5%。如果工程實際發(fā)生成本超過預(yù)算10%，承包商可以提出的索賠額度是多少？A.50萬元B.55萬元C.100萬元D.105萬元2.某工程項目的工期為12個月，合同規(guī)定提前完工獎勵為每月5萬元，但若延遲完工則每月罰款2萬元。在項目執(zhí)行過程中，由于不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤2個月，承包商可以獲得的罰款額度是多少？A.4萬元B.6萬元C.8萬元D.10萬元3.在工程造價糾紛的調(diào)解過程中，調(diào)解員發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于承包商在投標階段對地質(zhì)條件判斷失誤造成的。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛調(diào)解規(guī)則》，這種情況下調(diào)解員應(yīng)該如何處理？A.完全免除承包商的責任B.要求承包商承擔部分責任C.由業(yè)主承擔全部責任D.視情況而定4.某工程項目在施工過程中，由于業(yè)主提供的圖紙存在錯誤導(dǎo)致工期延誤。承包商就此向業(yè)主提出了索賠，但在索賠報告中未提供充分的證據(jù)支持。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，這種情況下法院應(yīng)該如何處理？A.直接駁回索賠B.要求承包商補充證據(jù)C.判決業(yè)主承擔部分責任D.視情況而定5.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了成本加酬金合同。合同約定成本部分的補償比例為實際成本的80%，而酬金部分為固定值50萬元。如果工程實際成本為800萬元，承包商可以獲得的報酬總額是多少？A.680萬元B.730萬元C.800萬元D.850萬元6.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和３^2個月，承包商可以解除合同。在項目執(zhí)行過程中，工程暫停時間已達3個月，承包商決定解除合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》，承包商可以要求業(yè)主支付的費用包括哪些？A.實際損失B.預(yù)期利潤C.合同總價D.A和B7.在工程造價糾紛的仲裁過程中，仲裁庭發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于監(jiān)理工程師的錯誤指令造成的。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛仲裁規(guī)則》，仲裁庭應(yīng)該如何處理？A.完全免除監(jiān)理工程師的責任B.要求監(jiān)理工程師承擔部分責任C.由業(yè)主承擔全部責任D.視情況而定8.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，承包商可以順延工期但不可以索賠。在項目執(zhí)行過程中，由于地震導(dǎo)致工期延誤1個月，承包商可以采取的措施是什么？A.順延工期B.提出索賠C.要求業(yè)主支付額外費用D.A或B9.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了固定單價合同。合同約定每平方米的工程量為100平方米，單價為800元/平方米。如果工程實際工程量為120平方米，承包商可以獲得的報酬總額是多少？A.96000元B.80000元C.72000元D.64000元10.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商需要支付延期違約金。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤1個月，合同約定的延期違約金為每月2萬元。承包商需要支付多少違約金？A.2萬元B.4萬元C.6萬元D.8萬元11.在工程造價糾紛的訴訟過程中，原告向法院提交了某項關(guān)鍵證據(jù)，但由于時間緊迫未能及時提供原件。根據(jù)《民事訴訟法》，法院應(yīng)該如何處理？A.直接采納B.要求原告補充原件C.駁回訴訟D.視情況而定12.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和?，承包商可以要求業(yè)主支付停工損失費。在項目執(zhí)行過程中，工程暫停時間已達1個月，承包商可以要求業(yè)主支付多少停工損失費？A.實際損失B.預(yù)期利潤C.合同總價D.零13.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了變動單價合同。合同約定每平方米的工程量為100平方米，單價為800元/平方米，但若工程量超過100平方米，單價將上調(diào)10%。如果工程實際工程量為120平方米，承包商可以獲得的報酬總額是多少？A.96000元B.105600元C.80000元D.72000元14.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。在項目執(zhí)行過程中，由于洪水導(dǎo)致工程損失50萬元，業(yè)主和承包商應(yīng)各承擔多少？A.業(yè)主承擔50萬元，承包商承擔0萬元B.業(yè)主承擔25萬元，承包商承擔25萬元C.業(yè)主承擔0萬元，承包商承擔50萬元D.視情況而定15.在工程造價糾紛的調(diào)解過程中，調(diào)解員發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于承包商在施工過程中違反了安全規(guī)定造成的。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，這種情況下調(diào)解員應(yīng)該如何處理？A.完全免除承包商的責任B.要求承包商承擔部分責任C.由業(yè)主承擔全部責任D.視情況而定16.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪炭梢砸髽I(yè)主支付延期窩工費。在項目執(zhí)行過程中，工程延期2個月，承包商可以要求業(yè)主支付多少延期窩工費？A.實際損失B.預(yù)期利潤C.合同總價D.零17.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了成本加固定費用合同。合同約定成本部分的補償比例為實際成本的80%，而固定費用為30萬元。如果工程實際成本為500萬元，承包商可以獲得的報酬總額是多少？A.560萬元B.610萬元C.500萬元D.800萬元18.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，承包商需要承擔修復(fù)費用。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程需要修復(fù)，修復(fù)費用為10萬元。承包商需要支付多少修復(fù)費用？A.10萬元B.20萬元C.30萬元D.40萬元19.在工程造價糾紛的仲裁過程中，仲裁庭發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于設(shè)計變更造成的。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛仲裁規(guī)則》，仲裁庭應(yīng)該如何處理？A.完全免除設(shè)計單位的責任B.要求設(shè)計單位承擔部分責任C.由業(yè)主承擔全部責任D.視情況而定20.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，承包商可以順延工期但不可以索賠。在項目執(zhí)行過程中，由于臺風導(dǎo)致工期延誤1個月，承包商可以采取的措施是什么？A.順延工期B.提出索賠C.要求業(yè)主支付額外費用D.A或B二、多項選擇題（本題型共15題，每題2分，共30分。每題的備選答案中有兩個或兩個以上符合題意。錯選、少選、漏選均不得分。）1.在工程造價糾紛的調(diào)解過程中，調(diào)解員發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于業(yè)主提供的資料不完整造成的。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛調(diào)解規(guī)則》，調(diào)解員應(yīng)該如何處理？A.要求業(yè)主補充資料B.要求承包商提供更多證據(jù)C.調(diào)整合同條款D.終止調(diào)解2.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商需要支付延期違約金。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤2個月，合同約定的延期違約金為每月3萬元。承包商需要支付多少違約金？A.6萬元B.9萬元C.12萬元D.15萬元3.在工程造價糾紛的訴訟過程中，原告向法院提交了某項關(guān)鍵證據(jù)，但該證據(jù)存在瑕疵。根據(jù)《民事訴訟法》，法院應(yīng)該如何處理？A.直接采納B.要求原告補充證據(jù)C.駁回訴訟D.視情況而定4.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和?，承包商可以要求業(yè)主支付停工損失費。在項目執(zhí)行過程中，工程暫停時間已達2個月，承包商可以要求業(yè)主支付多少停工損失費？A.實際損失B.預(yù)期利潤C.合同總價D.零5.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了成本加浮動費用合同。合同約定成本部分的補償比例為實際成本的80%，而浮動費用為實際成本的10%。如果工程實際成本為600萬元，承包商可以獲得的報酬總額是多少？A.648萬元B.660萬元C.600萬元D.720萬元6.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。在項目執(zhí)行過程中，由于地震導(dǎo)致工程損失80萬元，業(yè)主和承包商應(yīng)各承擔多少？A.業(yè)主承擔40萬元，承包商承擔40萬元B.業(yè)主承擔20萬元，承包商承擔20萬元C.業(yè)主承擔0萬元，承包商承擔80萬元D.視情況而定7.在工程造價糾紛的調(diào)解過程中，調(diào)解員發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于承包商在施工過程中違反了環(huán)保規(guī)定造成的。根據(jù)《建設(shè)工程環(huán)境保護管理條例》，這種情況下調(diào)解員應(yīng)該如何處理？A.完全免除承包商的責任B.要求承包商承擔部分責任C.由業(yè)主承擔全部責任D.視情況而定8.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商可以要求業(yè)主支付延期窩工費。在項目執(zhí)行過程中，工程延期3個月，承包商可以要求業(yè)主支付多少延期窩工費？A.實際損失B.預(yù)期利潤C.合同總價D.零9.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了固定總價合同。合同約定總價為1200萬元，其中包含的風險系數(shù)為10%。如果工程實際發(fā)生成本超過預(yù)算15%，承包商可以提出的索賠額度是多少？A.60萬元B.66萬元C.120萬元D.132萬元10.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商需要支付延期違約金。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤3個月，合同約定的延期違約金為每月4萬元。承包商需要支付多少違約金？A.12萬元B.16萬元C.20萬元D.24萬元11.在工程造價糾紛的訴訟過程中，原告向法院提交了某項關(guān)鍵證據(jù)，但該證據(jù)存在瑕疵。根據(jù)《民事訴訟法》，法院應(yīng)該如何處理？A.直接采納B.要求原告補充證據(jù)C.駁回訴訟D.視情況而定12.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和?，承包商可以要求業(yè)主支付停工損失費。在項目執(zhí)行過程中，工程暫停時間已達3個月，承包商可以要求業(yè)主支付多少停工損失費？A.實際損失B.預(yù)期利潤C.合同總價D.零13.在某建設(shè)工程項目中，業(yè)主與承包商簽訂了成本加固定費用合同。合同約定成本部分的補償比例為實際成本的85%，而固定費用為40萬元。如果工程實際成本為700萬元，承包商可以獲得的報酬總額是多少？A.745萬元B.780萬元C.700萬元D.840萬元14.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。在項目執(zhí)行過程中，由于臺風導(dǎo)致工程損失100萬元，業(yè)主和承包商應(yīng)各承擔多少？A.業(yè)主承擔50萬元，承包商承擔50萬元B.業(yè)主承擔25萬元，承包商承擔25萬元C.業(yè)主承擔0萬元，承包商承擔100萬元D.視情況而定15.在工程造價糾紛的調(diào)解過程中，調(diào)解員發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于承包商在施工過程中違反了安全規(guī)定造成的。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，這種情況下調(diào)解員應(yīng)該如何處理？A.完全免除承包商的責任B.要求承包商承擔部分責任C.由業(yè)主承擔全部責任D.視情況而定三、案例分析題（本題型共5題，每題10分，共50分。要求結(jié)合題目要求，根據(jù)案例背景和合同條款進行分析，并提出合理的解決方案。）1.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和?，承包商可以要求業(yè)主支付停工損失費。在項目執(zhí)行過程中，由于業(yè)主提供的資料不完整導(dǎo)致工程暫停1個月，承包商因此遭受了10萬元的停工損失。承包商就此向業(yè)主提出了索賠，業(yè)主則認為合同中并未明確約定停工損失費的計算方法，因此拒絕支付。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行調(diào)解？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案。2.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商需要支付延期違約金。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤2個月，合同約定的延期違約金為每月5萬元。承包商則認為，由于業(yè)主提供的圖紙存在錯誤導(dǎo)致工期延誤，因此不應(yīng)承擔延期違約金。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行仲裁？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案。3.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。在項目執(zhí)行過程中，由于地震導(dǎo)致工程損失50萬元，業(yè)主認為承包商應(yīng)該承擔一半的損失，而承包商則認為，由于地震是不可抗力因素，業(yè)主應(yīng)該承擔全部損失。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行調(diào)解？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案。4.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪炭梢砸髽I(yè)主支付延期窩工費。在項目執(zhí)行過程中，工程延期3個月，承包商因此遭受了20萬元的窩工損失。承包商就此向業(yè)主提出了索賠，業(yè)主則認為，合同中并未明確約定延期窩工費的計算方法，因此拒絕支付。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行仲裁？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案。5.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商需要支付延期違約金。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤3個月，合同約定的延期違約金為每月6萬元。承包商則認為，由于業(yè)主提供的資料不完整導(dǎo)致工期延誤，因此不應(yīng)承擔延期違約金。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行調(diào)解？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案。四、計算題（本題型共4題，每題12分，共48分。要求根據(jù)題目要求，進行工程造價的計算，并列出詳細的計算過程。）1.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和?，承包商可以要求業(yè)主支付停工損失費。在項目執(zhí)行過程中，由于業(yè)主提供的資料不完整導(dǎo)致工程暫停2個月，承包商因此遭受了30萬元的停工損失。請問，如果按照合同約定，業(yè)主需要支付多少停工損失費？2.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于承包商的原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包商需要支付延期違約金。在項目執(zhí)行過程中，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤4個月，合同約定的延期違約金為每月8萬元。請問，承包商需要支付多少延期違約金？3.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。在項目執(zhí)行過程中，由于地震導(dǎo)致工程損失100萬元，業(yè)主認為承包商應(yīng)該承擔一半的損失，而承包商則認為，由于地震是不可抗力因素，業(yè)主應(yīng)該承擔全部損失。請問，按照相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，業(yè)主和承包商各需要承擔多少損失？4.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪炭梢砸髽I(yè)主支付延期窩工費。在項目執(zhí)行過程中，工程延期5個月，承包商因此遭受了40萬元的窩工損失。請問，如果按照合同約定，業(yè)主需要支付多少延期窩工費？五、綜合題（本題型共2題，每題15分，共30分。要求結(jié)合題目要求，綜合運用所學(xué)知識，對工程造價糾紛進行全面的分析和處理。）1.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和＃邪炭梢砸髽I(yè)主支付停工損失費。在項目執(zhí)行過程中，由于業(yè)主提供的資料不完整導(dǎo)致工程暫停3個月，承包商因此遭受了45萬元的停工損失。同時，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤2個月，合同約定的延期違約金為每月5萬元。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行調(diào)解？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案，并計算雙方需要承擔的費用。2.某工程項目的合同條款中規(guī)定，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。在項目執(zhí)行過程中，由于地震導(dǎo)致工程損失150萬元，業(yè)主認為承包商應(yīng)該承擔一半的損失，而承包商則認為，由于地震是不可抗力因素，業(yè)主應(yīng)該承擔全部損失。同時，由于承包商的管理不善導(dǎo)致工期延誤4個月，合同約定的延期違約金為每月6萬元。請問，作為造價工程師，你應(yīng)該如何幫助雙方進行仲裁？請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和合同條款，提出具體的解決方案，并計算雙方需要承擔的費用。本次試卷答案如下一、單項選擇題答案及解析1.答案：D解析：固定總價合同中包含的風險系數(shù)為5%，即承包商承擔95%的風險。實際成本超過預(yù)算10%，即超出1000萬元*10%=100萬元，承包商可索賠額度為1000萬元*5%=50萬元，再加上超出的部分100萬元，總計索賠105萬元。2.答案：C解析：工期延誤2個月，承包商需要支付2個月的延期違約金，每月罰款2萬元，總計罰款4萬元。但題目中提到由于不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，根據(jù)合同條款，承包商可以順延工期但不可以索賠，所以承包商不需要支付罰款。3.答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛調(diào)解規(guī)則》，如果爭議是由于承包商在投標階段對地質(zhì)條件判斷失誤造成的，承包商需要承擔部分責任，但具體責任比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。4.答案：B解析：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，如果承包商在索賠報告中未提供充分的證據(jù)支持，法院會要求承包商補充證據(jù)，如果補充后仍無法證明索賠成立，則直接駁回索賠。5.答案：A解析：成本部分的補償比例為實際成本的80%，即800萬元*80%=640萬元，加上固定酬金50萬元，承包商可以獲得的報酬總額為640萬元+50萬元=690萬元。6.答案：D解析：根據(jù)《中華人民共和國合同法》，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和３^2個月，承包商可以解除合同，并可以要求業(yè)主支付實際損失和預(yù)期利潤。但具體支付金額需要根據(jù)合同條款和實際情況進行判斷。7.答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛仲裁規(guī)則》，如果爭議是由于監(jiān)理工程師的錯誤指令造成的，監(jiān)理工程師需要承擔部分責任，但具體責任比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。8.答案：A解析：根據(jù)合同條款，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，承包商可以順延工期但不可以索賠。所以承包商可以采取的措施是順延工期。9.答案：A解析：實際工程量為120平方米，單價為800元/平方米，承包商可以獲得的報酬總額為120平方米*800元/平方米=96000元。10.答案：A解析：工期延誤1個月，承包商需要支付1個月的延期違約金，每月違約金為2萬元，總計違約金為2萬元。11.答案：B解析：根據(jù)《民事訴訟法》，如果原告提交的關(guān)鍵證據(jù)存在瑕疵，法院會要求原告補充證據(jù)，如果補充后仍無法證明索賠成立，則直接駁回訴訟。12.答案：D解析：根據(jù)合同條款，如果由于業(yè)主原因?qū)е鹿こ虝和＃邪炭梢砸髽I(yè)主支付停工損失費。但題目中并未明確約定停工損失費的計算方法，因此業(yè)主可以拒絕支付。13.答案：B解析：實際工程量為120平方米，其中100平方米單價為800元/平方米，剩余20平方米單價為800元/平方米*110%=880元/平方米。承包商可以獲得的報酬總額為100平方米*800元/平方米+20平方米*880元/平方米=105600元。14.答案：B解析：根據(jù)合同條款，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。所以業(yè)主和承包商各承擔50萬元。15.答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，如果爭議是由于承包商在施工過程中違反了安全規(guī)定造成的，承包商需要承擔部分責任，但具體責任比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。16.答案：A解析：工程延期2個月，承包商可以要求業(yè)主支付2個月的延期窩工費。但題目中并未明確約定延期窩工費的計算方法，因此業(yè)主可以拒絕支付。17.答案：A解析：成本部分的補償比例為實際成本的80%，即500萬元*80%=400萬元，加上固定費用30萬元，承包商可以獲得的報酬總額為400萬元+30萬元=430萬元。18.答案：A解析：由于承包商施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程需要修復(fù)，修復(fù)費用為10萬元，承包商需要支付修復(fù)費用10萬元。19.答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛仲裁規(guī)則》，如果爭議是由于設(shè)計變更造成的，設(shè)計單位需要承擔部分責任，但具體責任比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。20.答案：A解析：根據(jù)合同條款，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，承包商可以順延工期但不可以索賠。所以承包商可以采取的措施是順延工期。二、多項選擇題答案及解析1.答案：A、C解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛調(diào)解規(guī)則》，調(diào)解員發(fā)現(xiàn)某項爭議是由于業(yè)主提供的資料不完整造成的，應(yīng)該要求業(yè)主補充資料，并調(diào)整合同條款，而不是終止調(diào)解。2.答案：B、C解析：工期延誤2個月，承包商需要支付2個月的延期違約金，每月違約金為3萬元，總計違約金為6萬元。但由于業(yè)主提供的資料不完整導(dǎo)致工期延誤，承包商可以要求業(yè)主承擔部分責任，因此可以要求業(yè)主支付部分違約金。3.答案：B、D解析：根據(jù)《民事訴訟法》，如果原告提交的關(guān)鍵證據(jù)存在瑕疵，法院會要求原告補充證據(jù)，如果補充后仍無法證明索賠成立，則直接駁回訴訟。具體處理方式需要視情況而定。4.答案：A、C解析：工程暫停時間已達2個月，承包商可以要求業(yè)主支付2個月的停工損失費。但題目中并未明確約定停工損失費的計算方法，因此業(yè)主可以拒絕支付。5.答案：A、B解析：成本部分的補償比例為實際成本的80%，即600萬元*80%=480萬元，加上浮動費用600萬元*10%=60萬元，承包商可以獲得的報酬總額為480萬元+60萬元=540萬元。6.答案：A、D解析：根據(jù)合同條款，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。所以業(yè)主和承包商各承擔50萬元，具體承擔比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。7.答案：B、C解析：根據(jù)《建設(shè)工程環(huán)境保護管理條例》，如果爭議是由于承包商在施工過程中違反了環(huán)保規(guī)定造成的，承包商需要承擔部分責任，但具體責任比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。8.答案：A、C解析：工程延期3個月，承包商可以要求業(yè)主支付3個月的延期窩工費。但題目中并未明確約定延期窩工費的計算方法，因此業(yè)主可以拒絕支付。9.答案：A、C解析：固定總價合同中包含的風險系數(shù)為10%，即承包商承擔90%的風險。實際成本超過預(yù)算15%，即超出1200萬元*15%=180萬元，承包商可索賠額度為1200萬元*10%=120萬元，再加上超出的部分180萬元，總計索賠300萬元。10.答案：B、C解析：工期延誤3個月，承包商需要支付3個月的延期違約金，每月違約金為4萬元，總計違約金為12萬元。但由于業(yè)主提供的資料不完整導(dǎo)致工期延誤，承包商可以要求業(yè)主承擔部分責任，因此可以要求業(yè)主支付部分違約金。11.答案：B、D解析：根據(jù)《民事訴訟法》，如果原告提交的關(guān)鍵證據(jù)存在瑕疵，法院會要求原告補充證據(jù)，如果補充后仍無法證明索賠成立，則直接駁回訴訟。具體處理方式需要視情況而定。12.?答案：A、C解析：工程暫停時間已達3個月，承包商可以要求業(yè)主支付3個月的停工損失費。但題目中并未明確約定停工損失費的計算方法，因此業(yè)主可以拒絕支付。13.答案：A、B解析：成本部分的補償比例為實際成本的85%，即700萬元*85%=595萬元，加上固定費用40萬元，承包商可以獲得的報酬總額為595萬元+40萬元=635萬元。14.答案：A、D解析：根據(jù)合同條款，如果由于不可抗力因素導(dǎo)致工程損失，業(yè)主和承包商應(yīng)共同承擔。所以業(yè)主和承包商各承擔50萬元，具體承擔比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。15.答案：B、C解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，如果爭議是由于承包商在施工過程中違反了安全規(guī)定造成的，承包商需要承擔部分責任，但具體責任比例需要根據(jù)實際情況和合同條款進行判斷。三、案例分析題答案及解析1.