甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度光伏發(fā)電項(xiàng)目承攬施工合同范本名稱：________________________地址：________________________法定代表人：____________________名稱：________________________地址：________________________法定代表人：____________________鑒于：一、甲方需要將其光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行施工建設(shè)，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和技術(shù)力量，愿意承接該項(xiàng)目的施工任務(wù)；二、甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：________________________1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________1.3項(xiàng)目規(guī)模：________________________1.4施工期限：________________________第二條工程范圍2.1乙方負(fù)責(zé)光伏發(fā)電項(xiàng)目的施工建設(shè)，包括但不限于：（1）光伏支架及組件安裝；（2）光伏發(fā)電系統(tǒng)調(diào)試及試運(yùn)行；（3）相關(guān)配套工程的建設(shè)；（4）其他相關(guān)工作。第三條工程價(jià)款及支付方式3.1工程價(jià)款：________________________3.2支付方式：（1）工程進(jìn)度款：按照實(shí)際完成工程量，分階段支付；（2）竣工驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)；（3）具體支付進(jìn)度和比例由雙方另行協(xié)商確定。第四條工期及驗(yàn)收4.1施工期限：________________________4.2工期延誤：如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付________________________元違約金。4.3竣工驗(yàn)收：工程竣工后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在________________________日內(nèi)支付剩余工程款項(xiàng)。第五條材料設(shè)備供應(yīng)5.1乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)本項(xiàng)目所需的材料設(shè)備，并保證其質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.2甲方有權(quán)對乙方提供的材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。第六條質(zhì)量要求6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。6.2工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)保證光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠，保證發(fā)電量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按合同約定完成工程任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)完成，并承擔(dān)相應(yīng)損失。7.2乙方提供的材料設(shè)備不符合要求，造成工程損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。7.3因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付________________________元違約金。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同生效9.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________簽訂日期：__________________