土建門樓施工合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就甲方土建門樓施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：土建門樓施工項(xiàng)目

1.2工程地點(diǎn)：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：土建門樓主體結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝飾、配套設(shè)施等

1.5工程工期：__________

二、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）按照合同約定支付工程款；

（2）提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工現(xiàn)場(chǎng)；

（3）監(jiān)督乙方按照合同約定進(jìn)行施工；

（4）對(duì)乙方施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；

（5）按照合同約定驗(yàn)收工程；

（6）承擔(dān)因甲方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

2.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）按照合同約定完成土建門樓施工；

（2）按照甲方要求提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工方案；

（3）遵守國家法律法規(guī)及施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度；

（4）確保施工質(zhì)量、安全、文明施工；

（5）按照合同約定進(jìn)行竣工驗(yàn)收；

（6）承擔(dān)因乙方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分階段支付，具體支付比例及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方應(yīng)在乙方完成合同約定工程量并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按照約定支付工程款。

四、工程驗(yàn)收

4.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。

4.2工程驗(yàn)收程序：由甲方組織驗(yàn)收，乙方應(yīng)積極配合。

4.3工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到通知后及時(shí)整改，直至合格。

五、違約責(zé)任

5.1甲方違約責(zé)任：

（1）未按約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付違約金；

（2）因甲方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.2乙方違約責(zé)任：

（1）未按約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金；

（2）因乙方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙及技術(shù)資料

2.施工方案

3.施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度

4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為土建門樓施工項(xiàng)目的業(yè)主，乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為土建門樓施工項(xiàng)目的承包方，丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）為土建門樓施工項(xiàng)目的監(jiān)理方。三方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就甲方土建門樓施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：土建門樓施工項(xiàng)目

1.2工程地點(diǎn)：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：土建門樓主體結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝飾、配套設(shè)施等

1.5工程工期：__________

二、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）擁有對(duì)土建門樓施工項(xiàng)目的最終決策權(quán)；

（2）按照合同約定支付工程款；

（3）提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工現(xiàn)場(chǎng)；

（4）監(jiān)督乙方和丙方的工作，確保施工質(zhì)量、安全、文明施工；

（5）對(duì)乙方和丙方施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；

（6）按照合同約定驗(yàn)收工程；

（7）在工程完成后，享有土建門樓的使用權(quán)及維護(hù)權(quán)；

（8）承擔(dān)因甲方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

2.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）按照合同約定完成土建門樓施工；

（2）按照甲方要求提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工方案；

（3）遵守國家法律法規(guī)及施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度；

（4）確保施工質(zhì)量、安全、文明施工；

（5）按照合同約定進(jìn)行竣工驗(yàn)收；

（6）承擔(dān)因乙方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

2.3丙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）對(duì)土建門樓施工項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全、文明施工；

（2）對(duì)乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見；

（3）監(jiān)督乙方按照合同約定進(jìn)行施工；

（4）對(duì)施工過程中發(fā)生的爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)解；

（5）在工程完成后，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；

（6）承擔(dān)因丙方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分階段支付，具體支付比例及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方應(yīng)在乙方完成合同約定工程量并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按照約定支付工程款。

四、工程驗(yàn)收

4.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。

4.2工程驗(yàn)收程序：由甲方組織驗(yàn)收，乙方和丙方應(yīng)積極配合。

4.3工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到通知后及時(shí)整改，直至合格。

五、違約責(zé)任

5.1甲方違約責(zé)任：

（1）未按約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付違約金；

（2）因甲方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.2乙方違約責(zé)任：

（1）未按約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金；

（2）因乙方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

（3）施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。

5.3丙方違約責(zé)任：

（1）未按約定履行監(jiān)理職責(zé)，應(yīng)向甲方支付違約金；

（2）因丙方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、限制條款

6.1乙方不得轉(zhuǎn)包或分包工程；

6.2乙方在施工過程中，不得擅自改變施工方案；

6.3乙方不得使用不合格的建筑材料和設(shè)備；

6.4乙方不得擅自停工、停建或拖延工期。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙及技術(shù)資料

2.施工方案

3.施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度

4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入，旨在確保土建門樓施工項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工，為甲方提供專業(yè)、公正的監(jiān)理服務(wù)，保障甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為土建門樓施工項(xiàng)目的業(yè)主，擁有對(duì)項(xiàng)目的最終決策權(quán)，通過主導(dǎo)合同條款，確保項(xiàng)目按照預(yù)定目標(biāo)順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)甲方在項(xiàng)目中的利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為土建門樓施工項(xiàng)目的承包方，甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為土建門樓施工項(xiàng)目的業(yè)主，丁方（以下簡(jiǎn)稱“丁方”）為土建門樓施工項(xiàng)目的資金監(jiān)管方。三方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就甲方土建門樓施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：土建門樓施工項(xiàng)目

1.2工程地點(diǎn)：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：土建門樓主體結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝飾、配套設(shè)施等

1.5工程工期：__________

二、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）擁有對(duì)土建門樓施工項(xiàng)目的施工權(quán)；

（2）按照合同約定完成土建門樓施工；

（3）按照甲方要求提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工方案；

（4）在施工過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件；

（5）享有按合同約定獲得工程款的權(quán)利；

（6）在工程完成后，享有對(duì)工程成果的所有權(quán)；

（7）承擔(dān)因乙方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

2.2甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）按照合同約定支付工程款；

（2）提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工現(xiàn)場(chǎng)；

（3）監(jiān)督乙方施工，確保施工質(zhì)量、安全、文明施工；

（4）對(duì)乙方施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；

（5）按照合同約定驗(yàn)收工程；

（6）承擔(dān)因甲方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

2.3丁方權(quán)利與義務(wù)：

（1）對(duì)甲方支付給乙方的工程款進(jìn)行監(jiān)管；

（2）確保甲方按合同約定支付工程款；

（3）對(duì)工程款的支付進(jìn)行審核，確保資金使用的合規(guī)性；

（4）在工程進(jìn)度和資金支付之間建立監(jiān)督機(jī)制；

（5）承擔(dān)因丁方原因造成的工程延誤、停工等責(zé)任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分階段支付，具體支付比例及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。

3.2乙方在完成合同約定工程量并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，丁方應(yīng)按照約定支付工程款給乙方。

四、工程驗(yàn)收

4.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。

4.2工程驗(yàn)收程序：由甲方組織驗(yàn)收，乙方和丁方應(yīng)積極配合。

4.3工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到通知后及時(shí)整改，直至合格。

五、違約責(zé)任

5.1甲方違約責(zé)任：

（1）未按約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付違約金；

（2）因甲方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.2乙方違約責(zé)任：

（1）未按約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金；

（2）因乙方原因造成工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.3丁方違約責(zé)任：

（1）未按約定監(jiān)管工程款，應(yīng)向乙方支付違約金；

（2）因丁方原因造成的工程延誤、停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、限制條款

6.1甲方不得無正當(dāng)理由拖欠乙方工程款；

6.2乙方不得轉(zhuǎn)包或分包工程；

6.3乙方在施工過程中，不得擅自改變施工方案；

6.4乙方不得使用不合格的建筑材料和設(shè)備。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

9.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙及技術(shù)資料

2.施工方案

3.施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度

4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為承包方，通過合同條款的規(guī)劃和執(zhí)行，確保其在施工過程中的權(quán)益得到充