施工承包合同書-工程承包合同范本_第1頁
施工承包合同書-工程承包合同范本_第2頁
施工承包合同書-工程承包合同范本_第3頁
施工承包合同書-工程承包合同范本_第4頁
施工承包合同書-工程承包合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________施工承包合同書合同雙方:名稱:__________地址:__________法定代表人:__________聯系電話:__________名稱:__________地址:__________法定代表人:__________聯系電話:__________第一條工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程規(guī)模:_______1.4工程內容:_______1.5工程總價:_______元(大寫:_______________________元整)。第二條合同范圍與內容2.1承包方應按本合同約定的工程內容、工程量、工程質量、工程進度和安全生產等要求,完成本工程的施工。2.2承包方應按照委托方提供的施工圖紙、施工方案、技術規(guī)范和標準等進行施工,并保證工程質量符合相關法律法規(guī)及強制性標準的要求。2.3委托方應按照本合同約定的付款方式和時間支付工程款。第三條合同價格與支付3.1本工程的合同總價為人名幣_______元(大寫:_______________________元整)。(1)合同簽訂后_______日內,委托方支付工程總價款的_______%;(2)工程進度達到_______%時,委托方支付工程總價款的_______%;(3)工程竣工驗收合格后,委托方支付工程總價款的_______%;(4)剩余工程款在承包方開具正式發(fā)票后支付。3.3委托方支付的工程款,承包方應及時開具正規(guī)發(fā)票。第四條工程質量與保修4.1承包方應保證工程質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和本合同約定的質量要求。4.2工程竣工驗收合格后,承包方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)定承擔_______個月的質保期。4.3質保期內,因承包方原因造成的工程質量問題,承包方應負責及時修復,并承擔修復費用。第五條工程進度與工期5.1承包方應按照本合同約定的工期完成施工。5.2工程延期違約責任:(1)因承包方原因導致工程延期,承包方應支付延期違約金,延期違約金為本合同總價款的_______‰;(2)因不可抗力等不可歸責于雙方的原因導致工程延期,雙方應協商解決。第六條安全生產與環(huán)保6.1承包方應嚴格按照國家安全生產法規(guī)和本合同約定的安全生產要求進行施工,確保施工現場安全。6.2承包方應做好施工現場的環(huán)保工作,確保施工過程中不對周邊環(huán)境造成污染。第七條合同的變更與解除7.1合同的變更:(1)雙方同意變更合同內容的,應簽訂書面變更協議;(2)變更協議經雙方簽字蓋章后生效,成為本合同的組成部分。7.2合同的解除:(1)因不可抗力等不可歸責于雙方的原因導致合同無法履行,雙方協商一致可以解除本合同;(2)合同解除后,雙方應按照本合同約定處理善后事宜。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協商解決;8.2協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;9.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的工程竣工驗收合格之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________法定代表人(或授權代表):__________法定代表人(或授權代表):__________簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項與解決辦法:1.注意事項:(1)合同簽訂前,雙方應充分了解對方的主體資格、信譽等情況,確保合同雙方的合法性;(2)明確工程范圍、工程量、工程質量、工程進度等關鍵條款,避免因理解不一致導致的爭議;(3)注意合同價格與支付條款,確保工程款的支付與收取符合雙方利益;(4)關注工程質量、安全生產與環(huán)保要求,確保施工現場的安全與環(huán)保;(5)明確合同變更、解除的條件和程序,以便在實際履行過程中處理可能出現的變更與解除情況;(6)注意爭議解決方式,選擇合適的爭議解決途徑,以便在發(fā)生爭議時能夠及時解決。2.解決辦法:(1)雙方在履行合同過程中,如發(fā)生爭議,應通過友好協商解決;(2)如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟;(3)在訴訟過程中,雙方應按照法律規(guī)定和合同約定,提供證據,證明自己的主張;(4)法院根據雙方提供的證據和合同約定,依法作出判決,解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.合同:合同是平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。2.甲方:指委托方,即工程項目的發(fā)包方。3.乙方:指承包方,即接受委托方委托進行工程施工的企業(yè)或個人。4.工程范圍:指承包方在合同約定的范圍內應完成的施工任務。5.工程量:指承包方在合同約定的范圍內應完成的工程量。6.工程質量:指工程符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和合同約定的質量要求。7.工程進度:指承包方按照合同約定的時間節(jié)點完成工程施工的程度。8.質保期:指承包方在工程竣工驗收合格后,按照國家標準和行業(yè)規(guī)定承擔的工程質量保修期限。9.延期違約金:指因承包方原因導致工程延期時,承包方應支付的違約金。10.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。11.爭議解決:指在合同履行過程中,雙方因合同內容、履行情況等發(fā)生的糾紛的處理方式。特殊應用場合及補充條款:1.特殊應用場合:工程項目的施工過程中,乙方發(fā)現設計圖紙或施工方案存在問題,可能導致工程進度延誤或工程質量受到影響。補充條款:如乙方在施工過程中發(fā)現設計圖紙或施工方案存在問題,應及時與甲方溝通,甲方應在接到通知后的_______日內給予明確答復,并根據實際情況提供修改圖紙或方案。若因甲方原因導致工程進度延誤或工程質量受到影響,甲方應承擔相應的違約責任。2.特殊應用場合:工程項目施工過程中,遇到不可抗力因素,如自然災害、社會事件等,導致工程進度延誤。補充條款:如工程項目施工過程中遇到不可抗力因素,導致工程進度延誤,雙方應立即協商解決辦法,根據實際情況合理調整工程進度和工期。若因不可抗力因素導致工程無法繼續(xù)進行,雙方可協商解除合同,并根據實際情況約定解除合同后的處理事宜。3.特殊應用場合:工程項目竣工驗收合格后,質保期內出現工程質量問題。補充條款:工程項目竣工驗收合格后,質保期內出現工程質量問題,乙方應負責及時修復

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論